Travaux de rénovation et de mise en conformité du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes — tranche n° 2 / 1ère partie. Lots n° 1 à 7

SEMEC

Travaux de rénovation et de mise en conformité du Palais des festivals et des congrès de Cannes — tranche n° 2 / 1ère partie. Lots n° 1 à 7.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-04-21. L'appel d'offres a été publié le 2015-03-02.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ?
Historique des marchés publics
Date Document
2015-03-02 Avis de marché
2015-07-08 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2015-03-02)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de restructuration
Quantité ou étendue:
Les travaux sont divisés en neuf lots, traités par marchés séparés. Sept de ces lots font l'objet de la présente consultation, à savoir:— lot n° 1: Travaux de désamiantage,— lot n° 2: Travaux de revêtement de sol en résine,— lot n° 3: Peinture / signalétique horizontale et verticale,— lot n° 4: Menuiseries métalliques — serrurerie,— lot n° 5: Menuiseries bois — mobilier,— lot n° 6: Travaux d'aménagements intérieurs et extérieurs,— lot n° 7: Création de monte-personnes à mobilité réduite et mise en conformité d'escaliers mécaniques.Délais d'exécution (voir détail dans rubrique «Informations sur les lots»):Les travaux devront être exécutés en plusieurs phases, durant la période estivale. Pour les lots n° 1 et 2 ils se dérouleront en quatre phases, de 2015 à 2018, et pour les lots n° 3 à 7, ils se dérouleront en deux phases, soit en 2015 et en 2016.À titre indicatif, la date prévisionnelle de notification du marché est fin mai 2015.il est fixé une période de préparation qui est incluse dans le délai d'exécution de la phase 2015; sa durée est de 6 semaines à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage.Les dates prévisionnelles de démarrage de la période de préparation et du début d'exécution des travaux sont, pour la phase 2015, respectivement début juin 2015 et mi-juillet 2015, pour l'ensemble des lots.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de restructuration 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Semec
Adresse postale: Société d'économie mixte pour les événements cannois (Palais des festivals et des congrès), La Croisette, CS 30051
Code postal: 06414
Commune postale: Cannes Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.palaisdesfestivals.com 🌏
Courrier électronique: westphal@palaisdesfestivals.com 📧
Téléphone: +33 493390101 📞
Fax: +33 493993734 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-03-02 📅
Date limite de soumission: 2015-04-21 📅
Date de publication: 2015-03-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 047-080015
Numéro JO-S: 47
Informations complémentaires
Le présent marché est un marché de travaux passé en application des articles 33, 57, 58 et 59 du code des marchés publics. Pour justifier de leurs capacités professionnelles, techniques et financières, les candidats, même s'il s'agit d'un groupement, peuvent, à l'appui de leur candidature, demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui (voir article 3.2 du règlement de la consultation). Précisions sur les critères d'attribution (point IV 2 1 ci-avant): L'examen de la valeur technique de l'offre se fera en appréciant le mémoire technique fourni par les candidats. Ce critère sera décomposé comme suit: — méthodologie particulière d'intervention (travaux et période de garantie de parfait achèvement) (10 %), — procédures mises en œuvre pour assurer le respect des délais d'exécution (20 %), — moyens humains et matériels spécifiquement dédiés au chantier (10 %), — matériaux, équipements et produits proposés (20 %). Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: voir adresse indiquée dans la rubrique I.1) Nom, adresses et point(s) de contact. Renseignements d'ordre technique: Direction des opérations, tél.: +33 492998466, fax: +33 492993153, e-mail: travaux@palaisdesfestivals.com Renseignements d'ordre administratif: Service des marchés, tél.: +33 492993141, fax: +33 493993734, e-mail: westphal@palaisdesfestivals.com Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être obtenus: le dossier de consultation des entreprises peut être obtenu gratuitement sur simple demande à la SEMEC, service des marchés, La Croisette, CS 30051, 06414 Cannes Cedex, tél.: +33 492993141, télécopie: +33 493993734, ou être retiré auprès de ce même service, du lundi au vendredi, hors jours fériés, de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30. Il est également possible de consulter et de télécharger le dossier de consultation des entreprises sur le site https://www.marches-securises.fr (maître d'ouvrage: Palais des Festivals et des Congrès_06). