Travaux de réaménagement du bâtiment PAI de Strasbourg — adaptation du PCD dans le bâtiment Poste d'Aiguillage Informatisé (PAI) de Strasbourg pour les secteurs de circulation Sud Alsace — 67

EGIS Conseil, agissant au nom et pour le compte de SNCF Réseau

Le présent marché, concernant des travaux dans le bâtiment poste d'aiguillage informatisé de Strasbourg, comprend des travaux de réaménagement du bâtiment et la surveillance du chantier.
Le bâtiment, poste d'aiguillage informatisé, reste en exploitation pendant les travaux.
Des travaux sur les installations ferroviaires sont par ailleurs prévus: les marchés sont interrompus via des réceptions partielles au cours de ces périodes.
Le présent marché comprend:
Lot 1: surveillance de chantier.
Le lot 2, travaux d'entreprise générale se décompose en 13 lots techniques:
— lot technique 1: installations de chantier / sécurité / déménagement,
— lot technique 2: démolition/gros œuvre,
— lot technique 3: étanchéité,
— lot technique 4: menuiseries extérieures,
— lot technique 5: serrurerie,
— lot technique 6: menuiseries intérieures,
— lot technique 7: cloisons/doublage/faux plafonds,
— lot technique 8: planchers techniques,
— lot technique 9: sols souples et sols textiles,
— lot technique 10: carrelage/faïence,
— lot technique 11: peinture,
— lot technique 12: électricité — courants forts et courants faibles,
— lot technique 13: chauffage — ventilation — climatisation — sanitaire — plomberie.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-11-27. L'appel d'offres a été publié le 2015-10-15.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2015-10-15 Avis de marché
Avis de marché (2015-10-15)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services de gardiennage
Quantité ou étendue:
Les marchés objet de la présente consultation ne font l'objet d'aucun découpage en tranches. Leur délai d'exécution court jusqu'à la réception.12 000 000
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services de gardiennage 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure négociée
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Service d'utilité publique
Nom du pouvoir adjudicateur: EGIS Conseil, agissant au nom et pour le compte de SNCF Réseau
Adresse postale: 168-170 avenue Thiers
Code postal: 69455
Commune postale: Lyon Cedex 06
Contact
Adresse Internet: http://egis.fr 🌏
Courrier électronique: cloe.chevron@egis.fr 📧
Téléphone: +33 437724181 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-10-15 📅
Date limite de soumission: 2015-11-27 📅
Date de publication: 2015-10-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 203-369341
Numéro JO-S: 203
Informations complémentaires
La sélection des candidatures aura pour objet de vérifier que les candidats disposent de l'ensemble des capacités professionnelles, techniques et financières requises pour l'exécution du marché. Ces capacités seront évaluées au regard des documents demandés dans la «section III: renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique» du présent avis. Les candidatures qui auront été jugées recevables feront l'objet, d'un classement au regard des critères suivant: — qualité et pertinence des références au regard de l'objet du marché: 80 %, – caractère occupé du site: 40 %, – type de chantiers: 30 %, – références communes du groupement: 10 %. — qualité et adéquation des moyens humains au regard de l'objet du marché: 15 %, — qualité et adéquation des moyens matériels au regard de l'objet du marché: 5 %. À l'issue de la phase de candidatures, 5 (cinq) candidats maximum seront admis à remettre offre par lot. Les candidats devront effectuer une visite des lieux d'exécution du marché si leur candidature était sélectionnée. Modalités de remise des candidatures: Les dossiers de candidature doivent être remis par voie postale ou électronique avec copie postale. Les plis contenant les dossiers de candidature transmis par voie postale doivent être envoyés avec accusé de réception à l'adresse mentionnée à la section I.1 du présent avis. Les plis peuvent être remis en main propre contre récépissé, du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00, à l'adresse mentionnée à la section I.1 du présent avis. Les soumissionnaires transmettent leurs candidatures sous enveloppe cachetée présentant la mention «Candidature pour le marché de travaux de réaménagement du bâtiment PAI de Strasbourg — adaptation du PCD dans le bâtiment poste d'aiguillage informatisé (PAI) de Strasbourg pour les secteurs de circulation Sud Alsace — 67 — ne pas ouvrir avant la séance d'ouverture des plis». Les plis comprennent le dossier de candidature en un exemplaire sur format papier et deux exemplaires sur format numérique (DVD ou CD ou clé USB). En cas de contradiction entre la version papier et la version numérique, la version papier prime. La candidature et tout échange doivent être rédigés en Français. Au cours de la sélection des candidats, la SNCF se réserve la possibilité de demander des documents ou renseignements aux candidats, uniquement dans le but d'apporter des précisions. Le marché sera soumis aux dispositions du cahier des clauses et conditions générales (CCCG) applicables aux marchés de travaux SNCF Version 2 du 24.11.2008, disponible sur le site http://www.sncf.com — rubrique fournisseurs — rubriques procédures et documents.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le présent marché, concernant des travaux dans le bâtiment poste d'aiguillage informatisé de Strasbourg, comprend des travaux de réaménagement du bâtiment et la surveillance du chantier.
