Construction du Groupe Scolaire Germaine Richier

Ville de Montpellier

L'objet du présent marché porte sur la construction d'un groupe scolaire. Il s'agit d'une procédure formalisée soumise aux dispositions des articles 25.i, 66 à 68 du décret 2016-360 du 25.3.2016. Ce marché comporte pour le lot 1, des conditions d'exécution à caractère social dont le détail est indiqué dans le CCAP. Le délai d'exécution des travaux de l'ensemble des lots est de 17 mois de chantier, y compris préparation de chantier, à partir de l'ordre de service au lot 14 terrassement — VRD.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2016-10-19. L'appel d'offres a été publié le 2016-09-09.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Ville de Montpellier

Qu'est-ce que c'est ?

Historique des marchés publics

Date	Document
2016-09-09	Avis de marché
2016-10-11	Informations complémentaires
2017-02-28	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2016-09-09)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction d'écoles primaires
Numéro de référence: 6D00348191
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction d'écoles primaires 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de gros œuvre 📦
Travaux de construction d'écoles primaires 📦
Travaux d'isolation thermique 📦
Travaux de menuiserie 📦
Travaux de cloisonnement 📦
Travaux d'installation de menuiseries non métalliques 📦
Revêtements de sol 📦
Travaux de peinture 📦
Travaux d'installations électriques 📦
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Mobilier 📦
Travaux de terrassement 📦
Mobilier et équipements divers 📦
Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: fr813 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Montpellier
Adresse postale: 1 place Georges Frêche
Code postal: 34267
Commune postale: Montpellier Cedex 2
Contact
Adresse Internet: http://www.montpellier.fr 🌏
Courrier électronique: commandepublique@ville-montpellier.fr 📧
Téléphone: +33 467348763 📞
Fax: +33 499060685 📠
URL des documents: https://marches.montpellier3m.fr 🌏
URL pour la participation: https://marches.montpellier3m.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-09-09 📅
Date limite de soumission: 2016-10-19 📅
Date de publication: 2016-09-14 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 177-317226
Numéro JO-S: 177
Informations complémentaires

Conformément à l'article 58 du Décret nº 2016-360 du 25.3.2016 chaque candidat devra obligatoirement faire une proposition pour la prestation supplémentaire éventuelle suivante, sous peine de rejet de l'offre: Panneaux photovoltaïques. Les exigences minimums formulées au CCTP devront être respectées.

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Gros oeuvre
Numéro du lot: 1
Brève description:

Ce lot comporte des conditions d'exécution à caractère social dont le détail est indiqué dans le CCAP. Le respect de ces dispositions est une condition de la conformité de l'offre.

Durée de l'accord: 17 mois
Intitulé du lot: Étanchéité
Numéro du lot: 2
Brève description: Étanchéité.
Informations complémentaires:

Intitulé du lot: Isolation thermique par l'extérieur — bardage
Numéro du lot: 3
Brève description: Isolation thermique par l'extérieur — bardage.
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures — occultations
Numéro du lot: 4
Brève description: Menuiseries extérieures — occultations.
Intitulé du lot: Métallerie
Numéro du lot: 5
Brève description: Métallerie.
Intitulé du lot: Cloisons — doublages — faux plafonds
Numéro du lot: 6
Brève description: Cloisons — doublages — faux plafonds.
Intitulé du lot: Menuiseries intérieures
Numéro du lot: 7
Brève description: Menuiseries intérieures.
Intitulé du lot: Revêtements de sols — faïences
Numéro du lot: 8
Brève description: Revêtements de sols — faïences.
Intitulé du lot: Peinture
Numéro du lot: 9
Brève description: Peinture.
Intitulé du lot: Électricité — courants forts et faibles
Numéro du lot: 10
Brève description: Électricité — courants forts et faibles.
Informations complémentaires:

Conformément à l'article 58 du Décret nº 2016-360 du 25.3.2016 chaque candidat devra obligatoirement faire une proposition pour la prestation supplémentaire éventuelle (PSE) suivante, sous peine de rejet de l'offre: fourniture de vidéos projecteurs et Tableaux Blancs Interactifs. Les exigences minimums formulées au CCTP devront être respectées.