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées: Les offres peuvent être: — envoyées par la poste en recommandé avec avis de réception, par Chronopost ou par tout autre moyen postal permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir leur confidentialité, — ou remises contre récépissé. À l'adresse suivante: SEMEC, service des marchés, La Croisette, CS 30051, 06414 Cannes Cedex, tél.: +33 492993141. Ouverture au public du lundi au vendredi, hors jours fériés, de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30. Elles seront contenues dans une enveloppe portant les mentions “appel d'offres ouvert concernant les travaux de rénovation et de mise en conformité du Palais des festivals et des congrès de Cannes — tranche n° 2 / 1ère partie. Lots n° 1 à 7.” «Lot n° ...» et “ne pas ouvrir ”. En application des articles 48 I et 56, les candidats peuvent également transmettre les candidatures et les offres par voie électronique à l'adresse Internet suivante: https://www.marches-securises.fr Le niveau minimum de sécurité exigé par le pouvoir adjudicateur pour le certificat de signature électronique est le niveau RGS deux étoiles, que le certificat utilisé soit un certificat issu d'une catégorie de certificats constitutifs d'un produit de sécurité, référencé RGS, ou équivalent. Les modalités de remise des offres sont décrites à l'article 5 du règlement de la consultation. L'attention des candidats est attirée sur le fait qu'ils doivent toutefois appliquer le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils adressent au pouvoir adjudicateur. Visite du site: dans le cadre de la préparation de leur réponse, la visite du site, par les candidats, est obligatoire, sous peine de rejet de leur offre. Les candidats sont informés que trois dates de visite du site sont programmées: — le lundi 16.3.2015 de 11:00 à 13:30, — le jeudi 26.3.2015 de 14:30 à 17:00, — le mercredi 8.4.2015 de 11:00 à 13:30. Une attestation de visite, à joindre à l'offre, sera remise aux candidats à l'issue de la visite à laquelle ils auront participé. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 2.3.2015.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Travaux de rénovation et de mise en conformité du Palais des festivals et des congrès de Cannes — tranche n° 2 / 1ère partie. Lots n° 1 à 7.
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Travaux de désamiantage
Brève description:
Les travaux du lot n° 1 consistent à désamianter le complexe du sol existant du hall des expositions, en vue de la pose d'un nouveau sol. Ce complexe est constitué d'une couche de ragréage non amianté, d'une fine couche contenant de l'amiante dans les aspérités du ragréage (imprégnation de la colle noire), d'une couche de colle noire contenant 5 à 6 % de fibres d'amiante de type chrysotile et, enfin, d'un revêtement de sol en plaques PVC dures contenant des fibres d'amiante de type chrysoltile. La surface à traiter est d'environ 12 800…
… m2.
… m
Informations complémentaires sur les lots:
Les travaux de désamiantage du hall des expositions seront à réaliser en quatre phases: 2015, 2016, 2017 et…
… 2018.— phase 2015 (de juillet à août): la surface du hall des expositions à traiter est de 2 616 m2.Les dates prévisionnelles de démarrage de la période de préparation et du début d'exécution des travaux sont, pour la phase 2015, respectivement début juin 2015 et mi-juillet 2015.Le délai d'exécution des travaux proprement dits du lot n° 1 est de 6 semaines à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage.Le délai d'exécution de la phase 2015 du présent lot est donc de 12 semaines au total, période de préparation comprise.— phase 2016 (de juillet à août): la surface du hall des expositions à traiter est de 3 330 m2.La date prévisionnelle de démarrage du début d'exécution des travaux de la présente phase est début juillet 2016.Le délai d'exécution des travaux de la phase 2016 est de sept semaines à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage.— phase 2017 (de juillet à août): la surface du hall des expositions à traiter est de 3 095 m2.La date prévisionnelle de démarrage du début d'exécution des travaux de la présente phase est début juillet 2017.Le délai d'exécution des travaux de la phase 2017 est de sept semaines à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage.— phase 2018 (juillet à août): la surface du hall des expositions à traiter est de 3 788 m2.La date prévisionnelle de démarrage du début d'exécution des travaux de la présente phase est début juillet 2018.Le délai d'exécution des travaux de la phase 2018 est de sept semaines à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage.Les délais d'exécution des travaux comprennent le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux.
… 2018.
