Mission de maitrise d'oeuvre dans le cadre du redéploiement de l'hippodrome de Saint-Jacques à Anse-Bertrand — tranche 2

Région Guadeloupe

Les missions attendues sont les suivantes:
Études d'esquisse.
Avant-projet sommaire.
Avant-projet définitif.
Études de projet.
Élaboration du quantitatif détaillés par lots.
Élaboration du DCE.
Conformité et visa d'exécution du projet.
Direction de l'exécution des travaux.
Ordonnancement pilotage et coordination.
Assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie du parfait achèvement.
Dossier des ouvrages exécutés.
La Part de l'enveloppe financière affectée aux travaux par le maître de l'ouvrage est fixée à 1 500 000 EUR HT.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2016-10-24. L'appel d'offres a été publié le 2016-09-22.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Région Guadeloupe

Qu'est-ce que c'est ?

• Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection › Services relatifs à la construction

Où ?

• Guadeloupe
• Guadeloupe

Historique des marchés publics

Date	Document
2016-09-22	Avis de marché
2016-09-27	Informations complémentaires
2017-07-31	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2016-09-22)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services relatifs à la construction
Numéro de référence: MF 16-016
Brève description:

Les missions attendues sont les suivantes: Études d'esquisse. Avant-projet sommaire. Avant-projet définitif. Études de projet. Élaboration du quantitatif détaillés par lots. Élaboration du DCE. Conformité et visa d'exécution du projet. Direction de l'exécution des travaux. Ordonnancement pilotage et coordination. Assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie du parfait achèvement. Dossier des ouvrages exécutés. La Part de l'enveloppe financière affectée aux travaux par le maître de l'ouvrage est fixée à 1 500 000 EUR HT.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services relatifs à la construction 📦
Code CPV supplémentaire: Services relatifs à la construction 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Guadeloupe 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Région Guadeloupe
Adresse postale: avenue Paul Lacavé
Code postal: 97100
Commune postale: Basse-Terre
Contact
Adresse Internet: http://www.regionguadeloupe.fr 🌏
Courrier électronique: dmp-region@cr-guadeloupe.fr 📧
Téléphone: +590 590804040 📞
Fax: +590 590804159 📠
URL des documents: http://www.eguadeloupe.com 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-09-22 📅
Date limite de soumission: 2016-10-24 📅
Date de publication: 2016-09-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 186-333961
Numéro JO-S: 186
Informations complémentaires

Le délai d'exécution global des travaux est de 18 mois y compris la préparation de chantier.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Les missions attendues sont les suivantes:

Études d'esquisse.

Avant-projet sommaire.

Avant-projet définitif.

Études de projet.

Élaboration du quantitatif détaillés par lots.

Élaboration du DCE.

Conformité et visa d'exécution du projet.

Direction de l'exécution des travaux.

Ordonnancement pilotage et coordination.

Assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie du parfait achèvement.

Dossier des ouvrages exécutés.

La Part de l'enveloppe financière affectée aux travaux par le maître de l'ouvrage est fixée à 1 500 000 EUR HT.

Maîtrise d'oeuvre dont les missions sont les suivantes:

Durée de l'accord: 30 mois

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

La recevabilité de la candidature est appréciée au vu des règles d'accès à la commande publique, énoncées aux articles 44, 48 à 51, 55 du décret 2016 — 360 du 25.3.2016 et l'article 29 de la Loi nº 2005-102 du 11.2.2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugement(s) prononcé(s) à cet effet.

Situation économique et financière:

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles ou la déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ou les bilans ou extraits de bilans, concernant les 3 dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.

Capacité technique et professionnelle:

Présentation d'une liste des principales prestations exécutées au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique;

Indication des titres d'études et professionnels…

… de l'opérateur économique;

… des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services de même nature que celle du marché;

Une description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise;

Les certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références attestant de la compétence de l'opérateur économique.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2016-10-25 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 50 %
Pondération du prix: 50 %

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Direction des marchés publics
Adresse du profil d'acheteur: http://www.eguadeloupe.com 🌏
URL des documents: http://www.eguadeloupe.com 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Guadeloupe
Adresse postale: 6 rue Victor Hugues
Commune postale: Basse-Terre
Code postal: 97100
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 590813518 📞
Courrier électronique: greffe.ta-basse-terre@juradm.fr 📧
Fax: +33 590819670 📠
Adresse Internet: http://www.ta-basse-terre.juradm.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2016/S 186-333961 (2016-09-22)

Informations complémentaires (2016-09-27)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Les missions attendues sont les suivantes: études d'esquisse avant-projet sommaire avant-projet définitif études de projet élaboration du quantitatif détaillés par lots... Élaboration du DCE Conformité et visa d'exécution du projet direction de l'exécution des travaux ordonnancement pilotage et coordination assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie du parfait achèvement dossier des ouvrages exécutés la part de l'enveloppe financière affectée aux travaux par le maître de l'ouvrage est fixée à 15 000 000 EUR HT.

Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-09-27 📅
Date de publication: 2016-10-01 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 190-341321
Se réfère à l'avis: 2016/S 186-333961
Numéro JO-S: 190
Source: OJS 2016/S 190-341321 (2016-09-27)

Avis d'attribution de marché (2017-07-31)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Mission de maitrise d'œuvre dans le cadre du redéploiement de l'hippodrome de Saint-Jacques à Anse-Bertrand — tranche 2.

Valeur totale du marché: 1 170 000 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Lieu d'exécution
Région NUTS: France 🏙️

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Contact
Téléphone: +33 590804040 📞
Fax: +33 590804159 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-07-31 📅
Date de publication: 2017-08-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 147-304653
Numéro JO-S: 147

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (pondération): 50
Critère de coût: Prix
Pondération du coût: 50

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2017-06-29 📅
Source: OJS 2017/S 147-304653 (2017-07-31)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection (>20 nouveaux marchés)

Services relatifs à la construction (>20)