Travaux de restructuration du collège de Sancerre

Territoria

Travaux de réhabilitation du collège de Sancerre portant sur les bâtiments et les espaces extérieurs rénovés avec la création d'une cour élèves, l'extension du bâtiment A, la construction de garage, situés sur un terrain de 21 000 mètres carrés.
Le projet porte sur une surface total de 6 548 mètres carrés. La totalité des espaces extérieures traités est de 16 984 mètres carrés.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-03-25. L'appel d'offres a été publié le 2015-02-05.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ?
Historique des marchés publics
Date Document
2015-02-05 Avis de marché
2015-09-25 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2015-02-05)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Quantité ou étendue:
Le présent marché fait l'objet d'une décomposition en 19 lots en une tranche ferme et 3 conditionnelles comme suit:Tranche ferme: Bâtiment a, b, c Parvis et aménagement extérieure.Tranche conditionnelle:TC 1 Bâtiment Administratif.Tc2 Bâtiment D.TC 3 Bâtiment G.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Nom du pouvoir adjudicateur: Territoria
Adresse postale: 6 rue Maurice Roy
Code postal: 18021
Commune postale: Bourges Cedex

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-02-05 📅
Date limite de soumission: 2015-03-25 📅
Date de publication: 2015-02-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 028-046387
Numéro JO-S: 28
Informations complémentaires
Pour les candidats présentant une offre pour les lots 14 15 et 16 une visite du site est rendue obligatoire (cf annexe 3 de l'acte d'engagement "Attestation de visite"). Pour effectuer cette visite ils devront préalablement prendre rendez-vous avec le collège de Sancerre (+33 248541917). Horaires d'ouverture de Territoria: du lundi au vendredi de 8:30 à 12:00 et de 14:00 à 17:00 sauf we et jours fériés. Le délai d'exécution des travaux de 52 mois court à compter de l'ordre de service de démarrage qui sera délivré. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 5.2.2015.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Travaux de réhabilitation du collège de Sancerre portant sur les bâtiments et les espaces extérieurs rénovés avec la création d'une cour élèves, l'extension du bâtiment A, la construction de garage, situés sur un terrain de 21 000 mètres carrés.
Le projet porte sur une surface total de 6 548 mètres carrés. La totalité des espaces extérieures traités est de 16 984 mètres carrés.
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Lot 1 - désamiantage - déplombage: ce lot a fait l'objet d'une consultation séparée
Brève description:
Lot 1 - désamiantage - déplombage: ce lot a fait l'objet d'une consultation lancée par anticipation).
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Lot 2 - installation de chantier - démolition - gros œuvres - ravalement
Brève description: Lot 2 - installation de chantier - démolition - gros œuvres - ravalement.
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Lot 3 - étanchéité
Brève description: Lot 3 - étanchéité.
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Lot 4 - charpente bois - ossatures bois
Brève description: Lot 4 - charpente bois - ossatures bois.
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: Lot 5 - couverture ardoise et zinc
Brève description: Lot 5 - couverture ardoise et zinc.
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: Lot 6 - isolation extérieures collée - bardage panneaux composite
Brève description: Lot 6 - isolation extérieures collée - bardage panneaux composite.
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: Lot 7 - menuiseries extérieures Alu - bSO - métallerie - serrurerie
Brève description: Lot 7 - menuiseries extérieures Alu - bSO - métallerie - serrurerie.
Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: Lot 8 - plâtrerie - cloisons sèches - doublages
Brève description: Lot 8 - plâtrerie - cloisons sèches - doublages.
Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: Lot 9 - menuiseries Intérieures
Brève description: Lot 9 - menuiseries Intérieures.
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: Lot 10 - plafonds suspendus
Brève description: Lot 10 - plafonds suspendus.
Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: Lot 11 - carrelage - faïences
Brève description: Lot 11 - carrelage - faïences.
Numéro du lot: 12
Intitulé du lot: Lot 12 - revêtements de sols souples
Brève description: Lot 12 - revêtements de sols souples.
Numéro du lot: 13
Intitulé du lot: Lot 13 - peinture - revêtements muraux
Brève description: Lot 13 - peinture - revêtements muraux.
Numéro du lot: 14
Intitulé du lot: Lot 14 - courants forts - courants faibles
Brève description: Lot 14 - courants forts - courants faibles.
Numéro du lot: 15
Intitulé du lot: Lot 15 - chauffage - ventilation - plomberie - équipements techniques
Brève description: Lot 15 - chauffage - ventilation - plomberie - équipements techniques.
Numéro du lot: 16
Intitulé du lot: Lot 16 - équipements cuisine
Brève description: Lot 16 - équipements cuisine.
Numéro du lot: 17
Intitulé du lot: Lot 17 - ascenseur
Brève description: Lot 17 - ascenseur.
Numéro du lot: 18
Intitulé du lot: Lot 18 - vRD - aménagement Paysager
Brève description: Lot 18 - vRD - aménagement Paysager.
Numéro du lot: 19
Intitulé du lot: Lot 19 - cloisons alimentaires - panneaux sandwich
Brève description: Lot 19 - cloisons alimentaires - panneaux sandwich.
Numéro du lot: 20
Intitulé du lot: Mobilier (fera l'objet d'une consultation ultérieure)
Brève description: Lot 20 - mobilier (fera l'objet d'une consultation ultérieures).
Les variantes sont acceptées ✅
Quantité ou étendue:
Le présent marché fait l'objet d'une décomposition en 19 lots en une tranche ferme et 3 conditionnelles comme suit:
Tranche ferme: Bâtiment a, b, c Parvis et aménagement extérieure.
Tranche conditionnelle:
TC 1 Bâtiment Administratif.
Tc2 Bâtiment D.
TC 3 Bâtiment G.
Description des options:
Prestation supplémentaire éventuelle (Ex option) nº…
… 1: lot 04 - tranche conditionnelle 1: Suppression des terrasses balcon sur le bâtiment administratif.
… 2: lot 14 - tranche conditionnelle 1: Gestion des repas.
Durée de l'accord: 52 mois
Numéro de référence: 998TVX2
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Collège de Sancerre - avenue Honoré de Balzac, 18300 Sancerre.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Pour la présentation des éléments de leur candidature, les candidats pourront faire usage des formulaires Dc1 et Dc2 qu'ils pourront se procurer sur le site du ministère de l'économie à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat
Afficher plus
Situation économique et financière:
Déclaration concernant le chiffre d'affaire global et le chiffre d'affaire concernant les missions auxquels de réfèrent le marché, réalisées au cours des 3 derniers exercices; le candidat pourra prouver sa capacité financière par tout autre document considère comme équivalent par le maître d'ouvrage s'il est objectivement dans l'impossibilité de produire l'un des renseignements demandes relatifs à sa capacité financière.
Afficher plus
Capacité technique et professionnelle:
Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice précise que la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
Afficher plus
En complément, il sera exigé des qualifications professionnelles minimales ou toutes équivalences (cf. Règlement de consultation).
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Retenue de garantie de 5 % ou garantie à première demande.
Le versement de l'avance est conditionné à la production d'une garantie à première demande.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Paiement à 30 jours avec possibilité d'une avance de 5 %. Financement public (fonds propres du Conseil général du Cher).
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Solidaire.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (pour les lots 02 04 05 08 09 11 13 18 19) (60)
2. Valeur technique (pour les lots 02 04 05 08 09 11 13 18 19) (40)
3. Prix (pour les lots 03 06 07 10 12 14 15 16 17) (40)
4. Valeur technique (pour les lots 03 06 07 10 12 14 15 16 17) (60)