Le bâtiment, poste d'aiguillage informatisé, reste en exploitation pendant les travaux.
Des travaux sur les installations ferroviaires sont par ailleurs prévus: les marchés sont interrompus via des réceptions partielles au cours de ces périodes.
Le présent marché comprend:
Lot 1: surveillance de chantier.
Le lot 2, travaux d'entreprise générale se décompose en 13 lots techniques:
— lot technique 1: installations de chantier / sécurité / déménagement,
— lot technique 2: démolition/gros œuvre,
— lot technique 3: étanchéité,
— lot technique 4: menuiseries extérieures,
— lot technique 5: serrurerie,
— lot technique 6: menuiseries intérieures,
— lot technique 7: cloisons/doublage/faux plafonds,
— lot technique 8: planchers techniques,
— lot technique 9: sols souples et sols textiles,
— lot technique 10: carrelage/faïence,
— lot technique 11: peinture,
— lot technique 12: électricité — courants forts et courants faibles,
— lot technique 13: chauffage — ventilation — climatisation — sanitaire — plomberie.
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Surveillance de chantier
Brève description:
Le lot 1 «surveillance de chantier» comprend la surveillance de chantier sur 14 mois.
Quantité ou étendue:
Le lot 1 «surveillance de chantier» comprend la surveillance de chantier sur 14 mois (horaires de journée, pas de travaux de nuit ou de weekend).
Informations complémentaires sur les lots:
Les deux lots peuvent être attribués au même groupement ou à la même entreprise.
Le marché correspondant au lot 1 sera attribué au soumissionnaire ayant présenté l'offre finale économiquement la plus avantageuse, laquelle sera appréciée en fonction des critères et de la pondération indiqués ci-dessous:
— prix global: 70 %,
— qualité technique: 30 %.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Travaux d'entreprise générale
Brève description: Le lot 2 se décompose en 13 lots techniques:
Quantité ou étendue:
Les principaux travaux à réaliser dans le cadre du Lot 2: «travaux d'entreprise générale» sont:
— la préparation du chantier,
— la création de sanitaires et vestiaires, local vélo et local de stockage au rez-de-chaussée,
— des travaux de gros œuvre sur l'ancien local commercial en façade,
— la démolition de la cloison vitrée de la salle d'exploitation (en activité),
— des travaux de gros œuvre sur plusieurs zones afin d'agrandir la salle d'exploitation, d'aménager l'entrée du bâtiment, les bureaux et sanitaires remaniés dans les étages,
— le second œuvre dans les différentes zones de chantier.
À titre indicatif, les quantitatifs estimés pour les travaux du lot 2 «travaux d'entreprise générale» sont les suivants:
— préparation du chantier:
Base vie du chantier, dont barrièrage et loge de gardiennage.
Constructions modulaires pour locaux provisoires utilisés par la SNCF durant la phase travaux (environ 85 m
Gestion des isolements entre chantier et locaux en activité.
Déménagement de bureaux.
— démolition/gros œuvre:
Travaux de démolition et purge intérieure du bâtiment.
Démolition et reconstruction de dallage au rez-de-chaussée (environ 50 m
Démolition d'un escalier intérieur.
Création de plancher intérieur (environ 50 m
Renforcement de dalles béton par plats carbone.