— phase 2015 (de juillet à août): la surface du hall des expositions à traiter est de 2 616 m
Les dates prévisionnelles de démarrage de la période de préparation et du début d'exécution des travaux sont, pour la phase 2015, respectivement début juin 2015 et mi-juillet 2015.
Le délai d'exécution des travaux proprement dits du lot n° 1 est de 6 semaines à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage.
Le délai d'exécution de la phase 2015 du présent lot est donc de 12 semaines au total, période de préparation comprise.
— phase 2016 (de juillet à août): la surface du hall des expositions à traiter est de 3 330 m
La date prévisionnelle de démarrage du début d'exécution des travaux de la présente phase est début juillet 2016.
Le délai d'exécution des travaux de la phase 2016 est de sept semaines à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage.
— phase 2017 (de juillet à août): la surface du hall des expositions à traiter est de 3 095 m
La date prévisionnelle de démarrage du début d'exécution des travaux de la présente phase est début juillet 2017.
Le délai d'exécution des travaux de la phase 2017 est de sept semaines à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage.
— phase 2018 (juillet à août): la surface du hall des expositions à traiter est de 3 788 m
La date prévisionnelle de démarrage du début d'exécution des travaux de la présente phase est début juillet 2018.
Le délai d'exécution des travaux de la phase 2018 est de sept semaines à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage.
Les délais d'exécution des travaux comprennent le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Travaux de revêtement de sol en resine
Brève description:
Les travaux du lot n° 2 consistent en la rénovation, après la réalisation — hors lot — de travaux de désamiantage, de la totalité du revêtement de sol du hall des expositions. Le sol existant sera à remplacer par une résine de sol disposant de caractéristiques mécaniques compatibles avec l'utilisation qui en faite par le Palais des festivals et les organisateurs de manifestations. La surface à traiter est d'environ 12 800…
… m2.
… m
Informations complémentaires sur les lots:
Les travaux du lot n° 2 seront à réaliser en quatre phases: 2015, 2016, 2017 et…
… 2018.— phase 2015 (de juillet à sept.): la surface du hall des expositions à traiter est de 2 616 m2.Les dates prévisionnelles de démarrage de la période de préparation et du début d'exécution des travaux sont, pour la phase 2015, respectivement début juin 2015 et mi-juillet 2015.— phase 2016 (de juillet à sept.): la surface du hall des expositions à traiter est de 3 330 m2.La date prévisionnelle de démarrage du début d'exécution des travaux de la présente phase est début juillet 2016.— phase 2017 (de juillet à sept.): la surface du hall des expositions à traiter est de 3 095 m2.La date prévisionnelle de démarrage du début d'exécution des travaux de la présente phase est début juillet 2017.— phase 2018 (juillet à sept.): la surface du hall des expositions à traiter est de 3 788 m2.La date prévisionnelle de démarrage du début d'exécution des travaux de la présente phase est début juillet 2018.Le délai d'exécution des travaux est, pour les phases 2015, 2016, 2017 et 2018 de 3 semaines à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage.Pour la phase 2015, le délai d'exécution du présent lot s'étale donc prévisionnellement sur 15 semaines au total, période de préparation comprise.À noter que les trois semaines de délai d'exécution de chaque phase, sont toutefois discontinues, le lot n° 2 devant intervenir avant le lot n° 1 — travaux de désamiantage — pour la mise en place de certaines installations de chantier, et réaliser ensuite ses propres travaux après que ceux du lot n° 1 auront été achevés.Les délais d'exécution des travaux comprennent le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux.
… 2018.
— phase 2015 (de juillet à sept.): la surface du hall des expositions à traiter est de 2 616 m
— phase 2016 (de juillet à sept.): la surface du hall des expositions à traiter est de 3 330 m
— phase 2017 (de juillet à sept.): la surface du hall des expositions à traiter est de 3 095 m
— phase 2018 (juillet à sept.): la surface du hall des expositions à traiter est de 3 788 m
Le délai d'exécution des travaux est, pour les phases 2015, 2016, 2017 et 2018 de 3 semaines à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage.
Pour la phase 2015, le délai d'exécution du présent lot s'étale donc prévisionnellement sur 15 semaines au total, période de préparation comprise.