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://territoria.achatpublic.com 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 998TVX2
Informations complémentaires
Pour les candidats présentant une offre pour les lots 14 15 et 16 une visite du site est rendue obligatoire (cf annexe 3 de l'acte d'engagement "Attestation de visite"). Pour effectuer cette visite ils devront préalablement prendre rendez-vous avec le collège de Sancerre (+33 248541917).
Afficher plus
Horaires d'ouverture de Territoria: du lundi au vendredi de 8:30 à 12:00 et de 14:00 à 17:00 sauf we et jours fériés.
Le délai d'exécution des travaux de 52 mois court à compter de l'ordre de service de démarrage qui sera délivré.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 5.2.2015.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif d'Orléans
Adresse postale: 28 rue de la Bretonnerie
Commune postale: Orléans Cedex
Code postal: 45057
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif d'Orléans
Source: OJS 2015/S 028-046387 (2015-02-05)
Avis d'attribution de marché (2015-09-25)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Union européenne

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-09-25 📅
Date de publication: 2015-09-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 189-342116
Se réfère à l'avis: 2015/S 28-046387
Numéro JO-S: 189
Informations complémentaires
Références de l'avis initial paru au BOAMP. Parution n°: 28 A, annonce n° 143 du 10.2.2015. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 25.9.2015.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (pour les lots 02, 04, 05, 08, 09, 11, 13, 18, 19) (60)
2. Valeur technique (pour les lots 02, 04, 05, 08, 09, 11, 13, 18, 19) (40)
3. Prix (pour les lots 03, 06, 07, 10, 12, 14, 15, 16, 17) (40)
4. Valeur technique (pour les lots 03, 06, 07, 10, 12, 14, 15, 16, 17) (60)

Attribution du marché

1️⃣
Nom: Sbdr

2️⃣
Nom: Ayder

3️⃣
Nom: Smac

4️⃣
Nom: Elvin

5️⃣
Nom: Dru

6️⃣
Nom: Groupement ELVIN/TPE

7️⃣
Nom: Plastiferm

8️⃣
Nom: Stpr

9️⃣
Nom: Deniot

1️⃣0️⃣
Nom: Lecomte

1️⃣1️⃣
Nom: Sbcr

1️⃣2️⃣

1️⃣3️⃣
Nom: Asseline

1️⃣4️⃣
Nom: Projelec

1️⃣5️⃣
Nom: BARON Bonivin

1️⃣6️⃣
Nom: Benard

1️⃣7️⃣
Nom: Otis

1️⃣8️⃣
Nom: Gbc

1️⃣9️⃣
Nom: Dagard
Source: OJS 2015/S 189-342116 (2015-09-25)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
Asseline Ayder Baron Bonivin Benard Dagard Deniot DRU ELVIN Gbc Groupement ELVIN/TPE
Produits/services:
Meubles (y compris les meubles de... Mobilier Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de fouille et de terrassement Travaux de terrassement Travaux d'aménagement paysager Travaux de construction complète ou... Ouvrages d'art et de génie civil