Lyon 2 — place Carnot/ Voûte Est/ quai Rambaud — marché 1: VRD

Métropole de Lyon

Les travaux à réaliser comprennent:
— la préparation de l'emprise du chantier,
— la démolition de la chaussée (sur les secteurs non amiantés),
— les terrassements complémentaires,
— la construction du corps de chaussée,
— la construction de la structure support des dalles sur la promenade piétonne,
— la reprise des zones de trottoirs,
— la fourniture et la pose des dalles,
— la réalisation des revêtements de chaussées et de trottoirs en asphalte et enrobés,
— la réalisation des fosses de plantations,
— la réalisation des travaux de raccordement des eaux pluviales, y compris la mise à la côte des grilles et regards existants,
— la fourniture et la pose du mobilier urbain.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2016-10-10. L'appel d'offres a été publié le 2016-09-09.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Eiffage Route Centre Est ETS Rhône

Qui ?

• Métropole de Lyon

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Rhône

Historique des marchés publics

Date	Document
2016-09-09	Avis de marché
2017-01-17	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2016-09-09)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de revêtement de routes
Numéro de référence: 16-VT-07
Brève description:

Les travaux à réaliser comprennent: — la préparation de l'emprise du chantier, — la démolition de la chaussée (sur les secteurs non amiantés), — les terrassements complémentaires, — la construction du corps de chaussée, — la construction de la structure support des dalles sur la promenade piétonne, — la reprise des zones de trottoirs, — la fourniture et la pose des dalles, — la réalisation des revêtements de chaussées et de trottoirs en asphalte et enrobés, — la réalisation des fosses de plantations, — la réalisation des travaux de raccordement des eaux pluviales, y compris la mise à la côte des grilles et regards existants, — la fourniture et la pose du mobilier urbain.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de revêtement de routes 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de revêtement de routes 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Rhône 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Métropole de Lyon
Adresse postale: 20 rue du Lac — CS 33569
Code postal: 69505
Commune postale: Lyon Cedex 03
Contact
Adresse Internet: http://marchespublics.grandlyon.com 🌏
Courrier électronique: voirie-marches@grandlyon.com 📧
Fax: +33 426993078 📠
URL des documents: http://marchespublics.grandlyon.com 🌏
URL pour la participation: http://marchespublics.grandlyon.com 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-09-09 📅
Date limite de soumission: 2016-10-10 📅
Date de publication: 2016-09-14 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 177-317233
Numéro JO-S: 177
Informations complémentaires

Le délai d'exécution du marché de 7 mois (période de préparation et délai d'exécution des travaux) s'étendra sur une période de 24 mois maximum à compter du démarrage de la période de préparation (du fait de périodes d'interruption du chantier). La période de préparation sera de 2 mois. Le délai d'exécution des travaux sera de 5 mois et comprendra 2 délais partiels (4 mois et 1 mois).

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Les travaux à réaliser comprennent:

— la préparation de l'emprise du chantier,

— la démolition de la chaussée (sur les secteurs non amiantés),

— les terrassements complémentaires,

— la construction du corps de chaussée,

— la construction de la structure support des dalles sur la promenade piétonne,

— la reprise des zones de trottoirs,

— la fourniture et la pose des dalles,

— la réalisation des revêtements de chaussées et de trottoirs en asphalte et enrobés,

— la réalisation des fosses de plantations,

— la réalisation des travaux de raccordement des eaux pluviales, y compris la mise à la côte des grilles et regards existants,

— la fourniture et la pose du mobilier urbain.

1 268 ml: Dépose de bordures et caniveaux

6 368 mètres carrés: Démolition de chaussée et trottoirs

3 559 m

618,2 m

1 771 mètres carrés: Mise en oeuvre d'enrobés, y compris sa couche d'assise

2 989 mètres carrés: Mise en oeuvre d'asphalte, y compris son assise béton

781 mètres carrés: Reprise d'étanchéité

1 268 mètres carrés: Fourniture et mise en oeuvre de dalle calcaire, y compris son assise béton

851 ml: Fourniture et mis en oeuvre de bordure granit.

Valeur estimée hors TVA: 1260581.03 EUR 💰
Durée de l'accord: 7 mois
Informations complémentaires:

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: place Carnot/ Voûte Est/ quai Rambaud — Lyon 2.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

La lettre de candidature (imprimé Dc1 version 31.3.2016) ou équivalent, permettant d'identifier le candidat ou chaque membre du groupement si le candidat est un groupement d'opérateurs économiques — si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés. — Une déclaration sur l'honneur pour justifier que l'opérateur; (seulement si l'imprimé Dc1 n'est pas utilisé): * n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner aux marchés publics prévus aux art. 45 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23.7.2015. * est en règle au regard des art. L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés. Précision: — si le candidat est un groupement d'opérateurs économiques, chaque membre du groupement doit fournir une déclaration sur l'honneur. — Le candidat doit informer sans délai l'acheteur de tout changement en cours de procédure, de sa situation au regard des art. 45 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23.7.2015.

