Travaux des espaces publics de la ZAC des Linandes - phase 2

SPLA Cergy-Pontoise aménagement

Le marché a pour objet la réalisation des travaux suivants:
- la réalisation du bassin B6 destiné à recueillir la parcelle Aren'Ice et les futures voies Vs3,
Vs4 et Cp5
- la réalisation en tranche conditionnelle d'une tranchée d'infiltration sur la future zone de
parking CFA destinée à recueillir temporairement les eaux du parking Nord de Koezio
- la réalisation de la voie Vs4 et des réseaux à l'est de l'aren'ice, depuis le raccordement
du boulevard de la Paix jusqu'au croisement avec la voie Cp5
- la réalisation de la voie pompiers Cp5 et des réseaux au Nord de l'aren'ice
- la réalisation du quai première phase (hors revêtement définitif en dalle béton sablé) et
des réseaux le long des parcelles Cfa/Koezio
- la réalisation de la voie d'accès déchetterie et des réseaux, comprenant le carrefour sur le
boulevard de la Paix
- l'Aménagement d'un poste de transformation DP au niveau de la déchetterie et les
réseaux d'alimentation BT des coffrets et du poste de relevage EU (poste DP, dalle du
poste DP et raccordements HTA par Erdf).
- La réalisation de la noue et du bassin de la voie d'accès déchetterie
- les raccordements des réseaux des voies déchetterie et Vs4 sur le boulevard de la Paix
- plantations sur les secteurs ci-dessus évoqués.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-03-10. L'appel d'offres a été publié le 2015-02-17.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Cochery IDF
• SNT

Qui ?

• SPLA Cergy-Pontoise aménagement

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Ile-de-France › Val-d’Oise

Historique des marchés publics

Date	Document
2015-02-17	Avis de marché
2015-02-25	Informations complémentaires
2015-07-21	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2015-02-17)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage
Quantité ou étendue:

Lieu d'exécution des travaux: ZAC des Linandes à Cergy (95)les travaux sont répartis en 2 lots, traités par marchés séparés, à savoir:- lot no 1 - vRD- lot no 2 - espaces Verts.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: SPLA Cergy-Pontoise Aménagement
Adresse postale: immeuble le Verger, rue de la Gare
Code postal: 95000
Commune postale: Cergy
Contact
Téléphone: +33 134201970 📞
Fax: +33 134201989 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-02-17 📅
Date limite de soumission: 2015-03-10 📅
Date de publication: 2015-02-21 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 037-062402
Numéro JO-S: 37
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info Marché à tranches conditionnelles criteres d'attributions: Le critère Valeur Technique est composé des sous-critères suivants: - moyens humains et matériels mis à disposition du chantier pour garantir les délais d'exécution et la parfait finition du chantier: 25 % - délai d'exécution et planning prévisionnel avec enchaînement des tâches: 20 % - organisation, méthodologie et mode opératoire par type de travaux: 15 % unité monétaire utilisée, l'euro.horaires d'ouverture des locaux: du lundi au vendredi de: 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00, sauf les samedis, dimanches et jours fériés a titre indicatif, il est prévu que les travaux commenceront au mois de mai 2015. Le dossier de consultation des entreprises est disponible sur support physique électronique et sur support dématérialisé: http://marches-publics.info/accueil.htm Pour information, les entreprises téléchargeant le DCE reçoivent automatiquement l'ensemble des messages déjà envoyés (questions-réponses) sous réserve de s'identifier sur la plateforme. Les questions-réponses ne sont pas transmises en cas de téléchargement anonyme. La procédure mise en oeuvre est un appel d'offre ouvert. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 17.2.2015.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le marché a pour objet la réalisation des travaux suivants:

- la réalisation du bassin B6 destiné à recueillir la parcelle Aren'Ice et les futures voies Vs3,

Vs4 et Cp5

- la réalisation en tranche conditionnelle d'une tranchée d'infiltration sur la future zone de

parking CFA destinée à recueillir temporairement les eaux du parking Nord de Koezio

- la réalisation de la voie Vs4 et des réseaux à l'est de l'aren'ice, depuis le raccordement

du boulevard de la Paix jusqu'au croisement avec la voie Cp5

- la réalisation de la voie pompiers Cp5 et des réseaux au Nord de l'aren'ice

- la réalisation du quai première phase (hors revêtement définitif en dalle béton sablé) et

des réseaux le long des parcelles Cfa/Koezio

- la réalisation de la voie d'accès déchetterie et des réseaux, comprenant le carrefour sur le

boulevard de la Paix

- l'Aménagement d'un poste de transformation DP au niveau de la déchetterie et les

réseaux d'alimentation BT des coffrets et du poste de relevage EU (poste DP, dalle du

poste DP et raccordements HTA par Erdf).

