Travaux relatif à l'opération d'extension et de réhabilitation de l'école Saint-Exupéry à Bois-Colombes. Certification NF Bâtiments Tertiaires — démarche HQE et NF Rénovation Certivéa

Commune de Bois-Colombes

La commune a décidé d'agrandir et de réhabiliter l'école Saint-Exupéry sise 89 rue Adolphe Guyot à Bois-Colombes.
Le projet comprend notamment:
— la construction d'un bâtiment école élémentaire en R+2 sur rez-de-cour bas,
— la restructuration et l'extension de l'école maternelle du niveau rez-de-cour bas jusqu'au niveau R+2,
— la construction d'une passerelle couverte reliant l'école maternelle à l'école élémentaire,
— l'aménagement d'un jardin potager au niveau R+2 de l'école maternelle,
— l'aménagement des cours maternelle et élémentaire et des espaces verts.
Présentation du site et de son environnement: l'environnement du quartier est un tissu urbain résidentiel calme, composé de pavillons et petits collectifs et parsemé de nombreuses rues et ruelles. La localisation en zone urbaine dense implique des espaces disponibles réduits.
Les principales contraintes du site sont les suivantes:
— un site en milieu urbain dense,
— un terrain relativement petit,
— des travaux en site occupé (conservation de l'activité de l'école existante pendant toute la durée du chantier),
— un phasage des travaux,
— une démarche HQE certifiée.
Les travaux doivent débuter en janvier 2016 et se dérouler en 2 phases:
— phase 1: construction du bâtiment 1: d'une durée prévisionnelle de 18,5 mois (période de préparation et travaux préparatoires inclus),
— phase 2: construction du bâtiment 2: d'une durée de 8 mois.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-11-05. L'appel d'offres a été publié le 2015-09-16.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Commune de Bois-Colombes

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• France

Historique des marchés publics

Date	Document
2015-09-16	Avis de marché
2016-01-22	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2015-09-16)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Commune de Bois-Colombes
Adresse postale: 15 rue Charles-Duflos
Code postal: 92277
Commune postale: Bois-Colombes Cedex
Contact
Courrier électronique: juridique@bois-colombes.com 📧
Téléphone: +33 171078105 📞
Fax: +33 141198326 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-09-16 📅
Date limite de soumission: 2015-11-05 📅
Date de publication: 2015-09-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 183-331349
Numéro JO-S: 183
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info . Renseignements administratifs: direction des affaires juridiques et de l'achat public, 15 rue Charles Duflos, 92277 Bois-Colombes Cédex, fax: +33 141198326, e-mail: juridique@bois-colombes.com. Renseignements techniques: direction de la Construction, 15 rue Charles Duflos, 92277 Bois-Colombes Cédex, fax: +33 141198319, e-mail: juridique@bois-colombes.com. Unité monétaire utilisée, l'euro. Le délai d'exécution global de l'opération est de 889 jours, à compter de la date figurant dans l'ordre de service de démarrage des travaux du lot n° 1. Le délai d'exécution de chaque lot s'insère dans ce délai d'ensemble, conformément au calendrier prévisionnel d'exécution qui est joint en annexe au CCAP. Un ordre de service prescrira par phase et par lots le commencement des travaux (y compris période de préparation de chantier). Le critère de jugement des offres «valeur technique» est détaillé en sous-critères dans le règlement de la consultation. Le règlement de la consultation précise également les règles de présentation des sous-traitants éventuels et le contenu des offres à remettre. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 16.9.2015.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

La commune a décidé d'agrandir et de réhabiliter l'école Saint-Exupéry sise 89 rue Adolphe Guyot à Bois-Colombes.

Le projet comprend notamment:

— la construction d'un bâtiment école élémentaire en R+2 sur rez-de-cour bas,

— la restructuration et l'extension de l'école maternelle du niveau rez-de-cour bas jusqu'au niveau R+2,

— la construction d'une passerelle couverte reliant l'école maternelle à l'école élémentaire,

— l'aménagement d'un jardin potager au niveau R+2 de l'école maternelle,

— l'aménagement des cours maternelle et élémentaire et des espaces verts.

Présentation du site et de son environnement: l'environnement du quartier est un tissu urbain résidentiel calme, composé de pavillons et petits collectifs et parsemé de nombreuses rues et ruelles. La localisation en zone urbaine dense implique des espaces disponibles réduits.

Les principales contraintes du site sont les suivantes:

— un site en milieu urbain dense,

— un terrain relativement petit,

— des travaux en site occupé (conservation de l'activité de l'école existante pendant toute la durée du chantier),

— un phasage des travaux,

— une démarche HQE certifiée.

Les travaux doivent débuter en janvier 2016 et se dérouler en 2 phases:

— phase 1: construction du bâtiment 1: d'une durée prévisionnelle de 18,5 mois (période de préparation et travaux préparatoires inclus),

— phase 2: construction du bâtiment 2: d'une durée de 8 mois.

Numéro du lot: 1
Brève description: Clos-couvert.
Numéro du lot: 2
Brève description: Chauffage — ventilation — climatisation — plomberie.
Numéro du lot: 3
Brève description: Électricité courants forts et faibles.
Numéro du lot: 4
Brève description: Ascenseurs.
Numéro du lot: 5
Brève description: Équipements de cuisine.
Numéro du lot: 6
Brève description: Aménagements extérieurs.
Numéro de référence: 15FT-0270-U

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Lettre de candidature: imprimé DC1 (version du 25.8.2014).

