Ordonnancement, pilotage, coordination (OPC) pour la restructuration générale du Lycée Rive Gauche / lp du Mirail à Toulouse (opération n° 50111)

SPL Midi-Pyrénées Construction

La mission d'OPC porte sur des travaux variés décomposés prévisionnellement en 3 tranches et relatifs aux bâtiments:
*10b, 13a, 15 (administration) et extérieurs, pour la TF de travaux (travaux planifiés sur 13 mois), soit: mise en conformité accessibilité, remplacement menuiseries extérieures, réfection circulations, cages d'escalier, sanitaires, remplacement radiateurs, accessibilité toitures, réfection installations frigorifiques, création d'une loge, restructuration administration, mise en conformité informatique.
*12(D/E), 13a et 14c, pour la Tc1 de travaux (travaux planifiés sur 13 mois), soit: mise en conformité accessibilité, remplacement menuiseries extérieures, réfection partielle des salles de classe, des circulations, des cages d'escalier et des sanitaires, remplacement des radiateurs, accessibilité des toitures, mise en conformité distribution ECS de l'internat, traitement infiltrations en toiture et coursives, traitement de mise en conformité pédagogique, réaffectation de locaux en RDC et R+2.
*14c, 15 (administration) et extérieurs, pour la Tc2 de travaux (travaux planifiés sur 10 mois), soit: mise en conformité accessibilité, remplacement menuiseries extérieures, reprise faux plafond du R+2, remplacement volets roulants, aménagement espace devant vie scolaire entre bâtiments 12 et 13, reprise signalétiques intérieures et extérieures de l'établissement, réfection parking et reprise ponctuelle, création abris 2 roues.
Ces travaux sont évalués à ce jour à environ 10 000 000 EUR HT (TF 4 000 000 EUR HT, Tc1 4 000 000 EUR HT, Tc2 2 000 000 EUR HT) et comportent à titre prévisionnel 20 lots séparés.
La mission relève des dispositions du décret 93-1268 du 29.11.1993, complété par l'arrêté du 21.12.1993.
À titre indicatif le début de l'intervention de l'OPC est prévu pour: mars 2016.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2016-02-16. L'appel d'offres a été publié le 2016-01-06.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2016-01-06 Avis de marché
2016-08-26 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2016-01-06)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services de conduite de chantier
Quantité ou étendue:
L'OPC interviendra au cours des phases suivantes:— phase de conception du maître d'oeuvre,— phase de préparation du chantier,— phase d'exécution des travaux,— phase de réception des travaux et de parfait achèvement.85 000100 000
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services de conduite de chantier 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: SPL Midi-Pyrénées Construction
Adresse postale: Mandataire agissant au nom et pour le compte de la Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, 11 avenue Parmentier, Central Parc 2, 3ème étage, BP 22414
Code postal: 31086
Commune postale: Toulouse
Contact
Adresse Internet: http://www.cogemip.fr 🌏
Courrier électronique: christophe.roques@cogemip.fr 📧
Téléphone: +33 562727108 📞
Fax: +33 561572313 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-01-06 📅
Date limite de soumission: 2016-02-16 📅
Date de publication: 2016-01-09 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 006-006745
Numéro JO-S: 6
Informations complémentaires
— les documents de la consultation peuvent être téléchargés gratuitement et librement sur le site http://splmpc.achatpublic.com (cf.manuel entreprises téléchargeable sans identification préalable à cette adresse à la rubrique «Outils»). Ils ne seront pas envoyés ou adressés sous la forme d'un support «Papier» ou sous la forme d'un support physique électronique; — les offres pourront être transmises soit sur «Support papier» soit par voie électronique sur le site http://splmpc.achatpublic.com (cf.manuel entreprises); — la sélection des candidats s'effectuera conformément aux dispositions de l'article 52-1 du code des marchés publics soit selon les critères suivants: capacités professionnelles, techniques et financières des candidats; — la durée du marché mentionnée ci-dessus n'est qu'une durée prévisionnelle donnée à titre indicatif, ne prenant pas en compte la période relative à la garantie de parfait achèvement. Elle court à compter de l'ordre de service prescrivant de commencer l'exécution des prestations (contrairement aux indications stipulées à la rubrique «Durée du marché ou délai d'exécution»); — autres renseignements: voir le règlement de la consultation; Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 6.1.2016.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La mission d'OPC porte sur des travaux variés décomposés prévisionnellement en 3 tranches et relatifs aux bâtiments:
*10b, 13a, 15 (administration) et extérieurs, pour la TF de travaux (travaux planifiés sur 13 mois), soit: mise en conformité accessibilité, remplacement menuiseries extérieures, réfection circulations, cages d'escalier, sanitaires, remplacement radiateurs, accessibilité toitures, réfection installations frigorifiques, création d'une loge, restructuration administration, mise en conformité informatique.