À noter que les trois semaines de délai d'exécution de chaque phase, sont toutefois discontinues, le lot n° 2 devant intervenir avant le lot n° 1 — travaux de désamiantage — pour la mise en place de certaines installations de chantier, et réaliser ensuite ses propres travaux après que ceux du lot n° 1 auront été achevés.
Afficher plus
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Peinture / signalétique horizontale et verticale
Brève description:
Les travaux du lot n° 3 concernent la mise en peinture de contremarches d'escaliers par application de résine, la mise en peinture de mains courantes existantes, la pose de bandes d'éveil à la vigilance, la pose de cornières sur nez de marches, la pose de bandes de guidage intérieures et extérieures au sol pour créer un cheminement podotactile pour les personnes déficientes visuelles et la pose de panneaux signalétiques.
Afficher plus
Informations complémentaires sur les lots:
Les travaux du lot no 3 seront à réaliser en deux phases: 2015 et 2016 (environ 50 % des travaux par…
… phase).— phase 2015 (de juillet à septembre): les dates prévisionnelles de démarrage de la période de préparation et du début d'exécution des travaux sont, pour la phase 2015, respectivement début juin 2015 et mi-juillet 2015.Le délai d'exécution des travaux proprement dits du lot no 3 est de 9 semaines à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage.Le délai d'exécution de la phase 2015 du présent lot est donc de 15 semaines au total, période de préparation comprise.— phase 2016 (de juillet à septembre): la date prévisionnelle de démarrage du début d'exécution des travaux de la présente phase est début juillet 2016.Le délai d'exécution des travaux de la phase 2016 est de 10 semaines à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage.Les délais d'exécution des travaux comprennent le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux.
… phase).
— phase 2015 (de juillet à septembre): les dates prévisionnelles de démarrage de la période de préparation et du début d'exécution des travaux sont, pour la phase 2015, respectivement début juin 2015 et mi-juillet 2015.
Le délai d'exécution des travaux proprement dits du lot no 3 est de 9 semaines à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage.
Le délai d'exécution de la phase 2015 du présent lot est donc de 15 semaines au total, période de préparation comprise.
— phase 2016 (de juillet à septembre): la date prévisionnelle de démarrage du début d'exécution des travaux de la présente phase est début juillet 2016.
Le délai d'exécution des travaux de la phase 2016 est de 10 semaines à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage.
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Menuiseries métalliques — serrurerie
Brève description:
Les travaux du lot n° 4 concernent la pose de grille au sol de type caillebotis, la pose et/ou le prolongement de mains courantes et le remplacement de portes en acier ou en aluminium, pleines ou vitrées, dont certaines présentent des caractéristiques de résistance au feu.
Afficher plus
Informations complémentaires sur les lots:
Les travaux du lot n° 4 seront à réaliser en deux phases: 2015 et 2016 (environ 50 % des travaux par…
… phase).— phase 2015 (de juillet à septembre): les dates prévisionnelles de démarrage de la période de préparation et du début d'exécution des travaux sont, pour la phase 2015, respectivement début juin 2015 et mi-juillet 2015.Le délai d'exécution des travaux proprement dits du lot n° 4 de la phase 2015 est de 9 semaines à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage.Le délai d'exécution de la phase 2015 du présent lot est donc de 15 semaines au total, période de préparation comprise.— phase 2016 (de juillet à septembre): la date prévisionnelle de démarrage du début d'exécution des travaux de la présente phase est début juillet 2016.Le délai d'exécution des travaux de la phase 2016 est de 10 semaines à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage.Les délais d'exécution des travaux comprennent le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux.
… phase).
Le délai d'exécution des travaux proprement dits du lot n° 4 de la phase 2015 est de 9 semaines à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage.
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: Menuiseries bois — mobilier
Brève description:
Les travaux du lot n° 5 portent sur la mise en place de rampes en structure bois pour personnes à mobilité réduite, le remplacement de poignées de portes, le remplacement de portes en bois, dont certaines présentent des caractéristiques de résistance au feu, et la mise en conformité aux personnes à mobilité réduite de banques d'accueil.
