Mission d'ordonnancement pilotage coordination portant sur les travaux de construction d'un pole universitaire de sante

Collectivité territoriale Martinique

Le présent marché porte sur les prestations intellectuelles résultant de l'exercice du rôle d'ordonnancement pilotage et coordination pour la réalisation de travaux de construction du Pôle Universitaire de Santé. À titre indicatif, — les délais des études et d'attribution des marchés: 16 mois — la durée prévisionnelle des travaux (y compris période de préparation) est évaluée à 28 mois. — la part de l'enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux est de 14 300 000 EUR HT.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2016-12-12. L'appel d'offres a été publié le 2016-11-08.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Ingefra SARL
• VEV Consulting

Qui ?

• Collectivité territoriale Martinique

Qu'est-ce que c'est ?

• Services de conduite des travaux › Services de conduite de chantier

Où ?

• Martinique

Historique des marchés publics

Date	Document
2016-11-08	Avis de marché
2017-07-26	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2016-11-08)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services de conduite de chantier
Numéro de référence: GO-11-0P000190-OPC
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services de conduite de chantier 📦
Code CPV supplémentaire: Services de conduite de chantier 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Martinique 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Collectivité territoriale Martinique
Adresse postale: rue Gaston Defferre — Cluny — CS 30137
Code postal: 97201
Commune postale: Fort-de-France
Contact
Adresse Internet: http://www.collectivitedemartinique.mq 🌏
Courrier électronique: courrier@collectivitedemartinique.mq 📧
Téléphone: +596 596596300 📞
Fax: +596 596726810 📠
URL des documents: https://collectiviteterritorialedemartinique.achatpublic.com 🌏
URL pour la participation: https://collectiviteterritorialedemartinique.achatpublic.com 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-11-08 📅
Date limite de soumission: 2016-12-12 📅
Date de publication: 2016-11-11 📅
Date de début: 2017-01-16 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 218-396876
Numéro JO-S: 218
Informations complémentaires

Modalités essentielles de financement et de paiement: — financement: fonds propres de la Collectivité territoriale de Martinique et fonds de l'État, — paiement: virement administratif, — délai global de paiement: 30 jours, — règlement effectué sous forme d'acomptes mensuels et d'un solde, — avance de 5 % prévue, — type de prix: prix global et forfaitaire, — variation des prix: prix révisables, — nature de l'attributaire: les candidats peuvent présenter une offre, soit en qualité de candidats individuels, Soit en qualité de membres d'un ou plusieurs groupements. Ils ne peuvent cumuler ces 2 qualités. Un même mandataire ne pourra être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché. Délai laissé au soumissionnaire attributaire pour produire les certificats et attestations prévus à l'article 51 du décret 2016-360 de mars 2016: 8 jours calendaires.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: Ces éléments figurent dans le règlement de la consultation.
Situation économique et financière: Ces éléments figurent dans le règlement de la consultation.
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Le dernier chiffre d'affaires annuel connu du candidat devra être (en EUR TTC) supérieur à: 90 000 EUR.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2016-12-14 📅
Heure d'ouverture des offres: 10:00

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://collectiviteterritorialedemartinique.achatpublic.com 🌏
URL des documents: https://collectiviteterritorialedemartinique.achatpublic.com 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Collectivité territoriale de Martinique, DGA8 infrastructures équipements
Adresse postale: Site de l'AFPA Pointe de Jaham — bâtiment H — 2e étage — ou en ligne à l'adresse internet précitée
Commune postale: Schœlcher
Code postal: 97233
Pays: Martinique 🇲🇶
Point de contact: Mme Annick Chenneberg
Téléphone: +33 596591241 📞
Courrier électronique: service.commandepublique@collectivitedemartinique.mq 📧
Fax: +33 596591306 📠
Pays: Martinique 🏙️
Adresse Internet: https://collectiviteterritorialedemartinique.achatpublic.com 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Collectivité territoriale de Martinique,
Adresse postale: Hôtel de la collectivité territoriale — service de la commande publique — rue Gaston Deferre — CS 30137 — ou en ligne à l'adresse internet sus-indiquée
Téléphone: +33 0596596300 📞
Fax: +33 0596726810 📠

Référence
Informations complémentaires

Modalités essentielles de financement et de paiement:

— financement: fonds propres de la Collectivité territoriale de Martinique et fonds de l'État,

— paiement: virement administratif,

— délai global de paiement: 30 jours,

— règlement effectué sous forme d'acomptes mensuels et d'un solde,

— avance de 5 % prévue,

— type de prix: prix global et forfaitaire,

— variation des prix: prix révisables,

— nature de l'attributaire: les candidats peuvent présenter une offre, soit en qualité de candidats individuels,

Soit en qualité de membres d'un ou plusieurs groupements. Ils ne peuvent cumuler ces 2 qualités.

Un même mandataire ne pourra être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché.

Délai laissé au soumissionnaire attributaire pour produire les certificats et attestations prévus à l'article 51 du décret 2016-360 de mars 2016: 8 jours calendaires.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Martinique
Adresse postale: 12 rue Citronnier
Commune postale: Schœlcher
Code postal: 97233
Pays: Martinique 🇲🇶
Téléphone: +33 596716667 📞
Fax: +33 596631008 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Le greffe du tribunal administratif de Martinique
Téléphone: +33 0596716667 📞
Fax: +33 0596631008 📠
Source: OJS 2016/S 218-396876 (2016-11-08)

Avis d'attribution de marché (2017-07-26)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le présent marché porte sur les prestations intellectuelles résultant de l'exercice du rôle d'ordonnancement, pilotage et coordination pour la réalisation de travaux de construction d'un Pôle universitaire de Santé. À titre indicatif, le délais des études et d'attribution des marchés est de 16 mois. La durée prévisionnelle des travaux (y compris la période de préparation) est évaluée à 28 mois. La part de l'enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux est de 143 000 000 EUR HT.

Valeur totale du marché: 93 800 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-07-26 📅
Date de publication: 2017-07-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 143-295119
Se réfère à l'avis: 2016/S 218-396876
Numéro JO-S: 143
Informations complémentaires

Critères de jugement des offres: La valeur technique de l'offre affectée d'un coefficient 6 et se déclinant selon les sous-critères suivants: — qualité de l'organisation: 30 % (du coef 6), — expertise des intervenants: 30 % (du coef 6), — temps passé pour les différents éléments de mission: 40 % (du coef 6). Le prix des prestations affecté d'un coefficient 4.

Objet
Champ d'application du marché

Critères de jugement des offres:

La valeur technique de l'offre affectée d'un coefficient 6 et se déclinant selon les sous-critères suivants:

— qualité de l'organisation: 30 % (du coef 6),

— expertise des intervenants: 30 % (du coef 6),

— temps passé pour les différents éléments de mission: 40 % (du coef 6).

Le prix des prestations affecté d'un coefficient 4.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 6
Pondération du prix: 4

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2017-06-29 📅

Informations complémentaires
Organe de révision
Téléphone: +33 0596716667 📞
Fax: +33 0596631008 📠
Source: OJS 2017/S 143-295119 (2017-07-26)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection (>20 nouveaux marchés)

Services relatifs à la construction (>20)

Services de conduite des travaux (13)

Services de conduite de chantier (10)