- La réalisation de la noue et du bassin de la voie d'accès déchetterie

- les raccordements des réseaux des voies déchetterie et Vs4 sur le boulevard de la Paix

- plantations sur les secteurs ci-dessus évoqués.

Numéro du lot: 1
Brève description:

VrdLa réalisation du bassin B6 destiné à recueillir les eaux de la parcelle Aren'Ice et les futures voies Vs3, Vs4 et Cp5,La réalisation en tranche conditionnelle des bassins B1 face à la parcelle du lot A et B2 face à la parcelle du lot B.La réalisation en tranche conditionnelle d'une tranchée d'infiltration sur la future zone de parking CFA destinée à recueillirtemporairement les eaux du parking Nord de KoezioLa réalisation de la voie Vs4 et des réseaux à l'est de l'aren'ice, depuis le raccordement du boulevard de la Paix jusqu'aucroisement avec la voie Cp5.La réalisation de la voie pompiers Cp5 et des réseaux au Nord de l'aren'icela réalisation du quai première phase (hors revêtement définitif en dalle béton sablé) et des réseaux le long des parcelles deslots a, b et C.La réalisation en tranche conditionnelle de la voie d'accès déchetterie et des réseaux, comprenant le carrefour sur le boulevardde la Paix comprenant l'aménagement d'un poste de transformation DP et les réseaux d'alimentation BT (poste DP, dalle duposte DP et raccordements HTA par Erdf) ainsi que la réalisation de la noue et du bassin de la voie d'accès déchetterie.Les raccordements des réseaux des voies déchetterie et Vs4 sur le boulevard de la Paix.

Vrd

La réalisation du bassin B6 destiné à recueillir les eaux de la parcelle Aren'Ice et les futures voies Vs3, Vs4 et Cp5,

La réalisation en tranche conditionnelle…

… des bassins B1 face à la parcelle du lot A et B2 face à la parcelle du lot B.

… d'une tranchée d'infiltration sur la future zone de parking CFA destinée à recueillir

temporairement les eaux du parking Nord de Koezio

La réalisation de la voie Vs4 et des réseaux à l'est de l'aren'ice, depuis le raccordement du boulevard de la Paix jusqu'au

croisement avec la voie Cp5.

La réalisation de la voie pompiers Cp5 et des réseaux au Nord de l'aren'ice

la réalisation du quai première phase (hors revêtement définitif en dalle béton sablé) et des réseaux le long des parcelles des

lots a, b et C.

La réalisation en tranche conditionnelle de la voie d'accès déchetterie et des réseaux, comprenant le carrefour sur le boulevard

de la Paix comprenant l'aménagement d'un poste de transformation DP et les réseaux d'alimentation BT (poste DP, dalle du

poste DP et raccordements HTA par Erdf) ainsi que la réalisation de la noue et du bassin de la voie d'accès déchetterie.

Les raccordements des réseaux des voies déchetterie et Vs4 sur le boulevard de la Paix.

Numéro du lot: 2
Brève description:

Espaces VertsComprenant les espaces verts des différents secteurs évoqués pour le lot no 1 - vRD.

Espaces Verts

Comprenant les espaces verts des différents secteurs évoqués pour le lot no 1 - vRD.

Quantité ou étendue:

Lieu d'exécution des travaux: ZAC des Linandes à Cergy (95)

les travaux sont répartis en 2 lots, traités par marchés séparés, à savoir:

- lot no 1 - vRD

- lot no 2 - espaces Verts.

Durée de l'accord: 26 mois
Numéro de référence: spla2015

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

- Une lettre de candidature (Dc1 ou équivalent)

- une déclaration sur l'honneur signée

- le candidat en redressement judiciaire devra produire copie du ou des jugements prononcés à cet effet

- un document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat

- l'Attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle.

Situation économique et financière:

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

Expérience:

Présentation d'une liste de travaux similaires (aménagements de Zac) exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;

Capacités professionnelles:

Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché;

Certificats de qualifications professionnelles. Le pouvoir adjudicateur dans ce cas précise que la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat;

Capacités techniques:

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années

déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ;.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur chaque acompte.

Le titulaire peut fournir une garantie à première demande remplaçant l'application de la retenue de garantie.

