DC6514EA Travaux de retrait d'amiante et de fibres céramiques réfractaires à l'usine d'incinération des ordures ménagères de Strasbourg

Eurométropole de Strasbourg

Descriptif:
— usine d'incinération des ordures ménagères de Strasbourg,
— année de construction 1975, capacité réglementaire de 350 000 tonnes par an, 4 lignes de traitement four/chaudière/traitement des fumées,
— travaux de retrait d'amiante majoritaire,
— travaux de retrait de fibres céramiques réfractaires minoritaire,
— dépoussiérage surfacique de tous les équipements (fours/chaudières/réseaux) à l'intérieur du hall fosses/fours/chaudière de dimension: L 44 m x l 23 m x H 28 m,
— dépoussiérage et/ou retrait d'une autoroute de câbles électriques,
— retrait des bardages revêtus d'une peinture amiantée de surface: 4 000 mètres carrés,
— échafaudages intérieurs/extérieurs,
— confinements,
— fourchette du montant des travaux: 8 à 10 000 000 EUR HT,
— délai maximal des travaux: 13 mois.
Marché unique à tranches optionnelles.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2016-09-20. L'appel d'offres a été publié le 2016-08-05.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2016-08-05 Avis de marché
2016-09-15 Informations complémentaires
Avis de marché (2016-08-05)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de désamiantage
Numéro de référence: DC6514EA
Brève description:
Descriptif: — usine d'incinération des ordures ménagères de Strasbourg, — année de construction 1975, capacité réglementaire de 350 000 tonnes par an, 4 lignes de traitement four/chaudière/traitement des fumées, — travaux de retrait d'amiante majoritaire, — travaux de retrait de fibres céramiques réfractaires minoritaire, — dépoussiérage surfacique de tous les équipements (fours/chaudières/réseaux) à l'intérieur du hall fosses/fours/chaudière de dimension: L 44 m x l 23 m x H 28 m, — dépoussiérage et/ou retrait d'une autoroute de câbles électriques, — retrait des bardages revêtus d'une peinture amiantée de surface: 4 000 mètres carrés, — échafaudages intérieurs/extérieurs, — confinements, — fourchette du montant des travaux: 8 à 10 000 000 EUR HT, — délai maximal des travaux: 13 mois. Marché unique à tranches optionnelles.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de désamiantage 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux d'installation d'échafaudages 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Bas-Rhin 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure concurrentielle avec négociation
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Eurométropole de Strasbourg
Adresse postale: 1 parc de l'Étoile
Code postal: 67076
Commune postale: Strasbourg Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.strasbourg.eu/ 🌏
Courrier électronique: marchespublics@strasbourg.eu 📧
Téléphone: +33 368985119 📞
URL des documents: http://www.marchepublic.strasbourg.fr 🌏
URL pour la participation: http://www.marchepublic.strasbourg.eu 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-08-05 📅
Date limite de soumission: 2016-09-20 📅
Date de publication: 2016-08-09 📅
Date de début: 2017-05-01 📅
Date de fin: 2018-06-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 152-274984
Numéro JO-S: 152
Informations complémentaires
Forme du groupement souhaité par l'acheteur public: groupement conjoint avec mandataire solidaire. Forme de groupement justifiée par le souci du maître de l'ouvrage de pouvoir s'adresser au mandataire pour organiser rapidement la substitution du cotraitant défaillant, en raison du caractère contraint du chantier et de compétences a priori partagées entre les différents membres du groupement. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois: — en qualité de candidats individuels et de membres de 1 ou plusieurs groupements, — en qualité de membres de plusieurs groupements. Les candidatures peuvent être transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé. Dématérialisation des procédures: les modalités de transmission électronique des candidatures sont définies dans l'annexe figurant sur la site du profil acheteur: https://alsacemarchespublics.eu
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Descriptif:
— usine d'incinération des ordures ménagères de Strasbourg,
— année de construction 1975, capacité réglementaire de 350 000 tonnes par an, 4 lignes de traitement four/chaudière/traitement des fumées,
— travaux de retrait d'amiante majoritaire,
— travaux de retrait de fibres céramiques réfractaires minoritaire,
— dépoussiérage surfacique de tous les équipements (fours/chaudières/réseaux) à l'intérieur du hall fosses/fours/chaudière de dimension: L 44 m x l 23 m x H 28 m,
— dépoussiérage et/ou retrait d'une autoroute de câbles électriques,
— retrait des bardages revêtus d'une peinture amiantée de surface: 4 000 mètres carrés,
— échafaudages intérieurs/extérieurs,
— confinements,
— fourchette du montant des travaux: 8 à 10 000 000 EUR HT,
— délai maximal des travaux: 13 mois.
Marché unique à tranches optionnelles.
Description des options:
Des prestations similaires pourront être réalisées par le titulaire du contrat.
Les conditions d'exécution de ce nouveau marché seront identiques au présent marché.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Territoire de l'Eurométropole de Strasbourg.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) — dernière version actualisée, ou le document unique de marché européen (DUME) pour présenter sa candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr
Afficher plus
Situation économique et financière:
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles,
— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels,
— bilans ou extraits de bilans, concernant les 3 dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.
Capacité technique et professionnelle:
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,
— liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,
Afficher plus
— indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat,
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature.
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Amiante:
Qualifications: 1512 — 1513.
Certification: 1552.
Habilitation sous-section 4.
Références de chantier de taille équivalente.
Attestation de maîtres d'ouvrages échafaudage:
Qualifications: 1412 à minima, 1413 de préférence.
Attestation de maîtres d'ouvrages.
Effectifs: EFF 4 (de 51 à 100) à minima.
CA: CA 8 exigé.
CA 9 recommandé selon classification Qualibat actualisée.
Pour chaque certificat précité, l'organisme acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent.
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:
Retenue de garantie de 5 %, qui peut être remplacée par une garantie à première demande.
Caractéristiques des prix: prix forfaitaires et prix unitaires.
Modalités de variation des prix: révision mensuelle.
Une avance de 10 % sera accordée dans les conditions prévues au contrat.
Modalité de règlement des comptes: selon les modalités du CCAG-travaux.
Les factures devront être envoyées à l'adresse suivante: Eurométropole de Strasbourg — direction de la construction et du patrimoine — bâti. s/c du service comptabilité — centre administratif — 1 parc de l'Étoile — 67076 Strasbourg Cedex.
Le délai global de paiement est de 30 jours.
Modalités de financements: élément non connu à ce jour.