Afficher plus
*12(D/E), 13a et 14c, pour la Tc1 de travaux (travaux planifiés sur 13 mois), soit: mise en conformité accessibilité, remplacement menuiseries extérieures, réfection partielle des salles de classe, des circulations, des cages d'escalier et des sanitaires, remplacement des radiateurs, accessibilité des toitures, mise en conformité distribution ECS de l'internat, traitement infiltrations en toiture et coursives, traitement de mise en conformité pédagogique, réaffectation de locaux en RDC et R+2.
Afficher plus
*14c, 15 (administration) et extérieurs, pour la Tc2 de travaux (travaux planifiés sur 10 mois), soit: mise en conformité accessibilité, remplacement menuiseries extérieures, reprise faux plafond du R+2, remplacement volets roulants, aménagement espace devant vie scolaire entre bâtiments 12 et 13, reprise signalétiques intérieures et extérieures de l'établissement, réfection parking et reprise ponctuelle, création abris 2 roues.
Afficher plus
Ces travaux sont évalués à ce jour à environ 10 000 000 EUR HT (TF 4 000 000 EUR HT, Tc1 4 000 000 EUR HT, Tc2 2 000 000 EUR HT) et comportent à titre prévisionnel 20 lots séparés.
La mission relève des dispositions du décret 93-1268 du 29.11.1993, complété par l'arrêté du 21.12.1993.
À titre indicatif le début de l'intervention de l'OPC est prévu pour: mars 2016.
Quantité ou étendue:
L'OPC interviendra au cours des phases suivantes:
— phase de conception du maître d'oeuvre,
— phase de préparation du chantier,
— phase d'exécution des travaux,
— phase de réception des travaux et de parfait achèvement.
Valeur estimée hors TVA: 85 000 💰
100 000 💰
Description des options:
La mission confiée à l'OPC sera décomposée en une tranche ferme et 2 tranches conditionnelles:
— Tranche conditionnelle 1 de la mission OPC: comprenant la conception partielle de la Tc1 de travaux (à partir du Pro) et la réalisation de la Tc1 de travaux.
— Tranche conditionnelle 2 de la mission OPC: comprenant la conception partielle de la Tc2 de travaux (à partir du Pro) et la réalisation de la Tc2 de travaux.
À titre prévisionnel, le délai d'affermissement de la tranche conditionnelle 1 est de 21 mois et pour la tranche conditionnelle 2 de 32 mois à compter de l'origine du délai d'exécution de la tranche ferme.
La tranche ferme de la mission OPC comprendra la conception totale de l'opération (à partir de l'APD), la conception partielle de la TF de travaux (Pro) et la réalisation de la TF de travaux.
Durée de l'accord: 50 mois
Numéro de référence: 15S0211
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Lycée Rive Gauche / lp du Mirail, avenue Jean Baylet, 31081 Toulouse Cedex.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Les candidats (ou l'ensemble des membres composant le groupement) produisent les documents suivants:
— Imprimé intitulé Dc1 «Lettre de candidature habilitation du mandataire par ses cotraitants» dûment complétée dans toutes ses
rubriques, datée et signée.
— indication des personnes habilitées à engager le candidat.
— copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire.
Voir précisions complémentaires dans le règlement de la consultation.
L'imprimé référencé Dc2 (déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement) peut être utilisé.
Situation économique et financière:
Les candidats (ou l'ensemble des membres composant le groupement) produisent les documents suivants permettant d'évaluer leur capacité financière:
— Chiffre d'affaires global et chiffre d'affaires concernant les prestations objets du marché, des 3 derniers exercices disponibles (ou équivalent).
— attestations détaillées d'assurance responsabilités civile professionnelle en cours de validité.
Voir précisions complémentaires dans le règlement de la consultation.
Capacité technique et professionnelle:
Les candidats (ou l'ensemble des membres composant le groupement) produisent les documents suivants permettant d'évaluer leur capacité professionnelle et technique:
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement.
— description de l'équipement technique dont dispose le candidat pour la réalisation de marchés de même nature.
— liste de références d'opérations effectuées au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
— titres d'études et professionnels du ou des responsables de la prestation objet du marché.
Voir précisions complémentaires dans le règlement de la consultation.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Versement de l'avance subordonné à la production d'une garantie à première demande en garantissant le remboursement.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Paiement par virement bancaire.
Délai de paiement: 30 jours.
Avance prévue au taux de 5 %.
Forme du prix: révisable.
Financement des prestations assuré par le budget investissement de la collectivité.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Pas de forme imposée.
En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles.
Noms et qualifications professionnelles du personnel ✅