Il n'est pas autorisé à fournir une caution personnelle et solidaire en remplacement de la retenue de garantie.

Il est prévu le versement d'une avance de 5 %.

Le titulaire aura à produire une garantie d'un montant équivalent à la dite avance sous forme d'une garantie à première demande.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Le délai maximum de paiement de l'avance est de 45 jours, à compter de la plus tardive des dates suivantes:

- demande du titulaire comportant la garantie dans les conditions et limites fixées à l'article 6.1 du CCAP

- date de fourniture de la garantie

le délai de paiement des acomptes est de 45 jours fin de mois, à compter de l'émission de la demande d'acompte par le maître d'oeuvre.

Par dérogation à l'article 13.4.4 du CCAG, le délai maximum de paiement du solde est de 45 jours, à compter de la date de réception du décompte général et définitif par le maître d'ouvrage.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Il n'y a pas de répartition en prestations distinctes. Le marché sera conclu soit en entreprise générale, soit en entreprises

groupées solidaire.

Dans le cas où il ne revêtirait pas cette forme, lors du dépôt de son offre, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de contraindre le groupement attributaire à revêtir la forme d'un groupement Conjoint avec mandataire solidaire.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique de l'offre % (60)
2. Prix % (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 48090254300010
Contact
Point de contact: le directeur
Nom: SPLA Cergy-Pontoise Aménagement
Adresse postale: immeuble le Verger - rue de la Gare
Code postal: 95015
Courrier électronique: spla@cergypontoise-amenagement.fr 📧
Nom: SPLA Cergy-Pontoise Aménagement: M. le directeur
SPLA Cergy Pontoise Aménagement: M. le directeur

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: spla2015
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info

Marché à tranches conditionnelles

criteres d'attributions: Le critère Valeur Technique est composé des sous-critères suivants:

- moyens humains et matériels mis à disposition du chantier pour garantir les délais d'exécution et la parfait finition du chantier: 25 %

- délai d'exécution et planning prévisionnel avec enchaînement des tâches: 20 %

- organisation, méthodologie et mode opératoire par type de travaux: 15 %

unité monétaire utilisée, l'euro.horaires d'ouverture des locaux: du lundi au vendredi de: 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00, sauf les samedis, dimanches et jours fériés

a titre indicatif, il est prévu que les travaux commenceront au mois de mai 2015.

Le dossier de consultation des entreprises est disponible sur support physique électronique et sur support dématérialisé: http://marches-publics.info/accueil.htm

Pour information, les entreprises téléchargeant le DCE reçoivent automatiquement l'ensemble des messages déjà envoyés (questions-réponses) sous réserve de s'identifier sur la plateforme.

Les questions-réponses ne sont pas transmises en cas de téléchargement anonyme.

La procédure mise en oeuvre est un appel d'offre ouvert.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 17.2.2015.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Cergy Pontoise
Adresse postale: Cité judiciaire, 3 rue Victor Hugo, BP 50220
Commune postale: Cergy-Pontoise
Code postal: 95302
Téléphone: +33 172587000 📞
Adresse Internet: http://www.tgi-pontoise.justice.fr/ 🌏
Fax: +33 172587379 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal de grande instance de Cergy-Pontoise
Source: OJS 2015/S 037-062402 (2015-02-17)

Informations complémentaires (2015-02-25)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-02-25 📅
Date limite de soumission: 2015-03-23 📅
Date de publication: 2015-02-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 042-070905
Se réfère à l'avis: 2015/S 37-062402
Numéro JO-S: 42
Source: OJS 2015/S 042-070905 (2015-02-25)

Avis d'attribution de marché (2015-07-21)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 994 742 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-07-21 📅
Date de publication: 2015-07-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 141-259079
Numéro JO-S: 141
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral sur http://www.marches-publics.info Références de l'avis initial paru au BOAMP: Parution nº 36 A, annonce nº 177 du 20.2.2015. Références de publication rectificative: Parution nº 41 A, annonce nº 205 du 27.2.2015. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 21.7.2015.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique de l'offre (60)
2. Prix (40)

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-04-27 📅
Nom: Cochery IDF
Adresse postale: chemin du Parc
Commune postale: Pierrelaye
Code postal: 95480

2️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-07-20 📅
Nom: Snt
Adresse postale: 7 chemin Chapelle Sainte-Antoine
Commune postale: Ennery
Code postal: 95300
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
10

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Le directeur

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Cergy-Pontoise
Source: OJS 2015/S 141-259079 (2015-07-21)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)