Cas particuliers pour les groupements de candidatures: une seule lettre de candidature est établie pour l'ensemble du groupement quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui.

Elle est signée:

— soit par l'ensemble des entreprises groupées,

— soit par le mandataire, s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises.

Tout document destiné à prouver la capacité du (des) signataire(s) de l'acte d'engagement à engager la(es) société(s).

Si, pour pouvoir exécuter des travaux similaires à ceux du marché, le candidat doit dans son pays d'origine avoir une autorisation spécifique ou doit être membre d'une organisation spécifique, le pouvoir adjudicateur lui demandera de prouver qu'il possède effectivement cette autorisation ou qu'il appartienne bien à cette organisation.

Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

Situation économique et financière:

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles,

— bilans, concernant les 3 dernières années des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire.

Capacité technique et professionnelle:

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,

— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature,

— présentation de certificats de qualification et/ou de références accompagnées de justificatifs selon les indications figurant en annexe au règlement de la consultation.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

— une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur chaque acompte, la taxe à la valeur ajoutée à la date de signature du marché étant incluse. Elle couvrira les réserves à la réception des travaux ainsi que celles qui seraient formulées pendant le délai de garantie,

— la retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie bancaire à première demande au gré du titulaire. Sous réserve de l'accord exprès du maître d'ouvrage, cette garantie à première demande peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire. Si la garantie à première demande ou la caution n'est pas présentée lors de la première demande d'acompte, la retenue de garantie sera appliquée.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

— les dépenses seront financées par les fonds propres de la commune. Le délai de paiement est de 30 jours, versement le cas échéant d'intérêts moratoires conformément à la règlementation en vigueur,

— versement d'une avance dans les conditions de l'article 87 du code des marchés publics.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Groupement solidaire ou groupement conjoint avec mandataire solidaire.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique % (55)
2. Prix % (45)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21920009400015
Contact
Point de contact: Révillon Yves, M. le maire
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-publics.info 🌏
Nom: Direction de la construction
Adresse postale: 15 rue Charles Duflos
Commune postale: Bois-Colombes Cédex
Code postal: 92277
Fax: +33 141198319 📠
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 15FT-0270-U
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info .

Renseignements administratifs: direction des affaires juridiques et de l'achat public, 15 rue Charles Duflos, 92277 Bois-Colombes Cédex, fax: +33 141198326, e-mail: juridique@bois-colombes.com.

Renseignements techniques: direction de la Construction, 15 rue Charles Duflos, 92277 Bois-Colombes Cédex, fax: +33 141198319, e-mail: juridique@bois-colombes.com.

Unité monétaire utilisée, l'euro. Le délai d'exécution global de l'opération est de 889 jours, à compter de la date figurant dans l'ordre de service de démarrage des travaux du lot n° 1. Le délai d'exécution de chaque lot s'insère dans ce délai d'ensemble, conformément au calendrier prévisionnel d'exécution qui est joint en annexe au CCAP.

Un ordre de service prescrira par phase et par lots le commencement des travaux (y compris période de préparation de chantier).

Le critère de jugement des offres «valeur technique» est détaillé en sous-critères dans le règlement de la consultation. Le règlement de la consultation précise également les règles de présentation des sous-traitants éventuels et le contenu des offres à remettre.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 16.9.2015.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise: greffe
Adresse postale: 2-4 boulevard de l'Hautil — BP 30322
Commune postale: Cergy-Pontoise
Code postal: 95027
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 130173400 📞
Fax: +33 130173459 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise: greffe
Adresse postale: 2-4 boulevard de l'Hautil — BP 30322
Commune postale: Cergy-Pontoise
Code postal: 95027
Téléphone: +33 130173400 📞
Fax: +33 130173459 📠
Source: OJS 2015/S 183-331349 (2015-09-16)

Avis d'attribution de marché (2016-01-22)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 952 000 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Union européenne

Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Non spécifié

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-01-22 📅
Date de publication: 2016-01-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 018-027071
Se réfère à l'avis: 2015/S 183-331349
Numéro JO-S: 18
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral sur http://www.marches-publics.info Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP Annonce n Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 22.1.2016.

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-12-18 📅
Nom: Airclimo
Adresse postale: 5 rue Jean Grandel
Commune postale: Argenteuil
Code postal: 95100

2️⃣
Nom: Bentin SAS
Adresse postale: 71 boulevard de Strasbourg, BP 60
Commune postale: Aulnay-sous-Bois Cedex
Code postal: 93602

3️⃣
Nom: CFA Division de NSA
Adresse postale: 18 rue Charles Martigny
Commune postale: Maisons Alfort
Code postal: 94700

4️⃣
Nom: FCIR Le Froid Bornet
Adresse postale: 63 rue de Bicêtre
Commune postale: L'Haÿ-les-Roses
Code postal: 94240

5️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-12-07 📅
Nom: Colas
Adresse postale: 2 impasse des Petits Marais
Commune postale: Gennevilliers
Code postal: 92230
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
6
3
2
Source: OJS 2016/S 018-027071 (2016-01-22)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)