Travaux de construction d'une maison des associations à Bourg de Péage (Drôme. Le délai d'exécution global des travaux est de 15 mois

Ville de Bourg-de-Péage

Le présent marché concerne les travaux de construction d'une maison des associations à Bourg de Péage (Drôme) dans la continuité de l'espace François Mitterrand.
Il s'agit d'un marché public de travaux-réalisation tel que défini à l'article 5 de l'ordonnance no2015-899 passé en procédure adaptée en application de l'article 27 du décret no2016-360.
Ce marché est un marché à prix global et forfaitaire.
Conformément à l'article 12 du décret no2016-360, la présente consultation fait l'objet d'un allotissement.
Les travaux sont divisés en 17 lots définis. Chacun des lots fera l'objet d'un marché.
L'attention du candidat est attirée sur les faits suivants:
un constat d'huissier contradictoire, à la charge du maître d'ouvrage, sera réalisé avant travaux
en application de l'article 32 de l'ordonnance no2015-899 du 23.7.2015, le pouvoir adjudicateur n'autorise pas l'opérateur économique à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2016-09-19. L'appel d'offres a été publié le 2016-07-13.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Ville de Bourg-de-Péage

Qu'est-ce que c'est ?

Historique des marchés publics

Date	Document
2016-07-13	Avis de marché
2017-02-08	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2016-07-13)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments
Numéro de référence: Dg/Sj no 2016 - 12
Brève description:

Le présent marché concerne les travaux de construction d'une maison des associations à Bourg de Péage (Drôme) dans la continuité de l'espace François Mitterrand. Il s'agit d'un marché public de travaux-réalisation tel que défini à l'article 5 de l'ordonnance no2015-899 passé en procédure adaptée en application de l'article 27 du décret no2016-360. Ce marché est un marché à prix global et forfaitaire. Conformément à l'article 12 du décret no2016-360, la présente consultation fait l'objet d'un allotissement. Les travaux sont divisés en 17 lots définis. Chacun des lots fera l'objet d'un marché. L'attention du candidat est attirée sur les faits suivants: un constat d'huissier contradictoire, à la charge du maître d'ouvrage, sera réalisé avant travaux en application de l'article 32 de l'ordonnance no2015-899 du 23.7.2015, le pouvoir adjudicateur n'autorise pas l'opérateur économique à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de démolition 📦
Travaux de gros œuvre 📦
Dalles en béton 📦
Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes 📦
Travaux d'étanchéification 📦
Travaux de bardage 📦
Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres 📦
Travaux de peinture 📦
Travaux d'installation de menuiseries non métalliques 📦
Pose de parquets 📦
Travaux de pose de revêtements de sols souples 📦
Carrelages 📦
Travaux de pose de plaques de plâtre 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦
Travaux de plomberie 📦
Travaux d'équipement électrique 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: fr713 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Bourg-de-Péage
Adresse postale: rue du Docteur Eynard
Code postal: 26301
Commune postale: Bourg-de-Péage
Contact
Adresse Internet: http://www.marches-publics.info/ 🌏
Courrier électronique: mboyer@mairiebdp.fr 📧
Téléphone: +33 475727400 📞
Fax: +33 475705633 📠
URL des documents: http://www.marches-publics.info/ 🌏
URL pour la participation: http://www.marches-publics.info/ 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-07-13 📅
Date limite de soumission: 2016-09-19 📅
Date de publication: 2016-07-16 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 136-244156
Numéro JO-S: 136
Informations complémentaires

Marché no 2016 02 1 0013 la durée des travaux est donnée à titre indicatif en jours ouvrés.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le présent marché concerne les travaux de construction d'une maison des associations à Bourg de Péage (Drôme) dans la continuité de l'espace François Mitterrand.

Il s'agit d'un marché public de travaux-réalisation tel que défini à l'article 5 de l'ordonnance no2015-899 passé en procédure adaptée en application de l'article 27 du décret no2016-360.

Ce marché est un marché à prix global et forfaitaire.

Conformément à l'article 12 du décret no2016-360, la présente consultation fait l'objet d'un allotissement.

Les travaux sont divisés en 17 lots définis. Chacun des lots fera l'objet d'un marché.

L'attention du candidat est attirée sur les faits suivants:

un constat d'huissier contradictoire, à la charge du maître d'ouvrage, sera réalisé avant travaux

en application de l'article 32 de l'ordonnance no2015-899 du 23.7.2015, le pouvoir adjudicateur n'autorise pas l'opérateur économique à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus.