Procédure
Nombre minimum de candidats: 5
Heure limite de réception des offres: 10:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 5 mois
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 30
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de qualité (nom): Protection de l'environnement
Critère de qualité (pondération): 15
Critère de qualité (nom): Caractère innovant
Critère de qualité (pondération): 10
Pondération du prix: 25

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://alsacemarchespublics.eu/ 🌏
URL des documents: http://www.marchepublic.strasbourg.fr 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Service des achats et de la commande publique
Fax: +33 368985632 📠
Pays: Bas-Rhin 🏙️
Adresse Internet: http://www.strasbourg.eu 🌏
Adresse postale: service des achats et de la commande publique — espace accueil — 2ème étage — 1 parc de l'Étoile
Adresse Internet: http://www.marchepublic.strasbourg.eu 🌏

Référence
Informations complémentaires
Forme du groupement souhaité par l'acheteur public: groupement conjoint avec mandataire solidaire.
Forme de groupement justifiée par le souci du maître de l'ouvrage de pouvoir s'adresser au mandataire pour organiser rapidement la substitution du cotraitant défaillant, en raison du caractère contraint du chantier et de compétences a priori partagées entre les différents membres du groupement. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois:
Afficher plus
— en qualité de candidats individuels et de membres de 1 ou plusieurs groupements,
— en qualité de membres de plusieurs groupements.
Les candidatures peuvent être transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé.
Dématérialisation des procédures: les modalités de transmission électronique des candidatures sont définies dans l'annexe figurant sur la site du profil acheteur: https://alsacemarchespublics.eu

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif (TA) de Strasbourg
Adresse postale: 31 avenue de la Paix — BP 1038F
Commune postale: Strasbourg
Code postal: 67070
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 388212323 📞
Courrier électronique: greffe.ta-strasbourg@juradm.fr 📧
Fax: +33 388364466 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Voir TA de Strasbourg
Adresse postale: (cf. adresse ci-dessus)
Source: OJS 2016/S 152-274984 (2016-08-05)
Informations complémentaires (2016-09-15)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Rectificatif portant sur: la date de remise des candidatures, les critères d'attribution ainsi que l'ouverture à variantes.
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-09-15 📅
Date limite de soumission: 2016-09-27 📅
Date de publication: 2016-09-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 181-324468
Se réfère à l'avis: 2016/S 152-274984
Numéro JO-S: 181
Source: OJS 2016/S 181-324468 (2016-09-15)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de couverture et travaux... Travaux de corps de métier spécialisés... Travaux d'installation d'échafaudages Travaux de construction spécialisés divers Travaux de désamiantage Transformation des métaux