Travaux relatifs à la recomposition des espaces d'accueil des groupes dans le cadre du projet" Accueil des Visiteurs-Point de rencontre"

Musée du Louvre

Travaux relatifs à la recomposition des espaces d'accueil des groupes dans le cadre du projet" Accueil des Visiteurs-Point de rencontre".

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2016-06-20. L'appel d'offres a été publié le 2016-05-13.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2016-05-13 Avis de marché
2016-06-01 Informations complémentaires
2016-06-15 Informations complémentaires
2017-01-04 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2016-05-13)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: 2016.023M
Brève description:
Travaux relatifs à la recomposition des espaces d'accueil des groupes dans le cadre du projet" Accueil des Visiteurs-Point de rencontre".
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction 📦
Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres 📦
Travaux de menuiserie 📦
Travaux de plomberie 📦
Installations d'alimentation électrique 📦
Ascenseurs, skips, monte-charges, escaliers mécaniques et trottoirs roulants 📦
Travaux de pose de sols 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Paris 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Musée du Louvre
Adresse postale: Direction financière, juridique et des moyens
Code postal: 75058
Commune postale: Paris Cedex 01
Contact
Adresse Internet: http://www.louvre.fr/ 🌏
Courrier électronique: raphaelle.de-germain@louvre.fr 📧
Téléphone: +33 140208467 📞
Fax: +33 140205728 📠
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=293071&orgAcronyme=f5j 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=293071&orgAcronyme=f5j 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-05-13 📅
Date limite de soumission: 2016-06-20 📅
Date de publication: 2016-05-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 094-168223
Numéro JO-S: 94
Informations complémentaires
Mode de Passation: La présente consultation est passée selon la procédure d'appel d'offres ouvert en application des articles 25 et 66 à 68 du décret no2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics. Conformément aux dispositions de l'article 22 du décret no2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics, pour les lots 3, 7 et 8, il sera procédé à une procédure adaptée. Le lot 1 est rémunéré par un prix forfaitaire à titre principal. Il comprend par ailleurs une part à commandes sans minimum et sans maximum au sens de l'article 80 du décret no2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics. Les lots 2 à 8 sont rémunérés par un prix forfaitaire. Les prix seront révisés selon les modalités décrites à l'article 9.3 du ccap. Duree et delais D'Execution: Le délai global d'exécution du marché, qui comprend la période de préparation ( 8 semaines) et le délai d'exécution des travaux (35 semaines), est fixé à 43 semaines à compter de l'ordre de service prescrivant le démarrage de la première période de préparation. Un planning prévisionnel enveloppe des travaux est joint au Dce. Les travaux seront réalisés selon les délais précisés à l'article 14 du Ccap. La date prévisionnelle de début de la période de préparation est mi-août 2016. forme de groupement: Le marché pourra être attribué à une entreprise ou à un groupement d'entreprises, étant entendu que le groupement doit être constitué dès le stade de la candidature. Les entreprises ne pourront se présenter à la fois en tant que candidats individuels et membres d'un groupement; une entreprise ne pourra se présenter en tant que mandataire de plus d'un groupement. En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire de l'ensemble des membres du groupement pour l'exécution de ses obligations contractuelles à l'égard de la personne publique concernant l'exécution du marché. Il pourra être exigé des groupements conjoints éventuels le passage à un groupement solidaire lors de l'attribution du marché, conformément aux dispositions de l'article 45.ii du décret