Nombre maximal de lots attribués à un seul soumissionnaire: 17
Intitulé du lot: Démolition
Numéro du lot: 1
Brève description:

Les travaux comprennent:

— les installations de sécurité de chantier propres à l'activité de démolition

— les curages intérieurs pour mise à nu des locaux concernés

— les démolitions structurelles pour adaptation du bâtiment existant au projet

— le tri sélectif et évacuation des gravois en décharges autorisées.

Valeur estimée hors TVA: 17 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 10 jours
Informations complémentaires:

Marché no 2016 02 1 0013

la durée des travaux est donnée à titre indicatif en jours ouvrés.

Intitulé du lot: Terrassements — gros œuvre
Numéro du lot: 2
Brève description:

— le décapage de terrain sous l'emprise des bâtiments et extensions projetés y compris évacuation des déblais

— la plateforme de la zone d'installation de chantier

— les percements de façades et reprises en sous-œuvre

— les renforts de structure

— les saignées et créations de réseaux sous dallage

— terrassements complémentaires pour les fondations, y compris remblaiements périphériques après coulage des fondations

— réalisation des massifs et longrines de fondations

— les scellements de platines et insert fournis par le lot 4

— la forme d'assise sous dallage en graviers tout venant soigneusement compacté y compris feutre géotextile et réglage de pentes

— la couche de fermeture de 10 cm d'épaisseur sur fonds de forme en graviers

— les réseaux sous dallage

— les murs de structure en béton armé et en prémurs isolés, les poteaux B.A., poutres B.A. Supports de plancher

— tous les ouvrages extérieurs ou intérieurs en béton armé ou en maçonnerie.

Valeur estimée hors TVA: 250 112 EUR 💰
Durée de l'accord: 6 mois
Informations complémentaires:

Marché no 2016 02 1 0014

la durée des travaux est donnée à titre indicatif.

Intitulé du lot: Dallages industriels
Numéro du lot: 3
Brève description:

— l'Isolant sous dallage

— le film polyane perforé sous dallage

— les armatures aciers et coffrages d'arrêt avant coulage du béton

— la mise en oeuvre du béton normalisé avec surfaçage et façon de pentes

— le traitement anti poussière de surface du dallage

— la mise en oeuvre de béton pour plancher collaborant

— la reprise de dallage par chape lissée du hall et dégagements attenants du bâtiment existant.

Valeur estimée hors TVA: 69 240 EUR 💰
Durée de l'accord: 1 mois
Informations complémentaires: Marché no 2016 02 1 0015
Intitulé du lot: Charpente bois/métal
Numéro du lot: 4
Brève description:

— les installations de sécurité de chantier propres à l'activité

— portiques principaux de structure, compris fourniture des platines de scellement au lot 2

— pannes support de couverture, y compris chevêtres

— ossature primaire en façades pour support de bardages et menuiseries

— pièces de calage, d'assemblage et fixations

— la protection peinture anti rouille des éléments métalliques,compris traitement contre la corrosion intérieure

— la peinture de finition des éléments de charpente apparents suivant Ral

— les bacs de plancher collaborant et costières de rives

— les ossatures primaires métalliques support de débords de façade et d'auvents

— les supports de garde-corps en périphérie de toiture

— la charpente en acier galvanisé du parking couvert

— la modification de charpente bois existante au droit du sas créé

— la fabrication,le transport,le levage,pose de l'ensemble de des structure décrite dans ce lot

— toutes protections de sécurité liées aux travaux.

Valeur estimée hors TVA: 187 138 EUR 💰
Durée de l'accord: 30 jours
Informations complémentaires: Marché no 2016 02 1 0016
Intitulé du lot: Couverture — etanchéité
Numéro du lot: 5
Brève description:

— la fourniture, l'entretien et l'enlèvement en fin de chantier de tous dispositifs de sécurité suivant instructions du coordinateur Sps et du code du travail,

— les travaux de mise en oeuvre de bacs acier supports d'étanchéité et costières en périphérie,

— les travaux de couverture sèche en bac acier pour parking couvert

— les travaux de couverture ajourée pour auvent

— les travaux de couverture double peau pour shed

— les travaux d'isolation et d'étanchéité sur…

… bac acier en partie courante et relevés,

… dalle béton en partie courante et relevés

— la fourniture et pose des entrées d'eau pluviales et des trop plein

— la fourniture et pose d'accessoires de zingueries en toiture

— la fourniture et pose de lanterneaux de toiture

— la fourniture et pose d'échelle à crinoline pour accès en toiture

— la fourniture et pose d'accessoires de sécurité individuelle et collective pour interventions ultérieures.