Afficher plus
Informations complémentaires sur les lots:
Les travaux du lot n° 5 seront à réaliser en deux phases: 2015 et 2016 (environ 50 % des travaux par…
… phase).— phase 2015 (de juillet à septembre): les dates prévisionnelles de démarrage de la période de préparation et du début d'exécution des travaux sont, pour la phase 2015, respectivement début juin 2015 et mi-juillet 2015.Le délai d'exécution des travaux proprement dits du lot n° 5 de la phase 2015 est de neuf semaines à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage.Le délai d'exécution de la phase 2015 du présent lot est donc de 15 semaines au total, période de préparation comprise.— phase 2016 (de juillet à septembre): la date prévisionnelle de démarrage du début d'exécution des travaux de la présente phase est début juillet 2016.Le délai d'exécution des travaux de la phase 2016 est de 10 semaines à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage.Les délais d'exécution des travaux comprennent le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux.L'option technique (prestation supplémentaire éventuelle) ci-après doit être chiffrée par les candidats.— raccordement DAS des portes va et vient du Théâtre Debussy et de l'auditorium Louis Lumière.L'option sera choisie dès le jugement des offres en fonction des prix obtenus.Les candidats qui présentent une offre pour le lot n° 5 doivent obligatoirement chiffrer cette option sous peine de rejet de leur offre.
… phase).
Le délai d'exécution des travaux proprement dits du lot n° 5 de la phase 2015 est de neuf semaines à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage.
L'option technique (prestation supplémentaire éventuelle) ci-après doit être chiffrée par les candidats.
— raccordement DAS des portes va et vient du Théâtre Debussy et de l'auditorium Louis Lumière.
L'option sera choisie dès le jugement des offres en fonction des prix obtenus.
Les candidats qui présentent une offre pour le lot n° 5 doivent obligatoirement chiffrer cette option sous peine de rejet de leur offre.
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: Travaux d'aménagements intérieurs et extérieurs
Brève description:
Les travaux du lot n° 6 concernent la restructuration complète de certains blocs sanitaires en vue de leur accessibilité aux personnes à mobilité réduite, la mise en conformité d'une rampe extérieure en asphalte pour personnes à mobilité réduite et la mise en conformité, pour les personnes à mobilité réduite, de places dans le Théâtre Debussy.
Afficher plus
Informations complémentaires sur les lots:
Les travaux du lot n° 6 seront à réaliser en deux phases: 2015 et 2016 (environ 50 % des travaux par…
… phase).— phase 2015 (de juillet à septembre): les dates prévisionnelles de démarrage de la période de préparation et du début d'exécution des travaux sont, pour la phase 2015, respectivement début juin 2015 et mi-juillet 2015.Le délai d'exécution des travaux proprement dits du lot n° 6 de la phase 2015 est de 9 semaines à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage.Le délai d'exécution de la phase 2015 du présent lot est donc de 15 semaines au total, période de préparation comprise.— phase 2016 (de juillet à septembre): la date prévisionnelle de démarrage du début d'exécution des travaux de la présente phase est début juillet 2016.Le délai d'exécution des travaux de la phase 2016 est de 10 semaines à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage.Les délais d'exécution des travaux comprennent le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux.
… phase).
Le délai d'exécution des travaux proprement dits du lot n° 6 de la phase 2015 est de 9 semaines à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage.
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: Création de monte-personnes à mobilité réduite et mise en conformité d'escaliers mécaniques
Brève description:
Les travaux du lot n° 7 consistent à mettre en conformité les arrêts d'urgence et les paliers de départ et d'arrivée sur certains escaliers mécaniques, ainsi qu'à réaliser l'ensemble des travaux nécessaires à la mise en œuvre de 2 monte-personnes pour personnes à mobilité réduite.
Afficher plus
Informations complémentaires sur les lots:
Les travaux du lot n° 7 seront à réaliser en deux phases: 2015 et 2016 (environ 50 % des travaux par…
… phase).— phase 2015 (de juillet à septembre): les dates prévisionnelles de démarrage de la période de préparation et du début d'exécution des travaux sont, pour la phase 2015, respectivement début juin 2015 et mi-juillet 2015.Le délai d'exécution des travaux proprement dits du lot n° 7 de la phase 2015 est de 9 semaines à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage.Le délai d'exécution de la phase 2015 du présent lot est donc de 15 semaines au total, période de préparation comprise.— phase 2016 (de juillet à septembre): la date prévisionnelle de démarrage du début d'exécution des travaux de la présente phase est début juillet 2016.Le délai d'exécution des travaux de la phase 2016 est de 10 semaines à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage.Les délais d'exécution des travaux comprennent le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux.