no2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics. Avance: l'avance prévue à l'article 87 du code des marchés publics sera d'un montant de 5 % et accordée au titulaire selon les modalités prévues au CCAP. Le pourcentage s'élève à 30 % pour les lots 3 et 4. Negociation: pour les petites lots, tels que définis à l'article 22 du décret no2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics, l'epml mettra en oeuvre une phase de négociation,avec les quatre(4) meilleurs candidats à l'issue de l'analyse des offres initiales. Les lots concernés sont les suivants: 3, 7.et 8. Visite: la visite du site est obligatoire. Deux visites seront organisées. Elles se tiendront au choix le mardi 24.5.2016 à 14:00 ou le mardi 31.5.2016 à 14:00.les modalités d'organisation de la visite sont précisées à l'article 4.5 du réglement de la consultation notification: dans le cadre de la présente consultation, la notification du rejet aux candidats de leur candidature ou de leur offre, prévue à l'article 99 du décret no2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics, se fera par transmission électronique par l'intermédiaire de la plateforme dématérialisée (https://www.marches-publics.gouv.fr/) dont le contenu n'est accessible que par un lien électronique qui doit être activé. L'Attention des candidats est attirée sur le fait qu'ils devront fournir une adresse e-mail valide lors du téléchargement du dossier. Depots DES Offres: Le dépôt des offres se fait sous format papier ou électronique selon les modalités prévues à l'article 8 du réglement de la consultation.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Installation de chantier/ désamiantage/curage/ gros oeuvre/ Pierre du Louvre
Numéro du lot: 1
Brève description: Installation de chantier/ désamiantage/curage/ gros oeuvre/ Pierre du Louvre.
Durée de l'accord: 10 mois
Intitulé du lot: Cloisons / doublage / faux-plafonds / sol dur — carrelage/ sols souples / peinture/ menuiseries intérieures
Numéro du lot: 2
Brève description:
Cloisons / doublage / faux-plafonds / sol dur — carrelage/ sols souples / peinture/ menuiseries intérieures.
Intitulé du lot: Serrureries spécifiques
Numéro du lot: 3
Brève description: Serrureries spécifiques.
Intitulé du lot: Mobilier fixe / revêtements en bois
Numéro du lot: 4
Brève description: Mobilier fixe / revêtements en bois.
Intitulé du lot: Cvc/Désenfumage/Plomberie-Sanitaire/Protection incendie
Numéro du lot: 5
Brève description: Cvc/Désenfumage/Plomberie-Sanitaire/Protection incendie.
Intitulé du lot: Electricité courants forts faibles SSI
Numéro du lot: 6
Brève description: Electricité courants forts faibles SSI.
Intitulé du lot: Appareil élévateur
Numéro du lot: 7
Brève description: Appareil élévateur.
Intitulé du lot: Sols coulés minéraux et éléments spécifiques
Numéro du lot: 8
Brève description: Sols coulés minéraux et éléments spécifiques.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Musée du Louvre.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Le(S) pouvoir(s) habilitant le signataire à engager le candidat individuel ou chaque membre du groupement
Dc1 (lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants), dûment complété, daté et signé en original par une personne habilitée à engager le candidat,
dc2 (déclaration du candidat) dûment complété.
Situation économique et financière:
Les capacités économique et financière seront appréciées au vu du Dc2 dûment complété et ses compléments.
Capacité technique et professionnelle:
Les capacités économique et financière seront appréciées au vu du Dc2 dûment complété et ses compléments.
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:
Retenue de garantie: Retenue de garantie de 5 % (ou garantie à première demande) dans les conditions décrites à l'article 10.4 du CCAP. Les travaux seront financés sur les fonds propres du Musée. Le règlement des prestations s'effectue par virement selon les modalités de la comptabilité publique dans un délai de 30 jours. Les modalités de paiement sont fixées dans le CCAP.
Afficher plus

