Réalisation d'un demi-diffuseur complémentaire est entre la RN 385 (A86) et la RD 986 sur les communes de Châtenay-Malabry et du Plessis-Robinson

Conseil général Hauts-de-Seine

La présente consultation concerne la réalisation d'un demi-diffuseur complémentaire Est entre la RN 385 (A86) et la RD 986 sur les communes de Châtenay-Malabry et du Plessis-Robinson. Les travaux consistent en la réalisation d'un demi-diffuseur entre l'autoroute 86 et la route départementale nº 986. Ils comprennent les bretelles d'accès à l'autoroute côté Créteil. L'aménagement se situe sur les communes de Châtenay-Malabry et du Plessis-Robinson. Il s'agit d'un projet de voirie complétant le demi-diffuseur existant (côté Versailles) afin d'assurer tous les mouvements entre la RD 986 et l'a86. Cette consultation est allotie en 5 lots.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2016-06-29. L'appel d'offres a été publié le 2016-05-26.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Conseil général Hauts-de-Seine

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Ile-de-France › Hauts-de-Seine

Historique des marchés publics

Date	Document
2016-05-26	Avis de marché
2016-06-02	Informations complémentaires
2016-06-08	Informations complémentaires
2016-11-15	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2016-05-26)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier
Numéro de référence: 201600DMP0185
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier 📦
Travaux de construction d'ouvrages de génie civil, excepté ponts, tunnels, puits et passages souterrains 📦
Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage 📦
Installation de panneaux de signalisation 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Hauts-de-Seine 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général Hauts-de-Seine
Adresse postale: 2-16 bd Soufflot
Code postal: 92000
Commune postale: Nanterre
Contact
Adresse Internet: https://marches-publics.hauts-de-seine.net 🌏
Courrier électronique: nloiseau@hauts-de-seine.fr 📧
Téléphone: +33 147294240 📞
Fax: +33 141912930 📠
URL des documents: https://marches-publics.hauts-de-seine.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-05-26 📅
Date limite de soumission: 2016-06-29 📅
Date de publication: 2016-05-31 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 103-183504
Numéro JO-S: 103
Informations complémentaires

Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 24 mois. Le délai d'exécution de ce lot est de 24 mois. Il est fixé une période de préparation qui est comprise dans le délai d'exécution des travaux. Sa durée est de 60 jours maximum à compter de la date fixée par de l'ordre de service prescrivant au titulaire du lot concerné de commencer l'exécution des travaux lui incombant.

Objet
Champ d'application du marché
Nombre maximal de lots attribués à un seul soumissionnaire: 5
Intitulé du lot: Terrassement — assainissement — chaussées
Numéro du lot: 1
Brève description:

Les travaux comprennent:

— l'installation de chantier,

— les travaux préparatoires et le dégagement des emprises,

— les terrassements dits de «grande masse»,

— la fourniture et la mise en œuvre de canalisations et ouvrages d'assainissement,

— la fourniture et la mise en œuvre de géotextile,

— la fourniture et la mise en œuvre de chaussée béton,

— la fourniture et la mise en œuvre d'équipements et de signalisations provisoires,

— la fourniture et la mise en œuvre de clôture et portail,

— la fourniture et la mise en œuvre d'enrobés,

— la fourniture et la mise en œuvre de bordures,

— la fourniture et la mise en œuvre de mobilier urbain,

— l'aménagement des espaces verts.

Valeur estimée hors TVA: 5605754.86 EUR 💰
Durée de l'accord: 24 mois
Informations complémentaires:

Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 24 mois.

Le délai d'exécution de ce lot est de 24 mois.

Il est fixé une période de préparation qui est comprise dans le délai d'exécution des travaux. Sa durée est de 60 jours maximum à compter de la date fixée par de l'ordre de service prescrivant au titulaire du lot concerné de commencer l'exécution des travaux lui incombant.

Intitulé du lot: Génie civil — ouvrage d'art
Numéro du lot: 2
Brève description:

— les terrassements préparatoires à la mise en œuvre de l'ouvrage Nord,

— la réalisation de voirie provisoire d'accès la zone de montage,

— la réalisation d'une plateforme provisoire d'accueil de l'ouvrage,

— la réalisation d'un ouvrage «portique»,

— le ripage de l'ouvrage sous la bretelle,

— la réalisation d'une paroi clouée sous l'ouvrage actuelle de «La Boursidière»,

— la création d'un mur de soutènement sous le PI de «La Boursidière» le long de l'A86,

— la réfection de l'étanchéité du PI de «La Boursidière»,

— la réfection des enrobés sur le PI de «La Boursidière»,

— la fourniture et mise en œuvre de dispositif de protection.

Valeur estimée hors TVA: 1954826.49 EUR 💰
Durée de l'accord: 12 mois
Informations complémentaires: Le délai d'exécution de ce lot est de 12 mois.
Intitulé du lot: Équipements dynamiques
Numéro du lot: 3
Brève description:

— le dévoiement des réseaux de câbles Sirius (600 mètres),

— le déplacement d'un PMV autoroutier,

— le réaménagement du recueil automatique de données (1 station),

— la mise en place de barrières de fermeture d'accès sur les bretelles d'entrée (2 fermetures d'accès),

— la réalisation des batteries de fourreaux et du génie civil des équipements.