Valeur estimée hors TVA: 186 996 EUR 💰
Durée de l'accord: 35 jours
Informations complémentaires: Marché no 2016 02 1 0017
Intitulé du lot: Bardage — peintures de façades
Numéro du lot: 6
Brève description:

— complexes de bardage isolant à parement métallique,

— vêtures en bardages métallique

— murs à ossature bois y compris isolation

— les couvertines en aluminium laqué en tête d'acrotère,

— les habillages de bandeaux en tôle métallique

tous les travaux, fournitures et façons nécessaires au parfait achèvement.

Valeur estimée hors TVA: 205 142 EUR 💰
Durée de l'accord: 3 mois
Informations complémentaires:

Marché no 2016 02 1 0018

variante Imposee: Plus Value Pour Complexe De Bardage Double Peau Avec

Parement Exterieur En Panneaux De Metal Deploye Acier Laque — y Compris Isolant Epaisseur 70 mm + Film Pare Pluie Noir

Les variantes libres sont interdites

Intitulé du lot: Métallerie — menuiserie aluminium
Numéro du lot: 7
Brève description:

— les ensembles d'entrées vitrés

— les blocs portes métalliques, isolés ou non,

— les fenêtres sur allèges

— les châssis de shed

— les murs rideaux

— les portes sectionelles

— la port souple à levage rapide

— les volets roulants à manoeuvre électrique

— les appuis de baies et seuils en tôle métallique

— les gardes corps et mains courantes acier

— les ouvrages divers (grille de ventilation, support vidéoprojecteur ?)

— les brises soleil fixes et motorisés.

Valeur estimée hors TVA: 211 310 EUR 💰
Informations complémentaires: Marché no 2016 02 1 0019
Intitulé du lot: Cloisons — doublages — peintures
Numéro du lot: 8
Brève description:

— les complexes de doublage de murs en plaques de plâtre sur ossature métallique

— les cloisons en plaques de plâtre sur ossature métallique y compris isolant

— les joues d'arrêts de plafonds, soffites

— les tracés d'implantation des cloisonnements, doublages, blocs-portes, en parfaite collaboration avec le lot 9

— les calfeutrements et garnissages de fin de travaux, hors rebouchages liés aux travaux de chaque corps d'état

— la peinture acrylique sur plafonds

— la peinture acrylique sur murs

— la lasure sur murs intérieurs

— la peinture sur les bloc-portes / trappes à peindre, huisseries des portes

— la peinture sur les ouvrages bois

— la peinture sur l'ensemble des ouvrages métalliques non laqués usine

— la peinture sur l'ensemble des canalisations apparentes

— la protection des ouvrages adjacents durant l'exécution des ouvrages du présent lot

— nettoyages de fin de chantier

— toutes les sujétions découlant du Pgcsps remis par le coordonnateur Sps.

Valeur estimée hors TVA: 119 137 EUR 💰
Durée de l'accord: 5 mois
Informations complémentaires: Marché no 2016 02 1 0020
Intitulé du lot: Menuiseries intérieures bois
Numéro du lot: 9
Brève description:

Les blocs-portes à âme pleine à parement stratifié

— les protections Pvc en bas de porte

— l'Organigramme des portes

— les façades et trappes de gaines techniques,

— la fourniture et répartition des huisseries des blocs-portes dans les cloisons

— la fourniture et répartition des cadres de trappes de gaines techniques

— la fourniture et pose de miroirs muraux et barres de maintien dans salles de danse

— la fourniture et pose de banque d'accueil, habillage de bar, plans de travail stratifié

— la fourniture et pose de murs mobiles acoustiques

— la fourniture et pose de châssis intérieurs vitrés

— les habillages de protection et de correction acoustique murale

— les cloisons de sanitaires avec porte intégrées en panneaux stratifiés compact

— les travaux divers tels que tableaux de sécurité, signalétique, trappes de visite, plinthes bois à peindre,miroirs de sanitaires.