… phase).
Le délai d'exécution des travaux proprement dits du lot n° 7 de la phase 2015 est de 9 semaines à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage.
Quantité ou étendue:
Les travaux sont divisés en neuf lots, traités par marchés séparés. Sept de ces lots font l'objet de la présente consultation, à savoir:
— lot n° 1: Travaux de désamiantage,
— lot n° 2: Travaux de revêtement de sol en résine,
— lot n° 3: Peinture / signalétique horizontale et verticale,
— lot n° 4: Menuiseries métalliques — serrurerie,
— lot n° 5: Menuiseries bois — mobilier,
— lot n° 6: Travaux d'aménagements intérieurs et extérieurs,
— lot n° 7: Création de monte-personnes à mobilité réduite et mise en conformité d'escaliers mécaniques.
Délais d'exécution (voir détail dans rubrique «Informations sur les lots»):
Les travaux devront être exécutés en plusieurs phases, durant la période estivale. Pour les lots n° 1 et 2 ils se dérouleront en quatre phases, de 2015 à 2018, et pour les lots n° 3 à 7, ils se dérouleront en deux phases, soit en 2015 et en 2016.
À titre indicatif, la date prévisionnelle de notification du marché est fin mai 2015.
il est fixé une période de préparation qui est incluse dans le délai d'exécution de la phase 2015; sa durée est de 6 semaines à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage.
Les dates prévisionnelles de démarrage de la période de préparation et du début d'exécution des travaux sont, pour la phase 2015, respectivement début juin 2015 et mi-juillet 2015, pour l'ensemble des lots.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Palais des festivals et des congrès — la Croisette, 06400 Cannes.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— une lettre de candidature indiquant pour quel(s) lot(s) le candidat soumissionne et s'il se présente seul ou en groupement, accompagnée des documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat, y compris, en cas de groupement, la nature de ce dernier et les habilitations nécessaires pour représenter les cotraitants,
Afficher plus
— si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés,
— une déclaration sur l'honneur attestant que le candidat…
… ne rentre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics (les interdictions de soumissionner aux marchés soumis audit code s'appliquent conformément aux dispositions de l'article 38 de l'ordonnance du 6.6.2005 et de l'article 29 de la loi n° 2005-102 du 11.2.2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées),
… est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés ou règles d'effet équivalent pour les candidats non établis en France;
Situation économique et financière:
— une déclaration concernant le chiffre d'affaires global, réalisé au cours des 3 derniers exercices disponibles,
— la preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Capacité technique et professionnelle:
— une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat pour chacune des 3 dernières années,
— une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,
Afficher plus
— une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature,
— les certificats de qualification professionnelle.
La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate.
Afficher plus
— pour les candidats au lot n° 1 — travaux de désamiantage — le document prouvant que le candidat dispose d'une autorisation spécifique pour pouvoir fournir dans son pays d'origine le service concerné: les candidats au lot n° 1 doivent justifier être en possession du certificat de capacité à réaliser des travaux de traitement de l'amiante (QUALIBAT 1552, Afnor Certification ou Global Certification).
Afficher plus
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Retenue de garantie de 5 %, remplaçable au gré du titulaire par une garantie à première demande (caution personnelle et solidaire non acceptée).
Garantie de parfait achèvement de 1 an à compter de la date d'effet de la réception.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Modalités de financement: les crédits nécessaires au financement de l'opération (fonds propres) sont inscrits dans les comptes de la Ville de Cannes, au budget annuel.
Modalités de paiement: marché sur offre de prix global et forfaitaire. Prix révisable. Avance de 5 % dans les conditions prévues à l'article 87 du code des marchés publics. Acomptes et règlement selon articles 91 à 97 du code des marchés publics. Paiement, par virement bancaire, dans un délai global ne pouvant excéder 30 jours.
Afficher plus
Taux des intérêts moratoires égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points de pourcentage.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
En cas d'attribution du marché à un groupement, aucune forme juridique de groupement ne sera imposée par le pouvoir adjudicateur après attribution. Toutefois, si le groupement attributaire est un groupement conjoint, le mandataire du groupement devra être solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur, pour l'exécution du marché.
