Renforcements des routes départementales 2016 — bétons bitumineux — service territorial urbain

Conseil général des Yvelines

Une Tranche Ferme:
Eb6 roul. (BB 0/6 continu): 100 T
Eb10 roul. (BBM 0/10 cl3 type A): 1 100 T
Eb10 (B.B.S.G 0/10 classe 3): 10 560 T
Purges de structure de chaussée EB 14 assise: 836 T
Purges sur chaussée en grave: 50 T
Cinq Tranches Conditionnelles:
Eb6 roul. (BB 0/6 continu): 1 700 T
Eb10 (B.B.S.G 0/10 classe 3): 3 950 T
Purges de structure de chaussée EB 14 assise: 340 T
Purges de structure de chaussée Grave: 80 T.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2016-03-29. L'appel d'offres a été publié le 2016-02-12.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2016-02-12 Avis de marché
2016-07-04 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2016-02-12)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de revêtement de routes
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de revêtement de routes 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général des Yvelines
Adresse postale: 2 place André Mignot
Code postal: 78012
Commune postale: Versailles
Contact
Adresse Internet: http://www.yvelines.fr 🌏
Téléphone: +33 139077878 📞
Fax: +33 139078922 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-02-12 📅
Date limite de soumission: 2016-03-29 📅
Date de publication: 2016-02-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 033-052566
Numéro JO-S: 33
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.achats.yvelines.fr Marché à tranches conditionnelles criteres d'attributions: Le critère 1 — prix des prestations — sera apprécié au regard des montants portés par le candidat dans le détail estimatif. Critère 2 — valeur technique (Pondération: 15 %) les candidats détailleront dans un mémoire technique les points suivants: — Les moyens humains et matériels (moyens humains affectés à la réalisation et au suivi du marché (organigramme), les moyens matériels affectés aux chantiers, organigramme des chantiers) (3 %) — Moyens prévus pour garantir la santé et la sécurité (moyens matériels utilisés pour garantir l'organisation et le suivi des installations des chantiers, moyens mis en oeuvre pour garantir les conditions d'hygiène et de sécurité sur les chantiers, signalisation temporaire), (4 %) — Dispositions prévues pour garantir la qualité des prestations (modes opératoires permettantl'application de la démarche qualité dans le cadre du marché, distance et temps de trajet entre le(s) lieu(x) de fabrication et les lieux de mise en oeuvre), (3 %) — Les origines des fournitures et les références des fournisseurs (les fournisseurs envisagés, les fiches « produits » proposés pour répondre à la consultation), (4 %) — Les dispositions visant à garantir les délais d'exécution (planning prévisionnel) (1 %) Le planning prévisionnel des chantiers interviendra dans le jugement de la valeur technique de l'offre. Cette pièce ne sera pas contractuelle. Critère 3 — performance environnementale de L'Offre (Pondération: 5 %) les candidats détailleront dans un mémoire technique les points suivants: — Gestion des déchets générés par les chantiers (démarche retenue pour la collecte des déchets), (2 %) — Identification des filières de retraitement et des lieux d'évacuation, (2 %) — Gestion des nuisances. (1 %) Renseignements administratifs: Conseil départemental des Yvelines — DAJCP — pôle commande publique — secteur travaux et prestations associées, a Saligny, 2 place André Mignot, http://www.achats.yvelines.fr 78012 Versailles Tél: 0139077011 Fax: 0139078738 mel: mhviel@yvelines.fr renseignements techniques: Conseil Départemental des Yvelines — direction des Mobilités, M. Le Belleguy, service territorial urbain- subdivision entretien et exploitation Est, 2bis avenue Clément Ader, http://www.achats.yvelines.fr 78012 Versailles Cedex Tél: 0130849296 Fax: 0139514586 unité monétaire utilisée, l'euro.instance chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Versailles, 56 avenue de Saint Cloud, 78000 Versailles, Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours: Conseil départemental des Yvelines DAJCP — Mélinda Étienne, 2 place André Mignot, 78012 Versailles cedex, télécopieur: 01 39 07 87 38, courriel: metienne@yvelines.fr a titre indicatif, le commencement des travaux est prévu au 2ième trimestre 2016. Il n'est pas prévu de période de préparation. Le délai d'exécution de chacune des tranches de travaux part de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux de la tranche considérée. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 12.2.2016.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Une Tranche Ferme:
Eb6 roul. (BB 0/6 continu): 100 T
Eb10 roul. (BBM 0/10 cl3 type A): 1 100 T
Eb10 (B.B.S.G 0/10 classe 3): 10 560 T
Purges de structure de chaussée EB 14 assise: 836 T
Purges sur chaussée en grave: 50 T
Cinq Tranches Conditionnelles:
Eb6 roul. (BB 0/6 continu): 1 700 T
Eb10 (B.B.S.G 0/10 classe 3): 3 950 T
Purges de structure de chaussée EB 14 assise: 340 T
Purges de structure de chaussée Grave: 80 T.
Numéro de référence: 2015-336
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Département des Yvelines.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Les candidats seront jugés sur leurs capacités:
— professionnelles = références et/ou qualification ou tout document permettant au prestataire de prouver sa capacité à réaliser les prestations
— financières (chiffres d'affaires)
— techniques (moyens humains et techniques).
A) la lettre de candidature Indiquant:
1° — s'Il s'agit:
— d'une entreprise unique (ou assimilée),
— d'un groupement solidaire ou conjoint en précisant alors le mandataire et le(s) cotraitant(s), le cas échéant.
2° — le(S) nom(s) du (des) sous-traitant(s), le cas échéant,
3° — l'Objet du marché,
Situation économique et financière:
B) attestations ou Declarations:
1° — une déclaration sur l'honneur datée et signée pour justifier qu'il(s) n'entre(nt) dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du Cmp,
2° — le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, les services et les travaux auxquels se réfèrent le marché, sur 3 ans.
C) autres justificatifs dates et Signes:
1° — le(S) pouvoir(s) de la (des) personne(s) habilitée(s) à engager la (les) société(s),
2° — le(S) pouvoir(s) du (des) cotraitant(s) habilitant le mandataire à signer l'acte d'engagement
3° — le cas échéant, copie des jugements prononçant le redressement judiciaire (procédure équivalente régie par un droit étranger) et justification d'une habilitation à poursuivre l'activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché,
4° — production par le candidat d'un (des) contrat(s) de sous-traitance ou d'un (des) engagement(s) écrit(s) du (des) sous-traitant(s) pour justifier qu'il dispose d'un (des) sous-traitant(s) pour l'exécution du marché, le cas échéant.
Capacité technique et professionnelle:
D) Références:
Présentation d'une liste des prestations exécutées au cours des cinq dernières années indiquant le maître d'ouvrage, le montant du marché, l'époque et le lieu d'exécution.
E) Qualifications:
Sans Objet.
F) état des moyens de l'entreprise:
Un état des moyens humains (effectifs et personnels d'encadrement) et matériels dont disposera l'entreprise pour l'exécution du marché.
G) pour les Sous-Traitants:
Documents demandés aux b, c, d, e et F.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Le Département des Yvelines informe qu'une garantie à première demande
sera exigée dans le cas où le titulaire bénéficiera d'une avance.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Budget départemental d'investissement — marché à prix révisables
délai global de paiement = 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Ce marché sera conclu avec un prestataire unique ou avec un groupement d'entreprises. En cas de groupement conjoint du candidat attributaire, le Pouvoir
Adjudicateur demandera sa transformation en groupement solidaire.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations % (80)
2. Valeur technique % (15)
3. Performance environnementale % (5)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 22780646000019
Contact
Point de contact: Le président
Adresse du profil d'acheteur: http://www.achats.yvelines.fr 🌏
Nom: Conseil départemental des Yvelines- DAJCP — pôle commande publique — secteur travaux et prestations associées: Marie Viel
Adresse postale: 2 place André Mignot — bureau C307, lundi au vendredi: 9:00 à 12:00 et 14:00 à 17:00 (16:00 le vendredi). Retrait par voie électronique: http://www.achats.yvelines.fr
Téléphone: +33 139078373 📞
Fax: +33 139078738 📠
Nom: Conseil départemental des Yvelines: DAJCP — pôle commande publique — secteur travaux et prestations associées
Adresse postale: 2 place André Mignot — bureau C307, remise contre récépissé du lundi au jeudi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00 (16:00 le vendredi), Dépot par voie électronique: http://www.achats.yvelines.fr