Création d'ouvertures dans mur existant avec reprise en sous œuvre (environ 5 ouvertures).
Fondations d'un escalier métallique extérieur.
— étanchéité:
Modification du skydôme de désenfumage existant pour un système d'ouverture complémentaire en aération par treuil.
— menuiserie extérieure:
Remplacement de vitrage existant clair par du vitrage dépoli en façade murs rideaux (environ 60 m
Fourniture et pose de stores tissus motorisés extérieurs (environ 90 m
Application de film «miroir» sur vitrage existant.
— serrurerie:
Fourniture et pose de portes métalliques (6 pièces environ).
Fourniture et pose de bornes anti-béliers extérieures (6 pièces).
Réalisation d'un escalier de sortie de secours avec portique anti-intrusion.
Mise en conformité PMR de mains courantes d'escaliers existants
Remplacement de clôture et portails existants métalliques extérieurs
Sas de contrôle d'accès à unicité de passage
— menuiserie intérieure:
Fourniture et pose de blocs porte de distribution.
Aménagement de vestiaires (cloisons en stratifié compact, casiers, bancs…).
Aménagement de mobilier (meuble bas de cuisine, plans de travail, banque d'accueil…).
Traitement mural acoustique.
La surface à aménager est d'environ 900 m
— cloisons-doublage-faux plafond:
Cloisons de distribution sur ossature métallique.
Cloisons amovibles (pleine, vitrées, avec store intégré…).
Doublage thermique intérieur.
Faux plafond (démontable et non démontable…).
— faux plancher:
Création d'un plancher technique (hauteur d'environ 30 cm).
La prestation comprend la peinture anti poussière au sol.
— sols souples et sols textiles:
Mise en œuvre de sols souple PVC, compris sur circulations verticales.
Mise en œuvre de sols textiles de type dallettes.
— carrelage et faïence:
La prestation comprend les préparations des supports.
Les locaux concernés sont (le hall, les vestiaires…).
— peinture:
Mise en peinture sur différents supports (murs béton existants, nouvelles cloisons et doublage plâtres, blocs portes bois et métalliques…).
Les nettoyages de fins de chantier.
— courants forts
L'alimentation principale est issue d'un postes de transformation HT/BT existant intégré au bâtiment.
La distribution principale est existante via un TGBT existant.
Les différents besoins sont repris dans les différents tableaux divisionnaires (CVC, éclairage, prises et autres..)
Une nouvelle alimentation sans interruption pour les nouvelles installations et à fournir.
La connectique au réseau de terre principale pour les installations BT et TBT.
Les nouveaux cheminements seront en chemin de câbles acier galvanisé type dalle marine ou treillis soudés dans les locaux techniques.
La distribution force des installations du bâtiment est issue des différents tableaux de zones ou du TGBT directement.
Les prises de courant et petite force sont issues des différents tableaux de zones.
La reconfiguration des éclairages intérieurs issus des différents tableaux de zones sera faite selon la nouvelle configuration des locaux. Les nouveaux équipements seront à technologie LED.
L'éclairage extérieur est issu directement du TGBT Bâtiment
L'éclairage de sécurité est issu directement du TGBT Bâtiment et/ou des Tableaux d'étages.
Les nouveaux équipements (Tableaux) sont équipés de parafoudres.
— courants faibles:
Le contrôle d'accès pour la sécurisation du bâtiment et ses abords.
Le système d'alarme anti intrusion dans le bâtiment.
La surveillance vidéo.
Le système de Sécurité Incendie avec extinction à gaz inerte pour les nouveaux locaux techniques.
Le déplacement de la centrale existante de la salle d'opération vers le local gardien, y compris reprise des câblages existants. Pose des équipements nécessaire selon la nouvelle configuration des locaux,
Le pré-câblage VDI pour les nouveaux équipements.
La téléphonie dans les nouveaux locaux et dans la reconfiguration des existants, connectés aux installations existantes
L'interphonie reliée au poste de garde.
— chauffage ventilation climatisation:
La production de chaleur est assurée par la chaudière gaz existante d'une puissance de 119 kW située en chaufferie.
La production de froid est assurée par le groupe de production d'eau glacée air/eau existant d'une puissance de 160 kW situé à l'extérieur du bâtiment.