Afficher plus
Les candidats sont, par ailleurs, informés qu'il leur est interdit de présenter plusieurs offres, en agissant à la fois:
1. En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements;
2. En qualité de membres de plusieurs groupements.
Autres conditions particulières:
Les travaux seront réalisés en site occupé. Il est à noter qu'ils seront exécutés en parallèle de divers autres travaux de rénovation et de mise en conformité du bâtiment qui se dérouleront en été, et ce jusqu'en 2018. En 2015 seront notamment réalisés la troisième phase des travaux de conception-réalisation dans le cadre du projet de modernisation du Grand Auditorium, des foyers et des auditoriums annexes du Palais des Festivals, des travaux sur le réseau extinction automatique à eau, ainsi que des travaux de mise en sécurité des ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques qui eux se poursuivront en 2016. De 2016 à 2018, des travaux de remise à niveau technique des installations de génie climatique, d'électricité, de sécurité et de supervision seront également exécutés dans le bâtiment.
Afficher plus
L'ensemble de l'établissement est classé:
— ERP type T, L, N, P, W, PA,
— catégorie: 1ère.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique (60)
2. Prix des prestations (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 38315023200015
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Cannes
Adresse postale: Hôtel de Ville, CS 30140
Contact
Point de contact: Service des marchés — tél. +33 492993141
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-securises.fr 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-nice@juradm.fr 📧

Référence
Informations complémentaires
Le présent marché est un marché de travaux passé en application des articles 33, 57, 58 et 59 du code des marchés publics.
Pour justifier de leurs capacités professionnelles, techniques et financières, les candidats, même s'il s'agit d'un groupement, peuvent, à l'appui de leur candidature, demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui (voir article 3.2 du règlement de la consultation).
Afficher plus
Précisions sur les critères d'attribution (point IV 2 1 ci-avant):
L'examen de la valeur technique de l'offre se fera en appréciant le mémoire technique fourni par les candidats. Ce critère sera décomposé comme suit:
— méthodologie particulière d'intervention (travaux et période de garantie de parfait achèvement) (10 %),
— procédures mises en œuvre pour assurer le respect des délais d'exécution (20 %),
— moyens humains et matériels spécifiquement dédiés au chantier (10 %),
— matériaux, équipements et produits proposés (20 %).
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: voir adresse indiquée dans la rubrique I.1) Nom, adresses et point(s) de contact.
Renseignements d'ordre technique: Direction des opérations, tél.: +33 492998466, fax: +33 492993153, e-mail: travaux@palaisdesfestivals.com
Renseignements d'ordre administratif: Service des marchés, tél.: +33 492993141, fax: +33 493993734, e-mail: westphal@palaisdesfestivals.com
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être obtenus: le dossier de consultation des entreprises peut être obtenu gratuitement sur simple demande à la SEMEC, service des marchés, La Croisette, CS 30051, 06414 Cannes Cedex, tél.: +33 492993141, télécopie: +33 493993734, ou être retiré auprès de ce même service, du lundi au vendredi, hors jours fériés, de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30.
Afficher plus
Il est également possible de consulter et de télécharger le dossier de consultation des entreprises sur le site https://www.marches-securises.fr (maître d'ouvrage: Palais des Festivals et des Congrès_06).
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées:
Les offres peuvent être:
— envoyées par la poste en recommandé avec avis de réception, par Chronopost ou par tout autre moyen postal permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir leur confidentialité,
— ou remises contre récépissé.
À l'adresse suivante: SEMEC, service des marchés, La Croisette, CS 30051, 06414 Cannes Cedex, tél.: +33 492993141. Ouverture au public du lundi au vendredi, hors jours fériés, de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30.
Elles seront contenues dans une enveloppe portant les mentions “appel d'offres ouvert concernant les travaux de rénovation et de mise en conformité du Palais des festivals et des congrès de Cannes — tranche n° 2 / 1ère partie. Lots n° 1 à 7.” «Lot n° ...» et “ne pas ouvrir ”.
Afficher plus
En application des articles 48 I et 56, les candidats peuvent également transmettre les candidatures et les offres par voie électronique à l'adresse Internet suivante: https://www.marches-securises.fr
Le niveau minimum de sécurité exigé par le pouvoir adjudicateur pour le certificat de signature électronique est le niveau RGS deux étoiles, que le certificat utilisé soit un certificat issu d'une catégorie de certificats constitutifs d'un produit de sécurité, référencé RGS, ou équivalent.