Valeur estimée hors TVA: 182 094 EUR 💰
Durée de l'accord: 25 jours
Informations complémentaires: Marché no 2016 02 1 0021
Intitulé du lot: Sols parquet
Numéro du lot: 10
Brève description:

— la fourniture et pose de parquet sur double lambourdage

— la fourniture et pose de plinthes ventilées

— la protection provisoire des ouvrages finis par revêtement souple jusqu'à livraison du chantier

— l'Entrepreneur prendra toutes dispositions dans ses ouvrages pour laisser le passage de toutes les canalisations et de leurs supports.

Valeur estimée hors TVA: 27 860 EUR 💰
Informations complémentaires: Marché no 2016 02 1 0022
Intitulé du lot: Sols souples
Numéro du lot: 11
Brève description:

— fourniture et pose de revêtements de sols souples Pvc en lés compris ragréage,

— les profils de liaison avec les autres revêtements de sol

— les tapis essuie pieds.

Valeur estimée hors TVA: 35 147 EUR 💰
Informations complémentaires: Marché no 2016 02 1 0023
Intitulé du lot: Carrelages — faiences
Numéro du lot: 12
Brève description:

— fourniture et pose collée de revêtements de sol en grès cérame, compris plinthes assorties

— fourniture et pose collée de revêtement mural en faïence

— système de protection à l'eau sous faïence des douches,carrelages muraux

— fourniture et pose de siphons de sol

— réalisation de caisson d'habillage de canalisations

— fourniture et pose de cornières d'arrêt métalliques

— fourniture et pose de tapis essuie pieds y compris cadre métallique

— carrelage dans cabine d'ascenseur

— les socles habillés autour de toutes les canalisations traversant les sols carrelés

— les joints de dilatation du gros-oeuvre seront respectés lors de la pose du carrelage, compris garnissage avec un mastic d'étanchéité à l'élasticité permanente.

— L'Entrepreneur prendra toutes dispositions dans ses ouvrages pour laisser le passage de toutes les canalisations et de leurs supports.

— Nettoyages de fin de chantier.

— Sujétions découlant du Pgcsps remis par le coordonnateur Sps.

Valeur estimée hors TVA: 14 344 EUR 💰
Informations complémentaires: Marché no 2016 02 1 0024
Intitulé du lot: Faux plafonds
Numéro du lot: 13
Brève description:

— les plafonds suspendus en dalles de fibres minérales y compris ossatures métalliques

— la protection des ouvrages et matériaux adjacents durant la mise en oeuvre et la finition des ouvrages du présent lot.

Valeur estimée hors TVA: 36 132 EUR 💰
Durée de l'accord: 45 jours
Informations complémentaires: Marché no 2016 02 1 0025
Intitulé du lot: Ascenseur
Numéro du lot: 14
Brève description:

Fourniture et pose d'appareil élévateur type ascenseurs de 630 kg de charge à machinerie embarquée

— les échelons d'accès en fosse

— la fourniture du rail de suspension au lot Gros oeuvre.

Valeur estimée hors TVA: 18 500 EUR 💰
Informations complémentaires: Marché no 2016 02 1 0026
Intitulé du lot: Vdr — espaces verts
Numéro du lot: 15
Brève description:

Les travaux comprennent

— les décapages et terrassements sous voiries

— l'Arrachage et replantation des arbres existants sur emprise des aménagements extérieurs

— les réseaux extérieurs Ev/Eu

— les réseaux extérieurs Ep

— les réseaux extérieurs électriques et Télécom

— les revêtements de surfaces extérieures en…

… bicouche et leurs formes d'assise

… evergreen et leurs formes d'assise

… béton désactivé et leurs formes d'assise

… stabilisé et leur forme d'assise

— la mise en place de terre végétale sur zone d'espaces verts, y compris profilage du terrain et talutage,

— l'Engazonnement

— les plantations d'arbustes, arbres

— l'Entretien et le remplacement éventuel des végétaux durant la première année

— les clôtures, portails et portillons

— les ouvrages divers d'aménagements extérieurs.

Valeur estimée hors TVA: 200 956 EUR 💰
Durée de l'accord: 125 jours
Informations complémentaires:

Marché no 2016 02 1 0027

variantes Imposees:

Variante imposée no 1: Plus Value Pour Voirie Legere En Enrobe Noir A Chaud Y Compris Forme De Fondation

Variante imposée no 2: Moins Value Pour Noue D'Infiltration Plantee

Les variantes libres sont interdites.