Intitulé du lot: Chauffage — ventilation — plomberie — sanitaire
Numéro du lot: 11
Brève description: Chauffage — ventilation — plomberie — sanitaire.
Intitulé du lot: Ascenseur
Numéro du lot: 12
Brève description: Ascenseur.
Intitulé du lot: Mobiliers
Numéro du lot: 13
Brève description: Mobiliers.
Intitulé du lot: Terrassement — VRD
Numéro du lot: 14
Brève description: Terrassement — VRD.
Intitulé du lot: Équipements sportifs
Numéro du lot: 15
Brève description: Équipements sportifs.
Intitulé du lot: Espaces verts
Numéro du lot: 16
Brève description: Espaces verts.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 17:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2016-10-25 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:30
Informations complémentaires:

La date indiquée ci-dessus pour l'ouverture des offres n'est que prévisionnelle. La commission d'appel d'offres n'est pas publique. Les plis seront ouverts par le représentant du pouvoir adjudicateur et les services instructeurs, dans les deux mois suivants la date de remise des offres.

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://marches.montpellier3m.fr 🌏
URL des documents: https://marches.montpellier3m.fr 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Mairie de Montpellier: DAJCP commande publique tél 04 67 34 87 63 — fax: 04 99 06 06 85
Point de contact: Renseignements techniques: DAI Scop M. Bensakel 04 67 34 75 16
Pays: fr813 🏙️

Référence
Informations complémentaires

Le cautionnement et garanties exigées, ainsi que les modalités essentielles de financement et de paiement sont prévues dans le dossier de consultation des entreprises. Les conditions d'appréciation des candidats sont indiquées au règlement de consultation. Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois: — en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements; — en qualité de membres de plusieurs groupements. Les prestations, objet de la présente consultation, pourront donner lieu, avec l'attributaire du présent contrat, à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Montpellier
Adresse postale: 6 rue Pitot
Commune postale: Montpellier Cedex 2
Code postal: 34063
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 467548100 📞
Courrier électronique: greffe.ta-montpellier@juradm.fr 📧
Fax: +33 467548156 📠
Adresse Internet: http://montpellier.tribunal-administratif.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2016/S 177-317226 (2016-09-09)

Informations complémentaires (2016-10-11)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-10-11 📅
Date limite de soumission: 2016-11-07 📅
Date de publication: 2016-10-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 200-360322
Se réfère à l'avis: 2016/S 177-317226
Numéro JO-S: 200
Source: OJS 2016/S 200-360322 (2016-10-11)

Avis d'attribution de marché (2017-02-28)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

L'Objet du présent marché porte sur la Construction d'un Groupe Scolaire. Il s'agit d'une procédure formalisée soumise aux dispositions des articles 25.i, 66 à 68 du décret 2016-360 du 25 Mars 2016. Ce marché comporte pour le lot 1, des conditions d'exécution à caractère social dont le détail est indiqué dans le C.C.A.P.Le délai d'exécution des travaux de l'ensemble des lots est de 17 mois de chantier, y compris préparation de chantier, à partir de l'ordre de service au lot 14 terrassement — vRD.

Valeur totale du marché: 6258879.54 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-02-28 📅
Date de publication: 2017-03-02 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 043-078082
Numéro JO-S: 43
Informations complémentaires

Le contrat est consultable dans le respect des secrets protégés par la loi; pour plus d'informations sur les modalités de cette consultation, contact: direction des affaires juridiques et de la commande publique, service de la commande publique, 1 place Georges Freche, 34267 Montpellier cedex 2, tél +33 4 67 34 87 63, fax + 33 4 99 06 06 85.

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Gros Oeuvre
Brève description:

Ce lot comporte des conditions d'exécution à caractère social dont le détail est indiqué dans le C.C.A.P. Le respect de ces dispositions est une condition de la conformité de l'offre.

Intitulé du lot: Etanchéité
Brève description: Etanchéité.
Intitulé du lot: Isolation Thermique par l'extérieur — bardage
Brève description: Isolation Thermique par l'extérieur — bardage.
Intitulé du lot: Cloisons — doublages — faux Plafonds
Brève description: Cloisons — doublages — faux Plafonds.
Intitulé du lot: Menuiseries Intérieures
Brève description: Menuiseries Intérieures.
Intitulé du lot: Electricité — courants forts et faibles
Brève description: Electricité — courants forts et faibles.
Intitulé du lot: Terrassement — v.R.D
Brève description: Terrassement — v.R.D.
Intitulé du lot: Equipements sportifs
Brève description: Equipements sportifs.
Intitulé du lot: Espaces Verts
Brève description: Espaces Verts.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60 %
Pondération du prix: 40 %
Critère de qualité (pondération): 60
Critère de qualité (nom): Valeure technique
Va

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2017-02-27 📅
Source: OJS 2017/S 043-078082 (2017-02-28)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)

Travaux de construction d'établissements d'enseignement et de centres de recherche (9)

Travaux de construction de bâtiments scolaires (8)