Afficher plus
Les modalités de remise des offres sont décrites à l'article 5 du règlement de la consultation.
L'attention des candidats est attirée sur le fait qu'ils doivent toutefois appliquer le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils adressent au pouvoir adjudicateur.
Visite du site: dans le cadre de la préparation de leur réponse, la visite du site, par les candidats, est obligatoire, sous peine de rejet de leur offre.
Les candidats sont informés que trois dates de visite du site sont programmées:
— le lundi 16.3.2015 de 11:00 à 13:30,
— le jeudi 26.3.2015 de 14:30 à 17:00,
— le mercredi 8.4.2015 de 11:00 à 13:30.
Une attestation de visite, à joindre à l'offre, sera remise aux candidats à l'issue de la visite à laquelle ils auront participé.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 2.3.2015.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nice
Adresse postale: 33 boulevard Franck Pilatte, CS 09706
Commune postale: Nice Cedex
Code postal: 06359
Courrier électronique: greffe.ta-nice@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 492041313 📞
Adresse Internet: http://nice.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Fax: +33 493557831 📠
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics
Fax: +33 484354460 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: place Félix Baret, CS 80001
Commune postale: Marseille Cedex 06
Code postal: 13282
Téléphone: +33 484354554 📞
Source: OJS 2015/S 047-080015 (2015-03-02)
Avis d'attribution de marché (2015-07-08)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 430 870 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: Société d'économie mixte, pour les événements cannois (palais des festivals et des congrès), La Croisette, CS 30051

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-07-08 📅
Date de publication: 2015-07-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 132-242071
Se réfère à l'avis: 2015/S 47-080015
Numéro JO-S: 132
Informations complémentaires
Précisions sur les critères d'attribution: L'examen de la valeur technique de l'offre (60 %) s'est fait en appréciant le mémoire technique fourni par les candidats sur la base des sous-critères suivants: — méthodologie particulière d'intervention (travaux et période de garantie de parfait achèvement) (10 %), — procédures mises en œuvre pour assurer le respect des délais d'exécution (20 %), — moyens humains et matériels spécifiquement dédiés au chantier (10 %), — matériaux, équipements et produits proposés (20 %). Date de signature du marché: 16.6.2015. Les pièces constitutives du marché sont consultables à l'adresse visée au point I.1) ci-avant, au service des marchés — tél. +33 492993141 — télécopie +33 493993734, après prise de rendez-vous préalable, dans le respect des dispositions de l'art. 80 III du code des marchés publics. Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP: Annonce nº 15-26364, mise en ligne le 3.3.2015. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 8.7.2015.
Afficher plus

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-06-17 📅
Nom: Axium
Adresse postale: chemin du Hitzthal, carrefour Bellevue
Commune postale: Oberschaeffolsheim
Code postal: 67203
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: axium@lingenheld.fr 📧
Adresse Internet: http://www.lingenheld.fr 🌏

2️⃣
Nom: Sept Resine
Adresse postale: 7 route Principale du Port, CE 481
Commune postale: Gennevilliers Cedex
Code postal: 92638
Courrier électronique: contact@sept-resine.com 📧
Adresse Internet: http://www.sept-resine.com 🌏

3️⃣
Nom: Lot nº 3 déclaré sans suite

4️⃣
Nom: Lot nº 4 déclaré sans suite

5️⃣
Nom: Lot nº 5 déclaré sans suite

6️⃣
Nom: Lot nº 6 déclaré sans suite

7️⃣
Nom: Lot nº 7 déclaré sans suite
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 14
7

Informations complémentaires
Organe de révision
Commune postale: Nice Cedex 4
Source: OJS 2015/S 132-242071 (2015-07-08)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
axium lot no 3 déclaré sans suite Lot nº 4 déclaré sans suite lot no 5 déclaré sans suite Lot nº 6 déclaré sans suite Lot nº 7 déclaré sans suite SEPT Resine
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de couverture et travaux... Travaux de corps de métier spécialisés... Travaux de construction spécialisés divers Travaux de désamiantage Travaux d'équipement du bâtiment Travaux d'équipement électrique Travaux d'installation... Travaux de parachèvement de bâtiment