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Qualité de l'offre (temps d'intervention, méthodologie et organisation) (55)
2. Prix des prestations. (45)
Langues
Langue: français 🗣️
Autres langues: Néant.

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Adresse postale: 22 boulevard du Maréchal Juin
Code postal: 31400
Contact
Point de contact: Christophe Roques
Adresse du profil d'acheteur: http://splmpc.achatpublic.com 🌏
URL pour la participation: http://splmpc.achatpublic.com 🌏
Courrier électronique: greffe.tatoulouse@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 15S0211
Informations complémentaires
— les documents de la consultation peuvent être téléchargés gratuitement et librement sur le site http://splmpc.achatpublic.com (cf.manuel entreprises téléchargeable sans identification préalable à cette adresse à la rubrique «Outils»). Ils ne seront pas envoyés ou adressés sous la forme d'un support «Papier» ou sous la forme d'un support physique électronique;
Afficher plus
— les offres pourront être transmises soit sur «Support papier» soit par voie électronique sur le site http://splmpc.achatpublic.com (cf.manuel entreprises);
— la sélection des candidats s'effectuera conformément aux dispositions de l'article 52-1 du code des marchés publics soit selon les critères suivants: capacités professionnelles, techniques et financières des candidats;
— la durée du marché mentionnée ci-dessus n'est qu'une durée prévisionnelle donnée à titre indicatif, ne prenant pas en compte la période relative à la garantie de parfait achèvement. Elle court à compter de l'ordre de service prescrivant de commencer l'exécution des prestations (contrairement aux indications stipulées à la rubrique «Durée du marché ou délai d'exécution»);
Afficher plus
— autres renseignements: voir le règlement de la consultation;
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 6.1.2016.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulouse
Adresse postale: 68 rue Raymond IV, BP 7007
Commune postale: Toulouse
Code postal: 31086
Courrier électronique: greffe.tatoulouse@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 562735757 📞
Adresse Internet: http://toulouse.tribunal-administratif.fr 🌏
Fax: +33 562735740 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Toulouse
Source: OJS 2016/S 006-006745 (2016-01-06)
Avis d'attribution de marché (2016-08-26)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Mission d'ordonnancement, pilotage, coordination (OPC).
Valeur totale du marché: 80115.78 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code CPV supplémentaire: Services de conduite de chantier 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Haute-Garonne 🏙️

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: Agissant au nom et pour le compte de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées — Central Parc 2 — 11 avenue Parmentier — BP 22414
Commune postale: Toulouse Cedex
Contact
Courrier électronique: anne-marie.dallacosta@cogemip.fr 📧
Téléphone: +33 562727100 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-08-26 📅
Date de publication: 2016-08-31 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 167-300512
Se réfère à l'avis: 2016/S 006-006745
Numéro JO-S: 167
Informations complémentaires
Cet avis est publié en application des articles 85 et 85-1 du code des marchés publics. Il est précisé que ce présent contrat a été conclus et qu'il est consultable dans le respect des secrets protégés par la loi à la SPL Midi -Pyrénées Construction du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:30.
Afficher plus

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 95 rue des Amidonniers — 31069 Toulouse Cedex 7.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 45
Critère de coût: Prix de la prestation
Pondération du coût: 55

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2016-07-20 📅

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 68 rue Raymond IV — BP 7007
Commune postale: Toulouse Cedex 07
Code postal: 31068
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-toulouse@juradm.fr 📧
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2016/S 167-300512 (2016-08-26)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Services d'architecture, services de... Services relatifs à la construction Services de conduite des travaux Services de conduite de chantier