Procédure
Heure limite de réception des offres: 17:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2016-06-21 📅
Heure d'ouverture des offres: 10:00

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-publics.gouv.fr/ 🌏
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=293071&orgAcronyme=f5j 🌏
Pays: Paris 🏙️

Référence
Informations complémentaires
Mode de Passation:
La présente consultation est passée selon la procédure d'appel d'offres ouvert en application des articles 25 et 66 à 68 du décret no2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics.
Conformément aux dispositions de l'article 22 du décret no2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics, pour les lots 3, 7 et 8, il sera procédé à une procédure adaptée.
Le lot 1 est rémunéré par un prix forfaitaire à titre principal. Il comprend par ailleurs une part à commandes sans minimum et sans maximum au sens de l'article 80 du décret no2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics.
Les lots 2 à 8 sont rémunérés par un prix forfaitaire. Les prix seront révisés selon les modalités décrites à l'article 9.3 du ccap.
Duree et delais D'Execution:
Le délai global d'exécution du marché, qui comprend la période de préparation ( 8 semaines) et le délai d'exécution des travaux (35 semaines), est fixé à 43 semaines à compter de l'ordre de service prescrivant le démarrage de la première période de préparation.
Afficher plus
Un planning prévisionnel enveloppe des travaux est joint au Dce.
Les travaux seront réalisés selon les délais précisés à l'article 14 du Ccap.
La date prévisionnelle de début de la période de préparation est mi-août 2016.
forme de groupement:
Le marché pourra être attribué à une entreprise ou à un groupement d'entreprises, étant entendu que le groupement doit être constitué dès le stade de la candidature. Les entreprises ne pourront se présenter à la fois en tant que candidats individuels et membres d'un groupement; une entreprise ne pourra se présenter en tant que mandataire de plus d'un groupement. En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire de l'ensemble des membres du groupement pour l'exécution de ses obligations contractuelles à l'égard de la personne publique concernant l'exécution du marché. Il pourra être exigé des groupements conjoints éventuels le passage à un groupement solidaire lors de l'attribution du marché, conformément aux dispositions de l'article 45.ii du décret no2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics.
Afficher plus
Avance:
l'avance prévue à l'article 87 du code des marchés publics sera d'un montant de 5 % et accordée au titulaire selon les modalités prévues au CCAP. Le pourcentage s'élève à 30 % pour les lots 3 et 4.
Negociation:
pour les petites lots, tels que définis à l'article 22 du décret no2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics, l'epml mettra en oeuvre une phase de négociation,avec les quatre(4) meilleurs candidats à l'issue de l'analyse des offres initiales. Les lots concernés sont les suivants: 3, 7.et 8.
Afficher plus
Visite:
la visite du site est obligatoire.
Deux visites seront organisées. Elles se tiendront au choix le mardi 24.5.2016 à 14:00 ou le mardi 31.5.2016 à 14:00.les modalités d'organisation de la visite sont précisées à l'article 4.5 du réglement de la consultation
notification:
dans le cadre de la présente consultation, la notification du rejet aux candidats de leur candidature ou de leur offre, prévue à l'article 99 du décret no2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics, se fera par transmission électronique par l'intermédiaire de la plateforme dématérialisée (https://www.marches-publics.gouv.fr/) dont le contenu n'est accessible que par un lien électronique qui doit être activé. L'Attention des candidats est attirée sur le fait qu'ils devront fournir une adresse e-mail valide lors du téléchargement du dossier.
Afficher plus
Depots DES Offres:
Le dépôt des offres se fait sous format papier ou électronique selon les modalités prévues à l'article 8 du réglement de la consultation.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400 📞
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Fax: +33 144594646 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffes du tribunal administratif de Paris
Commune postale: Paris Cedex
Source: OJS 2016/S 094-168223 (2016-05-13)
Informations complémentaires (2016-06-01)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Travaux relatifs à la recomposition des espaces d'accueil des groupes dans le cadre du projet «accueil des visiteurs-point de rencontre».
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-06-01 📅
Date de publication: 2016-06-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 106-188308
Se réfère à l'avis: 2016/S 094-168223
Numéro JO-S: 106
Source: OJS 2016/S 106-188308 (2016-06-01)
Informations complémentaires (2016-06-15)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Travaux relatifs à la recomposition des espaces d'accueil des groupes dans le cadre du projet «Accueil des visiteurs-point de rencontre».

