2016v12002340

Direction des achats mairie de Paris

La présente consultation fait suite a la consultation portant le numéro EPM 2013v12016040 dont l'intitulé est «Création de deux aires d'accueil des gens du voyage dans les Bois de Vincennes 12e et Boulogne 16e: VRD — espaces verts et construction bâtiments» dont le lot n° 2 «VRD et espaces verts — Bois de Boulogne» a été déclaré infructueux. Le pouvoir adjudicateur a autorisé la relance du lot n° 2.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2016-04-25. L'appel d'offres a été publié le 2016-03-15.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Direction des achats mairie de Paris

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Ile-de-France › Paris

Historique des marchés publics

Date	Document
2016-03-15	Avis de marché
2016-08-03	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2016-03-15)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
Quantité ou étendue:

Marché de travaux VRD / espaces verts pour la création d'une aire d'accueil des gens du voyage dans le Bois de Boulogne à Paris 16ème.La durée contractuelle du marché court à compter de la date de délivrance de notification du marché au titulaire jusqu'au décompte général et définitif (sans réserve).Cette durée est ferme et ne pourra faire l'objet de reconduction. Le délai global d'exécution des travaux de l'opération est fixé à 11 mois. Il se décompose en: 2 mois de préparation de chantier, 9 mois de travaux.Le délai global d'exécution du marché démarre à compter de la date d'effet de l'ordre de service.Le démarrage prévisionnel initial de la période de préparation est prévu à novembre 2016.La date prévisionnelle initiale de démarrage des travaux est prévue à janvier 2017.La date d'achèvement prévisionnelle initiale des travaux est prévue à octobre 2017.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Direction des achats mairie de Paris
Adresse postale: Mairie de Paris, 17 boulevard Morland
Code postal: 75004
Commune postale: Paris
Contact
Adresse Internet: http://www.paris.fr 🌏
Courrier électronique: dfa-bm5@paris.fr 📧

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-03-15 📅
Date limite de soumission: 2016-04-25 📅
Date de publication: 2016-03-19 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 056-092874
Numéro JO-S: 56
Informations complémentaires

Le dossier de consultation des entreprises peut être consulté et téléchargé à partir de l'adresse https://marches.maximilien.fr . Les candidats sont invités à répondre par voie électronique à cette même adresse dans les conditions fixées dans le dossier de consultation des entreprises. Ils devront disposer pour cela d'un certificat de signature électronique respectant les exigences figurant au règlement de consultation Conformément au VI de l'article 45 du CMP, il est rappelé que concernant les renseignements et documents demandés à l'appui des candidatures, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que le pouvoir adjudicateur peut obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l'accès à ceux-ci soit gratuit. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 15.3.2016.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

La présente consultation a pour objet un marché de travaux VRD / espaces verts pour la création d'une aire d'accueil des gens du voyage sur la plaine sud de Longchamp dans le Bois de Boulogne a Paris 16

Quantité ou étendue:

Marché de travaux VRD / espaces verts pour la création d'une aire d'accueil des gens du voyage dans le Bois de Boulogne à Paris 16

La durée contractuelle du marché court à compter de la date de délivrance de notification du marché au titulaire jusqu'au décompte général et définitif (sans réserve).

Cette durée est ferme et ne pourra faire l'objet de reconduction. Le délai global d'exécution des travaux de l'opération est fixé à 11 mois. Il se décompose en: 2 mois de préparation de chantier, 9 mois de travaux.

Le délai global d'exécution du marché démarre à compter de la date d'effet de l'ordre de service.

Le démarrage prévisionnel initial de la période de préparation est prévu à novembre 2016.

La date prévisionnelle initiale de démarrage des travaux est prévue à janvier 2017.

La date d'achèvement prévisionnelle initiale des travaux est prévue à octobre 2017.

Numéro de référence: 2016V12002340
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Bois de Boulogne Paris.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

À l'appui de leur candidature, les candidats doivent obligatoirement produire les éléments suivants: imprimé Dc1 (Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants) dans sa version mise à jour, disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires ; documents attestant des pouvoirs des personnes habilitées à engager le candidat; Imprimé Dc2 (déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement) dans sa version mise à jour, disponible à l'adresse précédente, comportant les informations suivantes ou accompagné des documents suivants: copie du jugement en cas de redressement judiciaire.

Situation économique et financière:

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années. Présentation d'une liste des travaux réalisés au cours des 5 dernières années, indiquant la date, le lieu, la nature des travaux, le montant des travaux et le destinataire public ou privé. Pour les candidats dans l'impossibilité, à raison de leur création récente, de produire la liste susmentionnée, il est demandé de fournir l'indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise.