La durée des travaux est donnée à titre indicatif en jours ouvrés.

Intitulé du lot: Plomberie — sanitaire — chauffage -Vmc
Numéro du lot: 16
Brève description:

Les travaux comprennent l'ensembles des ouvrages de Chauffage Ventilation Rafraichissement Plomberie nécessaires à la création de la Maison des Associations.

Valeur estimée hors TVA: 240 538 EUR 💰
Durée de l'accord: 12 mois
Informations complémentaires: Marché no 2016 02 1 0028
Intitulé du lot: Electricté courants forts — courants faibles
Numéro du lot: 17
Brève description:

Les travaux comprennent l'ensemble des ouvrage nécessaires relatif à Electricité Courant Fort Courant Faible.

Valeur estimée hors TVA: 188 848 EUR 💰
Durée de l'accord: 250 jours
Description des options:

Ce lot comprend 1 prestation supplémentaire éventuelle:

* sonorisation des 3 salles de réunion en rez-de-chaussée.

Informations complémentaires: Marché no 2016 02 1 0029

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— Assurance pour les risques professionnels en cours de validité

— assurance décennale en cours de validité

— formulaire Dc1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants.

(disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)

— formulaire Dc2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.

Capacité technique et professionnelle:

— Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du marché public.

— Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.

— Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

Garantie Financiere

Retenue de garantie de 5,00 % (voir article 4.1 du Ccap)

Reglement Des Comptes

Le paiement des sommes dues est effectué dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou de la date d'exécution des prestations si celle-ci est postérieure à la réception de ladite demande.

Le paiement se fera par mandat administratif.

Avance

une avance est accordée au titulaire, sauf si le titulaire fait mention de son refus dans l'acte d'engagement, lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 EUR HT et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à 2 mois.

Financement

budget Ville, section investissement, avec des subventions de l'État, de l'ADEME, du département et de la communauté d'agglomération

forme Des Prix

Prix global et forfaitaire

Présentation du groupement

(Voir article 1.4.1 du règlement de consultation).

Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2016-09-19 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 60
Critère de coût: Prix des travaux
Pondération du coût: 40

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21260057100013
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-publics.info/ 🌏
URL des documents: http://www.marches-publics.info/ 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Mairie de Bourg de Péage: service juridique
Pays: fr713 🏙️

Référence
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info

DATE previsionnelle de notification de marches:

Janvier 2017

remise des dossiers de Consultation

Le dossier de consultation peut être:

— Retiré au service juridique de la mairie — rue du Docteur Eynard — 26300 Bourg de Péage, du lundi au vendredi, de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00.

— envoyé par voie postale aux candidats qui en confirmeront la demande par télécopie au: 04 75 70 56 33. Le candidat est informé qu'un délai maximal de 5 jours francs entre la date de réception de la demande et la date d'envoi du dossier de consultation pourra être observé.

Il est impératif de préciser sur la télécopie l'objet de la consultation et le lot dont le candidat souhaite le dossier.

— téléchargé aux adresses Internet suivantes (préconisé):

.http://www.bourgdepeage.com

.http://www.valenceromansagglo.fr.

Seules ces trois possibilités sont admises.

L'obtention du dossier de consultation est gratuite.

Les dossiers peuvent être retirés jusqu'à la date limite de remise des offres.

Options-prestations SUPPLEMENTAIRES Eventuelles-Variantes

Les modalités sont spécifiées dans chaque lot.

Lieux D'Execution DES Travaux

L'Exécution des travaux s'effectuera à l'espace François Mitterrand, avenue de Midelheim à Bourg de Péage (26300).

Pieces des offres a remettre:

Se référer à l'article 3.3 du règlement de la consultation

remise des dossiers par le Candidat

Les offres peuvent être présentées sur support papier ou transmises par voie électronique. Les transmissions par mail ou fax ne sont pas admises.

Critere de selection des Candidatures

Sous réserve d'avoir produit toutes les pièces et de ne pas faire l'objet d'une interdiction de soumissionner, seront recevables les candidatures des candidats qui satisfont les niveaux de capacités suivants:

— les moyens humains et matériels et les capacités techniques du candidat, éventuellement renforcés par ceux d'autres opérateurs économiques, doivent permettre la réalisation des prestations objet du marché dans les règles de l'art et garantir le respect du délai d'exécution et le respect des normes d'hygiène et de sécurité.