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-06-15 📅
Date limite de soumission: 2016-07-04 📅
Date de publication: 2016-06-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 117-207669
Numéro JO-S: 117
Source: OJS 2016/S 117-207669 (2016-06-15)
Avis d'attribution de marché (2017-01-04)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Travaux relatifs à la recomposition des espaces d'accueil des groupes dans le cadre du projet "Accueil des Visiteurs-Point de rencontre".
Valeur totale du marché: 7384997.24 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-01-04 📅
Date de publication: 2017-01-06 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 004-004475
Numéro JO-S: 4
Informations complémentaires
Le lot 1 est rémunéré par un prix forfaitaire à titre principal. Il comprend par ailleurs une part à commandes sans minimum et sans maximum au sens de l'article 80 du décret n° 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics. Les lots 2 à 8 sont rémunérés par un prix forfaitaire. Le marché prend effet à compter de sa date de notification. Il est conclu pour la durée nécessaire à l'exécution et à la réception complète des ouvrages jusqu'à la levée des réserves éventuelles, ainsi qu'à la fourniture et la mise au point des DOE. Le marché peut être consulté gratuitement par rendez vous pris auprès du service de la commande publique. Par ailleurs, le marché et les documents qui s'y rapportent sont communicables aux personnes qui en font la demande par courrier envoyé à l'adresse du pouvoir adjudicateur (mentionnée au présent avis), dans les conditions de la loi n° 78-753 du 17.7.1978 et sous réserve du respect des secrets protégés par cette loi.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Installation de chantier / désamiantage / curage / gros-œuvre / Pierre du Louvre
Brève description:
Installation de chantier / désamiantage / curage / gros-œuvre / Pierre du Louvre.
Intitulé du lot: Cloisons / doublage / faux-plafonds / sol dur — carrelage / sols souples / peinture / menuiseries intérieures
Brève description:
Cloisons / doublage / faux-plafonds / sol dur — carrelage / sols souples / peinture / menuiseries intérieures.
Intitulé du lot: CVC / désenfumage / plomberie-sanitaire / protection incendie
Brève description: CVC / désenfumage / plomberie-sanitaire / protection incendie.
Intitulé du lot: Électricité courants forts faibles SSI
Brève description: Électricité courants forts faibles SSI.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Qualité et valeur technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 54
Critère de qualité (nom): Cohérence de l'offre
Critère de qualité (pondération): 6
Pondération du prix: 40
Critère de qualité (pondération): 55
5
Critère de qualité (nom): Qualité et valeur technique
Critère de qualité (pondération): 50
10
40
Pondération du prix: 50

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2016-11-15 📅
2016-11-18 📅
2016-11-16 📅

Référence
Informations complémentaires
Le lot 1 est rémunéré par un prix forfaitaire à titre principal. Il comprend par ailleurs une part à commandes sans minimum et sans maximum au sens de l'article 80 du décret n° 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics. Les lots 2 à 8 sont rémunérés par un prix forfaitaire. Le marché prend effet à compter de sa date de notification. Il est conclu pour la durée nécessaire à l'exécution et à la réception complète des ouvrages jusqu'à la levée des réserves éventuelles, ainsi qu'à la fourniture et la mise au point des DOE.
Afficher plus
Le marché peut être consulté gratuitement par rendez vous pris auprès du service de la commande publique. Par ailleurs, le marché et les documents qui s'y rapportent sont communicables aux personnes qui en font la demande par courrier envoyé à l'adresse du pouvoir adjudicateur (mentionnée au présent avis), dans les conditions de la loi n° 78-753 du 17.7.1978 et sous réserve du respect des secrets protégés par cette loi.
Afficher plus

Informations complémentaires
Organe de révision
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Le délai de recours de 2 mois pour contester la validité du marché commence à courir à compter de la publication du présent avis d'attribution. Un éventuel recours en référé contractuel pourra être formé dans le délai de 31 jours suivant la publication du présent avis d'attribution, conformément aux dispositions de l'article R.551-7 du code de justice administrative, et sous réserve des dispositions des articles L. 551-14 al. 2 et L. 551-15 du même code.
Afficher plus
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Téléphone: +33 144594400 📞
Fax: +33 144594646 📠
Source: OJS 2017/S 004-004475 (2017-01-04)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Paris
Fournisseurs:
Ateliers Saint Jacques — Métallerie et... Eiffage construction équipements Golfe Agencement Grepi SAS Hervé Thermique agence Paris IDF James Ebenistes Schindler SPIE Ile-de-France
Produits/services:
Machines industrielles Matériel de levage et de manutention et... Matériel de levage et de manutention Ascenseurs, skips, monte-charges,... Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Ouvrages d'art et de génie civil Travaux de construction d'ouvrages Ossatures Travaux de gros œuvre