Valeur estimée hors TVA: 502720.50 EUR 💰
Intitulé du lot: Éclairage public — signalisation lumineuse tricolore
Numéro du lot: 4
Brève description:

— la fourniture et la mise en œuvre d'équipement pour la signalisation lumineuse tricolore,

— la fourniture des matériels de communication avec le réseau SITER,

— la fourniture et la pose de support pour la signalisation lumineuse tricolore,

— la fourniture et la pose de mâts d'éclairage,

— les raccordements aux réseaux existants.

Valeur estimée hors TVA: 716 479 EUR 💰
Intitulé du lot: Signalisations — dispositifs de retenues
Numéro du lot: 5
Brève description:

— la fourniture et la pose de support de panneaux de signalisation,

— la fourniture et pose de panneaux de signalisation,

— la fourniture et mise en œuvre de produits de marquage,

— la fourniture et mise en œuvre de dispositif de retenue métalliques et en béton.

Valeur estimée hors TVA: 839120.78 EUR 💰

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Forme juridique de groupement: en cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire afin de garantir la bonne exécution du marché, la complète réalisation des prestations et la tenue des délais. Si le groupement attributaire du marché est d une forme différente, il se verra contraint d assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu il est indiqué ci-dessus. Il est autorisé aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois:

— en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements,

— en qualité de membres de plusieurs groupements.

Situation économique et financière:

— une lettre de candidature et, le cas échéant, d habilitation du mandataire par les co-traitants (ou l'imprimé DC1 fourni par le département), dûment complétée,

— le ou les pouvoirs habilitant le signataire à engager le candidat individuel ou chaque membre du groupement (extrait k bis, délégation de signature...),

— une déclaration sur l honneur indiquant que:

a) Le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23.7.2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, n'entrer dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45, 46 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23.7.2015;

b) Le candidat est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés.

— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Capacité technique et professionnelle:

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles,

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,

— liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,

— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Les certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats sont en particulier:

— lot 1: terrassement — assainissement — chaussée: FNTP 2008: 211, 2312, 2321, 2341, 321, 3221, 5144, 5153 + Qualibat 1331, 1351,

— lot 2: génie civil — ouvrage d'art: FNTP 2008: 113, 2322, 7234, 725,

— lot 3: équipements dynamiques: FNTP 2008: 3732, 6423, 664, 673,

— lot 4: éclairage public — signalisation lumineuse tricolore: FNTP 2008: 6413, 651, 662 + Qualifelec mention HT, RT et indices ME4 TN4,

— lot 5: signalisations — dispositifs de retenues: FNTP 2008: 3712, 372, 3731, 3732.

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

— garantie financière: une retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera constituée,

— modalités de financement et de paiement: cf. cahier des clauses administratives particulières.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 17:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date d'ouverture des offres: 2016-06-30 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 42
Critère de qualité (nom): Valeur environnementale
Critère de qualité (pondération): 8
Critère de coût: Valeur économique
Pondération du coût: 50
Critère de qualité (pondération): 53
7
Pondération du coût: 40
Critère de qualité (pondération): 40
Pondération du coût: 60

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Noémie Loiseau
URL des documents: https://marches-publics.hauts-de-seine.fr 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Hôtel du Département
Adresse postale: 2-16 boulevard Soufflot
Pays: Hauts-de-Seine 🏙️
Adresse Internet: https://marches-publics.hauts-de-seine.fr 🌏
Téléphone: +33 147293664 📞
Courrier électronique: dcp-uqj@hauts-de-seine.fr 📧

Référence
Informations complémentaires

— la durée prévisionnelle globale des marchés est de 24 mois,

— le délai d'exécution des travaux de chaque lot est fixé à l'acte d'engagement et ne peut en aucun cas être modifié,

— la durée du marché part à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant au titulaire du lot concerné de commencer en premier l'exécution des travaux lui incombant.

Conformément à l'article 28.1 du CCAG Travaux, il est fixé une période de préparation qui est comprise dans le délai d'exécution des travaux. Sa durée est de 60 jours à compter de la date de l'ordre de service de démarrage de la période de préparation.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Adresse postale: 2 boulevard de l'Hautil
Commune postale: Cergy-Pontoise Cedex
Code postal: 95027
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 130173400 📞
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 📧
Fax: +33 130173459 📠
Adresse Internet: http://www.ta-cergy-pontoise.juradm.Fr 🌏
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif interdépartemental de Versailles de règlement à l'amiable des litiges relatifs aux marchés publics
Adresse postale: 5 rue Leblanc
Commune postale: Paris Cedex 15
Code postal: 75911
Téléphone: +33 182524267 📞
Fax: +33 182524295 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2016/S 103-183504 (2016-05-26)

Informations complémentaires (2016-06-02)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-06-02 📅
Date limite de soumission: 2016-07-05 📅
Date de publication: 2016-06-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 108-192293
Se réfère à l'avis: 2016/S 103-183504
Numéro JO-S: 108
Source: OJS 2016/S 108-192293 (2016-06-02)

