Construction de la médiathèque Aimé Cesaire à Castelnau-le-Lez

Montpellier Méditerranée Métropole

Construction de la médiathèque Aimé Cesaire sur la place de l'Europe et le long de l'allée de la Rose de France à Castelnau-le-lez:

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2016-04-29. L'appel d'offres a été publié le 2016-03-15.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2016-03-15 Avis de marché
Avis de marché (2016-03-15)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bibliothèques
Quantité ou étendue: 3 120 000
Valeur totale du marché: 273 000 💰
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bibliothèques 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Montpellier Méditerranée Métropole
Adresse postale: 50 place Zeus, CS 39556
Code postal: 34961
Commune postale: Montpellier Cedex 2
Contact
Adresse Internet: http://www.montpellier3m.fr 🌏
Courrier électronique: marches-publics@montpellier3m.fr 📧
Téléphone: +33 467136484 📞
Fax: +33 467136295 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-03-15 📅
Date limite de soumission: 2016-04-29 📅
Date de publication: 2016-03-19 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 056-092995
Numéro JO-S: 56
Informations complémentaires
Date prévisionnelle de commencement des prestations: octobre 2016. Le délai d'exécution des travaux de l'ensemble des lots est de 12 mois, période de préparation de 1 mois non comprise. Marché conclu selon la procédure de l'appel d'offres ouvert en application des articles 33 3º al. et 57 à 59 du code des marchés publics. Le Dossier de consultation des entreprises peut être: — retiré gratuitement aux horaires d'ouverture de la Direction Adjointe de la Commande Publique 9:00 12:00 — 14:00 16:30) du lundi au vendredi hors jours fériés; — envoyé gratuitement sur simple demande par fax au 04.67.13.62.95 ou courriel: marches-publics@montpellier3m.fr; — téléchargé à l'adresse: https://marches.montpellier3m.fr ; Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 14.12.2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics, l'identification des candidats téléchargeant un dossier de consultation n'est plus obligatoire. Toutefois, afin d'être en mesure de leur transmettre automatiquement, en cours de procédure, toute modification du DCE et information complémentaire utile, les candidats sont fortement invités à s'identifier. A défaut, il leur appartiendra de récupérer ces informations par leurs propres moyens, sous peine de rejet de leur offre en cas de réponse avec des documents périmés suite à une modification du dce. Les offres peuvent être: — transmises par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse de l'organisme qui passe le marché; — déposées contre récépissé à la Direction Adjointe de la Commande Publique de Montpellier Méditerranée Métropole ( 9:00 — 12:00 / 14:00 — 16:30) du lundi au vendredi hors jours fériés; — si la Métropole Montpellier Méditerranée préconise la transmission des documents par voie papier, elle accepte les plis adressés par voie électronique à l'adresse suivante: https://marches.montpellier3m.fr . Par contre, la transmission des plis sur un Support physique électronique (cd-rom, disquette ou tout autre support matériel) n'est pas autorisée (sauf pour la copie de sauvegarde, uniquement si liée à une transmission électronique des Plis); Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 15.3.2016.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Construction de la médiathèque Aimé Cesaire sur la place de l'Europe et le long de l'allée de la Rose de France à Castelnau-le-lez:
— Bâtiment en R+2 sur 1.181 mètres carrés de plancher / erp de 4eme catégorie de types L et S
— Comprenant des espaces actualité, adulte, enfant, une salle de projection et un espace formation informatique
— jardin public coté Sud / terrain d'emprise global d'environ 1 750 m
Numéro du lot: 01
Brève description: Terrassement / vrd.
Numéro du lot: 02
Brève description: Gros-Oeuvre / Fondations.
Numéro du lot: 03
Brève description: Charpente bois / murs à ossatures bois / bardage bois.
Numéro du lot: 04
Brève description: Etanchéité.
Numéro du lot: 05
Brève description: Menuiseries aluminium / Serrurerie.
Numéro du lot: 06
Brève description: Vêture inox / isolation.
Numéro du lot: 07
Brève description: Agencement / menuiserie bois.
Numéro du lot: 08
Brève description: Plâtrerie / Cloisonnement / Faux Plafond.
Numéro du lot: 09
Brève description: Revêtements de sols coulés / sols souples / sols durs / faïences.
Numéro du lot: 10
Brève description: Peintures intérieures.
Numéro du lot: 11
Brève description: Chauffage / ventilation / rafraichissement / plomberie / sanitaires.
Numéro du lot: 12
Brève description: Electricité.
Numéro du lot: 13
Brève description: Ascenseurs.
Numéro du lot: 14
Brève description: Espaces verts.
Description des options: Marché négocié au sens de l'article 35-ii-6 du Code des marchés publics.
Numéro de référence: 4317DC16
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Allée de la Rose de France, 34170 Castelnau-le-Lez.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— Lettre de candidature (et d'habilitation du mandataire par ses cotraitants en cas de groupements) et déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics, signées en original (une signature manuscrite scannée n'a pas d'autre valeur que celle d'une copie et ne peut pas remplacer la signature originale).
Afficher plus
— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
— Documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat (Kbis de moins de 3 mois, ou document équivalent, en cours de validité à la date de signature de l'acte d'engagement, désignant la personne qui signe les pièces du marché. En cas de délégations en cascade, fournir autant de délégations de pouvoir, datées et signées, que de délégants et délégataires).
Afficher plus
Situation économique et financière:
— Déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles; Si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire, pour justifier de sa capacité financière, l'un de ces renseignements, il peut prouver sa capacité par tout autre document considéré comme équivalent (notamment par exemple, déclaration appropriée de banque dont la forme est laissée à la discrétion de l'établissement de crédit) permettant de vérifier la crédibilité financière du candidat et sa capacité à mener à bien le marché pour lequel il soumissionne.
Afficher plus
Capacité technique et professionnelle:
— Déclaration indiquant les effectifs du candidat et l'importance du personnel d'encadrement;
— Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
Afficher plus
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Garantie à première demande couvrant l'intégralité du montant de l'avance fixée à 20 %.
Retenue de garantie de 5 %.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Les travaux objet du présent marché sont financés par le budget général de Montpellier Méditerranée Métropole.
Les modalités de paiement sont réglementées par les articles 86 à 111 du Code des marchés publics et soumises aux conditions du CCAG — travaux. Les travaux seront rémunérés par un prix global et forfaitaire, révisable trimestriellement.
Les sommes dues seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Les candidats peuvent se présenter seul ou sous la forme d'un groupement d'opérateurs économiques. Si le candidat attributaire est un groupement, il optera pour la forme d'un groupement conjoint avec mandataire solidaire.
Autres conditions particulières:
Montpellier Méditerranée Métropole, dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, a décidé de faire application des dispositions de l'article 14 du code des marchés publics en incluant dans le cahier des charges des lots 1, 2 et 5 de ce marché public une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.
Afficher plus