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

Le marché comporte des conditions d'exécution à caractère social indiquées à l'article 28.6 de l'acte d'engagement — cahier des clauses administratives particulières

le marché comporte des conditions d'exécution à caractère environnemental détaillées à l'article 28.7 de l'acte d'engagement -cahier des clauses administratives particulières.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2016-10-11 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:00
Lieu: Métropole de Lyon — DDUCV direction de la voirie-unité marchés — 83 cours de la Liberté — 69003 Lyon.
Informations complémentaires: Le ou les représentants du pouvoir adjudicateur.

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Délégation développement urbain et cadre de vie — direction de la voirie — unité marchés
Adresse du profil d'acheteur: http://marchespublics.grandlyon.com 🌏
URL des documents: http://marchespublics.grandlyon.com 🌏

Référence
Informations complémentaires

La présente consultation concerne le marché 1: « VRD».

Pour information, les autres marchés concernés par l'opération sont les suivants: marché 2: « Éclairage public » et marché 3: « Désamiantage » qui seront traités par marchés séparés.

Pour toute information complémentaire, se conformer au règlement de la présente consultation. Condition d'obtention du DCE: * Le dossier de consultation est remis gratuitement, le pouvoir adjudicateur préconise le téléchargement du dossier de consultation avec le numéro de référence 16-vt-07 sur la rubrique «“Rechercher”» de la page d'accueil du site internet, http://marchespublics.grandlyon.com * Demande d'envoi du DCE: La réception de la demande devant parvenir au moins 10 jours calendaires avant la date limite de remise des offres. Cette demande doit être effectuée: — soit par courrier à l'adresse suivante: Métropole de Lyon, délégation développement urbain et cadre de vie, direction de la voirie, unité marchés, 20 rue du Lac, CS 33569, 69505 Lyon Cedex 03 — soit par télécopie au no 04.26.99.30.78 — soit par messagerie électronique depuis la plate-forme de dématérialisation: http://marchespublics.grandlyon.com (icone «“Enveloppe”» sur la page dédiée à la consultation). * Le dossier de consultation peut être retiré les jours ouvrés du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00 (jusqu'à la date limite de remise des offres) à l'adresse suivante: Métropole de Lyon, délégation développement urbain et cadre de vie, direction de la voirie, unité marchés — 8ème étage, 83 cours de la Liberté, 69003 Lyon.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lyon
Adresse postale: 184 rue Duguesclin
Commune postale: Lyon
Code postal: 69003
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 478141010 📞
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr 📧
Informations sur les délais d'introduction des recours:

Sur le fondement des articles L.551-1 et suivants du code de justice administrative, la présente procédure peut faire l'objet d'un référé précontractuel jusqu'à la signature du contrat. Sur le fondement des articles L.551.13 et suivants du code de justice administrative, le contrat, après signature pourra faire l'objet d'un référé contractuel dans les 31 jours suivant la publication de l'avis d'attribution du contrat. — Sur le fondement de l'article L.521.1 du code de justice administrative un recours des tiers en contestation de la validité du contrat peut être exercé dans un délai de 2 mois suivant la publication de l'avis d'attribution du contrat.

Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2016/S 177-317233 (2016-09-09)

Avis d'attribution de marché (2017-01-17)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 1107909.20 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-01-17 📅
Date de publication: 2017-01-21 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 015-023191
Se réfère à l'avis: 2016/S 177-317233
Numéro JO-S: 15
Informations complémentaires

Modalités de consultation du marché: — sur rendez-vous du lundi au vendredi entre 9:00 et 12:00 et entre 14:00 et 16:00 auprès de la Métropole de Lyon — délégation développement urbain et cadre de vie — direction de la voirie — unité marchés — immeuble Le Clip — 83 cours de la Liberté — 69003 Lyon — télécopieur: 04 26 99 30 78 — site internet: http://marchespublics.grandlyon.com; — sur demande écrite, à l'adresse postale figurant ci-dessous. La demande écrite devra identifier le demandeur personne juridique et personne physique qui devra pouvoir justifier de son identité lors de la consultation. Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours: Mêmes adresses.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Place Carnot/Voûte Est/quai Rambaud — Lyon 2.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40 %
Pondération du prix: 60 %

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2017-01-02 📅

Informations complémentaires
Organe de révision
Informations sur les délais d'introduction des recours:

— recours gracieux adressé au pouvoir adjudicateur dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée, — référé contractuel (articles R 551-7 CJA) dans les 31 jours de la publication du présent avis d'attribution au JOUE, — recours de pleine juridiction par tout candidat évincé dans un délai de 2 mois à compter de la date de publication du présent avis d'attribution dans le présent support (arrêt du Conseil d'État du 16.7.2007 — n

Source: OJS 2017/S 015-023191 (2017-01-17)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de revêtement divers (>20)

Travaux de revêtement de routes (16)