Les travaux de dépose des installations existantes non réutilisées.
Le réseau de distribution d'eau chaude chauffage pour le circuit…
… radiateurs.
… cassettes/ventilo-convecteurs.
Le réseau de distribution d'eau glacée pour le circuit cassettes/ventilo-convecteurs.
Les émetteurs chauffage/climatisation (environ 15 radiateurs, 3 ventilo-convecteurs, 17 cassettes).
La modification et le raccordement sur les installations de ventilation et de traitement d'air existantes comprenant la fourniture et pose de nouveaux réseaux aérauliques et des équipements terminaux de diffusion (environ 5 diffuseurs de soufflage, 19 grilles/bouches de reprise).
Afficher plus
Les armoires de traitement d'air assurant le conditionnement de l'air des locaux ferroviaires créés (environ 2 armoires)…
La ventilation mécanique contrôlée destinées aux vestiaires et sanitaires créés en rez-de-chaussée et aux sanitaires de chaque étage (1 caisson d'extraction, environ 20 bouches de reprise, 4 grilles de transfert).
La détection d'hydrogène et la ventilation d'urgence du local énergie
— sanitaire-plomberie:
Mise en œuvre des chutes EU-EV-EP et raccordement des appareils.
Distribution eau froide dans le bâtiment.
La production d'eau chaude sanitaire par ballons ECS électriques.
Alimentation EF et ECS des appareils.
Les équipements électro-ménagers
La mise en place d'extincteurs.
Mise en œuvre des appareils sanitaires (quantités données à titre indicatif: 4 chauffe-eau électriques, 3 WC en porcelaine, 4 urinoirs en porcelaine, 5 lavabos ou vasque à encastrer en porcelaine, 3 lave-mains en porcelaine avec robinet mitigeur, 1 évier en inox avec robinet mitigeur, 3 douches avec mitigeur thermostatique, bonbonne à eau, points d'eau, accessoires divers…,siphons de sol).
Afficher plus
Informations complémentaires sur les lots:
Les 2 lots peuvent être attribués au même groupement ou à la même entreprise.
Le marché correspondant au lot 2 sera attribué au soumissionnaire ayant présenté l'offre finale économiquement la plus avantageuse, laquelle sera appréciée en fonction des critères et de la pondération indiqués ci-dessous:
— prix global: 40 %,
— qualité technique: 60 %.
Les variantes sont acceptées ✅
Quantité ou étendue:
Les marchés objet de la présente consultation ne font l'objet d'aucun découpage en tranches. Leur délai d'exécution court jusqu'à la réception.
Valeur estimée hors TVA: 1 💰
2 000 000 💰
Description des options:
Le marché objet de la présente consultation pourra faire l'objet d'avenants et/ou de marchés complémentaires.
Calendrier prévisionnel pour le recours aux options: 14 mois
Numéro de référence: B101
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 3 boulevard de Metz, Strasbourg.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Le candidat individuel ou les membres du groupement remettront:
— une lettre de candidature (formulaire DC1 téléchargeable à: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat) mentionnant l'identité du candidat, sa forme juridique et les pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager ainsi que, le cas échéant, les habilitations nécessaires données au mandataire du groupement pour représenter ses membres lors de la passation du marché. En cas de groupement, une seule lettre de candidature signée par l'ensemble des membres du groupement est requise,
Afficher plus
— une déclaration de candidat individuel ou de membre du groupement (formulaire DC2 téléchargeable à: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat), à remplir, en cas de groupement, par chaque membre du groupement,
— conformément au formulaire DC2, le candidat individuel ou chacun des membres du groupement devra remettre, dans l'hypothèse où il fait l'objet d'un redressement judiciaire, une copie du ou des jugements prononcés,
— les candidats étrangers devront satisfaire les mêmes exigences au regard de règles d'effet équivalent dans leur pays.
Situation économique et financière:
Au titre des renseignements requis pour évaluer les capacités économiques et financières, le candidat individuel ou chacun des membres du groupement remettront une déclaration précisant pour les 3 derniers exercices:
— le chiffre d'affaires global
— la part du chiffre d'affaires relative aux prestations et travaux objet du présent marché.