Certificats de qualification professionnelle, la preuve de la capacité du candidat pouvant toutefois être apportée par tout moyen.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Sauf renoncement porté à l'acte d'engagement, une avance est accordée au titulaire du marché. Le montant de cette avance est fixé à 5 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché. Ce montant n'est ni actualisé, ni révisé. Le versement de l'avance intervient à compter de la date à laquelle commence à courir le délai contractuel d'exécution, sous réserve de la production par le titulaire d'une garantie à première demande.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Financement du marché par le budget d'investissement de la ville de Paris. Possibilité de céder ou nantir des créances résultant des marchés conformément aux articles 106 à 109 du code des marchés publics. Les prestations constituent un marché global. Le prix est forfaitaire et révisable mensuellement. Règlement par virement au compte des titulaires. Délai global de paiement fixé à trente jours maximum conformément à l'article 1

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Les opérateurs économiques peuvent se porter candidats individuellement, sous forme de groupement solidaire, ou sous forme de groupement conjoint. Le pouvoir adjudicateur n'entend pas imposer de forme au groupement éventuel de l'attributaire. Cependant, pour l'exécution du marché, le mandataire du groupement conjoint sera solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur. Si le candidat retenu ne respecte pas cette dernière condition, il devra obligatoirement s'y conformer dans le cadre d'une mise au point avant la notification du marché.

Il est interdit aux candidats de présenter, pour le marché, plusieurs offres en agissant à la fois:

1. En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements,

2. En qualité de membres de plusieurs groupements.

Les candidats sont informés que le marché sera conclu avec un candidat individuel, un groupement conjoint avec mandataire solidaire, ou un groupement solidaire avec un mandataire identifié.

Si le candidat retenu s'est présenté sous la forme de groupement non souhaitée par le pouvoir adjudicateur, il devra obligatoirement modifier la forme de son groupement dans le cadre d'une mise au point avant la notification du marché.

Autres conditions particulières:

Les conditions d'exécution des contrats résultants de la présente consultation comportent des éléments à caractère social et environnemental, détaillés à l'article 1.5 du cahier des clauses administratives particulières.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Dfa-sda-bm
Adresse du profil d'acheteur: https://marches.maximilien.fr 🌏
Nom: Ville de Paris, direction des finances et des achats, sous-direction des achats, bureau des marchés
Adresse postale: 17 boulevard Morland
URL pour informations complémentaires: https://marches.maximilien.fr 🌏
Point de contact: Bureau 3094 — 3ème étage lundi au vendredi: 9:30-12:00 et 14:00 — 16:00
Téléphone: +33 171286063 📞
Courrier électronique: dfa-bm-transverse@paris.fr 📧
URL des documents: https://marches.maximilien.fr 🌏
URL pour la participation: https://marches.maximilien.fr 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧

Référence
Dates
Date de publication: 2014-02-06 📅
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2016V12002340
Numéro de l'avis au JO S: 2014/S 026-040447
Informations complémentaires

Conformément au VI de l'article 45 du CMP, il est rappelé que concernant les renseignements et documents demandés à l'appui des candidatures, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que le pouvoir adjudicateur peut obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l'accès à ceux-ci soit gratuit.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 15.3.2016.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 144594400 📞
Fax: +33 144594646 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2016/S 056-092874 (2016-03-15)

Avis d'attribution de marché (2016-08-03)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Marché de travaux vrd/espaces verts pour la création d'une aire d'accueil des gens du voyage dans le Bois de Boulogne à Paris 16ème.

Valeur totale du marché: 949524.30 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code CPV supplémentaire: Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Paris 🏙️

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Paris
Adresse postale: 17 boulevard Morland

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-08-03 📅
Date de publication: 2016-08-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 150-270754
Se réfère à l'avis: 2016/S 056-092874
Numéro JO-S: 150
Informations complémentaires

Le contrat résultant de la consultation est consultable en en faisant la demande par courrier à l'adresse suivante: Direction des finances et des achats, 17 bd Morland 75004 Paris, à l'attention du responsable d'équipe BM5, bureau des marchés.(réf à rappeler 2016v12002340_aoo_ AAVG relance lot2). Sa validité peut être contestée par tout tiers au contrat dans 1 délai de 2 mois à compter de la publication de ce présent avis.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

La présente consultation fait suite à la consultation portant le numéro EPM 2013v12016040 dont l'intitulé est «Création de deux aires d'accueil des gens du voyage dans les Bois de Vincennes 12e et Boulogne 16e: VRD — espaces verts et construction bâtiments» dont le lot nº 2 «VRD et espaces verts — Bois de Boulogne» a été déclaré infructueux. Le pouvoir adjudicateur a autorisé la relance du lot nº 2. La présente consultation a pour objet un marché de travaux VRD/espaces verts pour la création d'une aire d'accueil des gens du voyage sur la plaine sud de Longchamp dans le Bois de Boulogne a Paris 16ème. La surface de cet aire d'accueil est environ 0,67 ha et la surface de l'aménagement paysager est environ 3,5 ha.

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Bois de Boulogne, 75016 Paris.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Qualité de la méthodologie d'exécution des travaux
Critère de qualité (pondération): 30
Critère de qualité (nom): Qualité des moyens humains dédiés
Critère de qualité (pondération): 15
Pondération du prix: 55

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2016-06-21 📅

Référence
Informations complémentaires

Sa validité peut être contestée par tout tiers au contrat dans 1 délai de 2 mois à compter de la publication de ce présent avis.

Informations complémentaires
Organe de révision
Pays: France 🇫🇷
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Source: OJS 2016/S 150-270754 (2016-08-03)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement (>20)

Travaux de fouille et de terrassement (>20)

Travaux d'aménagement paysager (>20)

Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts (>20)