— les références et capacités financières produites ainsi doivent permettre de justifier que le candidat (éventuellement associé à d'autres opérateurs économiques) dispose des compétences dans les domaines objet du marché.

Visite SUR Site

La visite sur site est obligatoire, sauf pour les lots 8 à 14. Toutefois, elle est vivement conseillée. Le candidat devra visiter les lieux où s'effectueront les travaux accompagné d'un représentant de la Ville de Bourg de Péage, afin d'avoir une parfaite connaissance de ces lieux.

Sous criteres de la valeur Technique

Seront notamment pris en compte, comme aide à l'appréciation du critère les éléments exigés dans le mémoire technique. Les sous critères pondérés permettant de juger la valeur technique sont les suivants:

— l'Organisation du chantier, la méthodologie et la compréhension du projet (analyse du contexte, évaluation des difficultés, conditions de travail) — noté sur 10 points;

— la qualité des moyens humains (qualifications des personnes intervenant sur ce chantier, des équipes dédiées, l'encadrement, qualification de la société et respect des effectifs minimes demandés au vu du tableau ci-dessous) — noté sur 10 points;

— la qualité des moyens matériels affectés au chantier pour les différents types d'ouvrage à réaliser — noté sur 10 points;

— le respect du calendrier prévisionnel d'exécution et les délais d'intervention proposés par le candidat — noté sur 10 points;

— la qualité des produits et matériaux proposés par le candidat et la cohérence avec les prescriptions du CCTP — noté sur 10 points;

— la performance en matière de protection de l'environnement — noté sur 10 points.

Dume

l'acheteur public accepte que le candidat présente sa candidature sous forme de DUME.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Grenoble
Adresse postale: 2 place de Verdun
Commune postale: Grenoble
Code postal: 38022
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 476429000 📞
Courrier électronique: greffe.ta-grenoble@juradm.fr 📧
Fax: +33 476422269 📠
Adresse Internet: http://Grenoble.tribunal-administratif.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2016/S 136-244156 (2016-07-13)

Avis d'attribution de marché (2017-02-08)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le présent marché concerne les travaux de construction d'une maison des associations à Bourg de Péage (Drôme) dans la continuité de l'espace François Mitterrand. Il s'agit d'un marché public de travaux-réalisation tel que défini à l'article 5 de l'ordonnance no2015-899 passé en procédure adaptée en application de l'article 27 du décret no2016-360. Ce marché est un marché à prix global et forfaitaire. Conformément à l'article 12 du décret no2016-360, la présente consultation fait l'objet d'un allotissement. Les travaux sont divisés en 17 lots définis. Chacun des lots fera l'objet d'un marché. L'attention du candidat est attirée sur les faits suivants: un constat d'huissier contradictoire, à la charge du maître d'ouvrage, sera réalisé avant travaux en application de l'article 32 de l'ordonnance no2015-899 du 23.7.2015, le pouvoir adjudicateur n.

Valeur totale du marché: 1578323.97 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse Internet: http://www.bourgdepeage.com/ 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-02-08 📅
Date de publication: 2017-02-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 029-051429
Se réfère à l'avis: 2016/S 136-244156
Numéro JO-S: 29

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

en application de l'article 32 de l'ordonnance no2015-899 du 23.7.2015, le pouvoir adjudicateur n.

Intitulé du lot: Terrassements — gros oeuvre
Brève description:

— les percements de façades et reprises en sous-oeuvre

— les murs de structure en béton armé et en pré.

— la modification de charpente bois existante au droit.

— la fourniture et pose d'échelle à cri.

— la protection des ouvrages adjacent.

— les travaux divers tels que tableaux de sécurité, signalétiqu.

— L'Entrepreneur prendra toutes dispositions dans ses ouvrages pour laisser le passage de.

— l'Entretien et le remplacement éventuel des végétaux durant la première année<

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2017-01-03 📅

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.bourgdepeage.com/ 🌏

Référence
Informations complémentaires

Le marché est un marché à prix global et forfaitaire.

La date d'attribution correspond à la date de décision prise en application des articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La délibération autorisant la signature des marchés est du 22.5.2014.

Les marchés sont consultables dans les conditions prévues par la loi 78-753 du 17.7.1978.

Les marchés ont été notifiés le 02/02/2017.

Source: OJS 2017/S 029-051429 (2017-02-08)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)