Ces renseignements pourront être fournis dans le cadre du formulaire DC2.
Capacité technique et professionnelle:
Au titre des renseignements requis pour évaluer les capacités techniques, le candidat individuel, ou chacun des membres du groupement remettent:
— les titres d'études et certificats de qualification professionnelles de l'entreprise et des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestations (conduite de travaux) en lien avec l'objet du marché (bâtiment) — pour chaque co-traitant. Sur le lot 2, en particulier sont demandées les qualifications suivantes ou équivalentes:
Afficher plus
Gros œuvre:
— 1312 terrassements et fouilles — technicité confirmée,
— 2112 maçonnerie — technicité confirmée et béton armé courant.
Menuiseries extérieures:
— 3522 Fabrication et pose de menuiseries extérieures en aluminium.
Serrurerie:
— 4412 Métallerie,
— 4611 Vitrerie.
Menuiserie intérieure:
— 4312 menuiseries en bois.
Plancher technique:
— 7212 Planchers surélevés
Électricité — courants forts et faibles — extinction incendie:
— E3 mention Aut: automatisme industriel,
— C3 effectifs entre 11 et 49 intervenants,
— CF3 mention FO (fibre optique).
Chauffage — ventilation — climatisation — sanitaire — plomberie:
— 5313 Installations thermiques — technicité supérieure,
— 5413 climatisation — technicité supérieure,
— 5433 Ventilation — technicité supérieure,
— 5442 désenfumages,
— 5112 Plomberie sanitaire — technicité supérieure.
— une liste des références de prestations d'exécution de travaux de nature et d'importance similaires à celle du marché, réalisées au cours des cinq dernières années, précisant l'opération concernée et son montant, le maitre d'ouvrage, les rôles et responsabilités du candidat dans l'opération, le montant, la date et le lieu d'exécution des prestations, et précisent si la référence concerne plusieurs membres du groupement. Ces références sont présentées sous forme de tableaux synthétiques et peuvent être étayées par des attestations de réussite, pour chaque cotraitant,
Afficher plus
— la cadre à remplir est fourni sur demande à cloe.chevron@egis.fr
— une déclaration indiquant l'outillage, le matériel, l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature — pour chaque cotraitant,
— une déclaration indiquant les effectifs du candidat et particulièrement les effectifs d'encadrement pour les 3 dernières années — pour chaque cotraitant,
— une description des mesures mises en œuvre par le candidat pour s'assurer du niveau de qualité au sein de l'entreprise (certifications européennes en vigueur ou document équivalent attestant du management de la qualité).
Il est précisé que la preuve des capacités techniques et professionnelles peut être apportée par tous moyens.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur chaque acompte.
Ce dispositif peut être remplacé par la constitution d'une garantie à première demande, ou par une caution personnelle et solidaire.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Financement: ressources propres (budget investissement).
Paiement à 60 jours à réception de la facture.
Avance: non.
Unité monétaire: l'euro.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Les marchés objet de la présente consultation seront conclus avec une entreprise unique ou avec un groupement d'entreprises. En cas de groupement, le groupement devra revêtir la forme d'un groupement solidaire pour se voir attribuer le marché. Le mandataire du groupement sera solidaire vis-à-vis de chacun de ses cotraitants pour l'exécution de leurs obligations contractuelles. Il est interdit à une même entreprise d'être mandataire de plusieurs groupements, ou de répondre seule en étant par ailleurs mandataire d'un groupement.
Afficher plus
La forme du groupement ne doit pas être modifiée entre le stade de la candidature et le stade de l'offre.
Les 2 lots peuvent être attribués au même groupement ou à la même entreprise.

Procédure
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Cloé Chevron
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧

Référence
Dates
Date de début: 2016-05-31 📅
Date de fin: 2017-06-30 📅

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400 📞
Adresse Internet: http://paris.tribunal-administratif.fr/ta-caa/ 🌏
Fax: +33 144594646 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Paris
Téléphone: +33 144594575 📞
Source: OJS 2015/S 203-369341 (2015-10-15)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de démolition, travaux de... Travaux de démolition Travaux d'équipement du bâtiment Travaux d'équipement électrique Travaux d'installation de chauffage... Installations d'alimentation électrique Installations moyenne tension