Informations complémentaires (2016-06-08)
Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-06-08 📅
Date de publication: 2016-06-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 111-196865
Numéro JO-S: 111
Source: OJS 2016/S 111-196865 (2016-06-08)

Avis d'attribution de marché (2016-11-15)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

La présente consultation concerne la réalisation d'un demi-diffuseur complémentaire Est entre la RN 385 (A86) et la RD 986 sur les communes de Chatenay-Malabry et du Plessis Robinson. Les travaux consistent en la réalisation d'un demi-diffuseur entre l'autoroute 86 et la route départementale nº 986. Ils comprennent les bretelles d'accès à l'autoroute côté Créteil. L'aménagement se situe sur les communes de Châtenay-Malabry et du Plessis Robinson. Il s'agit d'un projet de voirie complétant le demi-diffuseur existant (côté Versailles) afin d'assurer tous les mouvements entre la RD 986 et l'a86. Cette consultation est allotie en cinq lots.

Valeur totale du marché: 8361015.50 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-11-15 📅
Date de publication: 2016-11-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 223-406017
Numéro JO-S: 223
Informations complémentaires

Le marché no 161008 (lot 1) a été notifié le 14.11.2016 pour un montant de 4 875 810.20 EUR HT. Le marché no 161009 (lot 2) a été notifié le 15.11.2016 pour un montant de 1 975 710.22 EUR HT. Le marché no 161010 (lot 3) a été notifié le 14.11.2016 pour un montant de 659 780.50 EUR HT. Le marché no 161011 (lot 4) a été notifié le 14.11.2016 pour un montant de 359 869 EUR HT. Le marché no 161012 (lot 5) a été notifié le 14.11.2016 pour un montant de 489 845.58 EUR HT.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

— l'installation de chantier, les travaux préparatoires et le dégagement des emprises, les terrassements dits de «Grande masse», la fourniture et la mise en oeuvre de canalisations et ouvrages d'assainissement, la fourniture et la mise en oeuvre de géotextile, la fourniture et la mise en oeuvre de chaussée béton, la fourniture et la mise en oeuvre d'équipements et de signalisations provisoires, la fourniture et la mise en oeuvre de clôture et portail, la fourniture et la mise en oeuvre d'enrobés, la fourniture et la mise en oeuvre de bordures, la fourniture et la mise en oeuvre de mobilier urbain, l'aménagement des espaces verts.

Intitulé du lot: Génie Civil — ouvrage d'art
Brève description:

Les travaux comprennent: les terrassements préparatoires à la mise en oeuvre de l'ouvrage Nord, la réalisation de voirie provisoire d'accès la zone de montage, la réalisation d'une plateforme provisoire d'accueil de l'ouvrage, la réalisation d'un ouvrage « portique », le ripage de l'ouvrage sous la bretelle, la réalisation d'une paroi clouée sous l'ouvrage actuelle de « la Boursidière », la création d'un mur de soutènement sous le P.I de « la Boursidière » le long de l'a86, la réfection de l'étanchéité du P.I de « la Boursidière », la réfection des enrobés sur le P.I de « la Boursidière », la fourniture et mise en oeuvre de dispositif de protection.

Intitulé du lot: Equipements dynamiques
Brève description:

Les travaux comprennent: le dévoiement des réseaux de câbles Sirius (600 mètres), le déplacement d'un PMV Autoroutier, le réaménagement du recueil automatique de données (1 station), la mise en place de barrières de fermeture d'accès sur les bretelles d'entrée (2 fermetures d'accès), la réalisation des batteries de fourreaux et du génie civil des équipements.

Intitulé du lot: Eclairage public — signalisation lumineuse tricolore
Brève description:

Les travaux comprennent: la fourniture et la…

… mise en oeuvre d'équipement pour la signalisation lumineuse tricolore, la fourniture des matériels de communication avec le réseau SITER, la fourniture et la pose de support pour la signalisation lumineuse tricolore, la fourniture et la pose de mâts d'éclairage, les raccordements aux réseaux existants.

… pose de support de panneaux de signalisation, la fourniture et pose de panneaux de signalisation, la fourniture et mise en oeuvre de produits de marquage, la fourniture et mise en oeuvre de dispositif de retenue métalliques et en béton.

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2016-10-11 📅

Référence
Informations complémentaires

Le marché no 161008 (lot 1) a été notifié le 14.11.2016 pour un montant de 4 875 810.20 EUR HT.

Le marché no 161009 (lot 2) a été notifié le 15.11.2016 pour un montant de 1 975 710.22 EUR HT.

Le marché no 161010 (lot 3) a été notifié le 14.11.2016 pour un montant de 659 780.50 EUR HT.

Le marché no 161011 (lot 4) a été notifié le 14.11.2016 pour un montant de 359 869 EUR HT.

Le marché no 161012 (lot 5) a été notifié le 14.11.2016 pour un montant de 489 845.58 EUR HT.

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 2 bd de l'Hautil
Commune postale: Cergy Pontoise Cedex
Source: OJS 2016/S 223-406017 (2016-11-15)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement (>20)

Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier (>20)