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2015-336
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.achats.yvelines.fr
Marché à tranches conditionnelles
criteres d'attributions: Le critère 1 — prix des prestations — sera apprécié au regard des montants portés par le candidat dans le détail estimatif.
Critère 2 — valeur technique (Pondération: 15 %)
les candidats détailleront dans un mémoire technique les points suivants:
— Les moyens humains et matériels (moyens humains affectés à la réalisation et au suivi du marché (organigramme), les moyens matériels affectés aux chantiers, organigramme des chantiers) (3 %)
— Moyens prévus pour garantir la santé et la sécurité (moyens matériels utilisés pour garantir l'organisation et le suivi des installations des chantiers, moyens mis en oeuvre pour garantir les conditions d'hygiène et de sécurité sur les chantiers, signalisation temporaire), (4 %)
Afficher plus
— Dispositions prévues pour garantir la qualité des prestations (modes opératoires permettantl'application de la démarche qualité dans le cadre du marché, distance et temps de trajet entre le(s) lieu(x) de fabrication et les lieux de mise en oeuvre), (3 %)
Afficher plus
— Les origines des fournitures et les références des fournisseurs (les fournisseurs envisagés, les fiches « produits » proposés pour répondre à la consultation), (4 %)
— Les dispositions visant à garantir les délais d'exécution (planning prévisionnel) (1 %)
Le planning prévisionnel des chantiers interviendra dans le jugement de la valeur technique de l'offre. Cette pièce ne sera pas contractuelle.
Critère 3 — performance environnementale de L'Offre (Pondération: 5 %)
— Gestion des déchets générés par les chantiers (démarche retenue pour la collecte des déchets), (2 %)
— Identification des filières de retraitement et des lieux d'évacuation, (2 %)
— Gestion des nuisances. (1 %)
Renseignements administratifs:
Conseil départemental des Yvelines — DAJCP — pôle commande publique — secteur travaux et prestations associées, a Saligny, 2 place André Mignot, http://www.achats.yvelines.fr
78012 Versailles
Tél: 0139077011 Fax: 0139078738
renseignements techniques:
Conseil Départemental des Yvelines — direction des Mobilités, M. Le Belleguy, service territorial urbain- subdivision entretien et exploitation Est, 2bis avenue Clément Ader, http://www.achats.yvelines.fr
78012 Versailles Cedex
Tél: 0130849296 Fax: 0139514586
unité monétaire utilisée, l'euro.instance chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Versailles, 56 avenue de Saint Cloud, 78000 Versailles,
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours: Conseil départemental des Yvelines DAJCP — Mélinda Étienne, 2 place André Mignot,
78012 Versailles cedex, télécopieur: 01 39 07 87 38, courriel:
a titre indicatif, le commencement des travaux est prévu au 2ième trimestre 2016.
Il n'est pas prévu de période de préparation.
Le délai d'exécution de chacune des tranches de travaux part de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux de la tranche considérée.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 12.2.2016.
Source: OJS 2016/S 033-052566 (2016-02-12)
Avis d'attribution de marché (2016-07-04)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Une tranche ferme: — EB 6 roul. (BB 0/6 continu): 100 t, — EB 10 roul. (BBM 0/10 CL 3 type A): 1 100 t, — EB 10 (BBSG 0/10 classe 3): 10 560 T, — purges de structure de chaussée EB 14 assise: 836 t, — purges sur chaussée en grave: 50 t. 5 tranches conditionnelles: — EB 6 roul. (BB 0/6 continu): 1 700 t, — EB 10 (BBSG 0/10 classe 3): 3 950 t, — purges de structure de chaussée EB 14 assise: 340 t, — purges de structure de chaussée grave: 80 t.
Afficher plus
Valeur totale du marché: 1945768.40 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code CPV supplémentaire: Travaux de réparation de routes 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Yvelines 🏙️