Procédure
Langues
Langue: français 🗣️
Autres langues: Traduction certifiée conforme par traducteur assermenté.

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 24340001700022
Contact
Point de contact: Direction adjointe de la commande publique
Adresse du profil d'acheteur: https://marches.montpellier3m.fr 🌏
URL pour la participation: https://marches.montpellier3m.fr 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-montpellier@juradm.fr 📧
URL des documents: https://marches.montpellier3m.fr 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 4317DC16
Informations complémentaires
Date prévisionnelle de commencement des prestations: octobre 2016.
Le délai d'exécution des travaux de l'ensemble des lots est de 12 mois, période de préparation de 1 mois non comprise.
Marché conclu selon la procédure de l'appel d'offres ouvert en application des articles 33 3º al. et 57 à 59 du code des marchés publics.
Le Dossier de consultation des entreprises peut être:
— retiré gratuitement aux horaires d'ouverture de la Direction Adjointe de la Commande Publique 9:00 12:00 — 14:00 16:30) du lundi au vendredi hors jours fériés;
— envoyé gratuitement sur simple demande par fax au 04.67.13.62.95 ou courriel: marches-publics@montpellier3m.fr;
— téléchargé à l'adresse: https://marches.montpellier3m.fr ;
Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 14.12.2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics, l'identification des candidats téléchargeant un dossier de consultation n'est plus obligatoire. Toutefois, afin d'être en mesure de leur transmettre automatiquement, en cours de procédure, toute modification du DCE et information complémentaire utile, les candidats sont fortement invités à s'identifier. A défaut, il leur appartiendra de récupérer ces informations par leurs propres moyens, sous peine de rejet de leur offre en cas de réponse avec des documents périmés suite à une modification du dce.
Afficher plus
Les offres peuvent être:
— transmises par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse de l'organisme qui passe le marché;
— déposées contre récépissé à la Direction Adjointe de la Commande Publique de Montpellier Méditerranée Métropole ( 9:00 — 12:00 / 14:00 — 16:30) du lundi au vendredi hors jours fériés;
— si la Métropole Montpellier Méditerranée préconise la transmission des documents par voie papier, elle accepte les plis adressés par voie électronique à l'adresse suivante: https://marches.montpellier3m.fr . Par contre, la transmission des plis sur un Support physique électronique (cd-rom, disquette ou tout autre support matériel) n'est pas autorisée (sauf pour la copie de sauvegarde, uniquement si liée à une transmission électronique des Plis);
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 15.3.2016.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Montpellier
Adresse postale: 6 rue Pitot
Commune postale: Montpellier
Code postal: 34063
Courrier électronique: greffe.ta-montpellier@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 467548100 📞
Adresse Internet: http://montpellier.tribunal-administratif.fr 🌏
Fax: +33 467548156 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2016/S 056-092995 (2016-03-15)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de fouille et de terrassement Travaux de terrassement Travaux d'aménagement paysager Travaux d'aménagement paysager... Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de bâtiments Travaux de construction de bâtiments...