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse Internet: http://www.achats.yvelines.fr 🌏
Courrier électronique: commandepublique@yvelines.fr 📧

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-07-04 📅
Date de publication: 2016-07-09 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 131-234475
Se réfère à l'avis: 2016/S 033-052566
Numéro JO-S: 131

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Une tranche ferme:
— EB 6 roul. (BB 0/6 continu): 100 t,
— EB 10 roul. (BBM 0/10 CL 3 type A): 1 100 t,
— EB 10 (BBSG 0/10 classe 3): 10 560 T,
— purges de structure de chaussée EB 14 assise: 836 t,
— purges sur chaussée en grave: 50 t.
5 tranches conditionnelles:
— EB 6 roul. (BB 0/6 continu): 1 700 t,
— EB 10 (BBSG 0/10 classe 3): 3 950 t,
— purges de structure de chaussée EB 14 assise: 340 t,
— purges de structure de chaussée grave: 80 t.
— EB 10 roul. (BBM 0/10 cl3 type A): 1 100 t,
— EB 10 (BBSG 0/10 classe 3): 10 560 t,
— EB 10 (B.B.S.G 0/10 classe 3): 3 950 t,

Procédure
Critères d'attribution
Critère de coût: Prix des prestations
Pondération du coût: 80
Critère de coût: Valeur technique
Pondération du coût: 15
Critère de coût: Performance environnementale
Pondération du coût: 5

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2016-06-30 📅

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Versailles
Adresse postale: 56 avenue de Saint-Cloud
Commune postale: Versailles
Code postal: 78011
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 139205400 📞
Courrier électronique: greffe.ta-versailles@juradm.fr 📧
Fax: +33 139205422 📠
Adresse Internet: http://versailles.tribunal-administratif.fr 🌏
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif interdépartemental de règlement amiable des litiges: Préfecture de la région Île-de-France
Adresse postale: Préfecture de Paris — 5 rue Leblanc
Commune postale: Paris
Code postal: 75911
Téléphone: +33 182524267 📞
Courrier électronique: ccira@paris-idf.gouv.fr 📧
Fax: +33 182524295 📠
Source: OJS 2016/S 131-234475 (2016-07-04)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Yvelines
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de pipelines, de... Travaux de construction, de fondation et... Travaux de construction d'autoroutes,... Travaux routiers Travaux de réparation de routes Travaux de revêtement divers Travaux de revêtement de routes Travaux de resurfaçage de chaussées