Travaux de maintenance dans les collèges
Conseil général de l'Eure
La présente consultation concerne les travaux de maintenance dans les collèges.
Le présent marché est un marché à bons de commande sans montant minimum et sans montant maximum pour chacun des lots, conformément à l'article 77 du code des marchés publics.
Le présent marché est décomposé en 19 lots dont 8 lots sont divisés en quatre sous-lots.
Le marché entre en vigueur à compter de la date de l'accusé de réception de sa notification pour une durée de douze (12) mois. Le marché est reconductible tacitement, dans la limite de trois (3) reconductions d'une durée de douze (12) mois.
Lorsque l'autorité compétente du pouvoir adjudicateur décide de ne pas reconduire le présent marché, elle notifie sa décision par écrit au titulaire, deux (2) mois au plus tard avant la date d'échéance du marché. En aucun cas et conformément à l'article 16 du code des marchés publics, le titulaire ne saurait refuser la reconduction.
Le délai d'exécution des prestations sera défini dans chaque bon de commande émis par le pouvoir adjudicateur.
Le délai de réception des offres était de 2015-07-22. L'appel d'offres a été publié le 2015-06-11.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
- • Clôtures Ile de France
- • David Hillario Peinture — 22 rue de la Vieille Côte — 76520 Quevreville-la-Poterie / entreprise Dolpierre — village des artisans
- • Entreprise Activert
- • Entreprise Allo Chauffage Normandie
- • Entreprise Berdeaux
- • Entreprise Cesbron
- • Entreprise Cuiller — 551 rue Pierre et Marie Curie — 76650 Petit-Couronne
- • Entreprise Norglass
- • Entreprise Team Reseaux
- • Infructueux
- • Romeu Construction — 1709 rue Aristide Briand — 76650 Petit-Couronne / entreprise Vallette — 540 Grande Rue — 27380 Radepont
- • SARL Sécurifeu
- • Sera attribué ultérieurement
- • Matériel de télécommunications › Matériaux à fibres optiques
- • Équipement de cuisine, articles de maison, articles ménagers et fournitures de restauration › Équipement de cuisine
- • Travaux de fouille et de terrassement › Travaux de terrassement
- • Travaux d'aménagement paysager › Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
- • Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants › Travaux de construction d'installations sportives
- • Ossatures › Ossatures métalliques
- • Travaux de revêtement divers › Installation de panneaux de signalisation › Installation de dispositifs de sécurité
- • Travaux de couverture et de peinture de toiture › Travaux de couverture
- • Travaux de fondation et forage de puits de captage › Travaux de fondation
- • Travaux de maçonnerie et de briquetage › Travaux de briquetage › Travaux de maçonnerie
- • Travaux de câblage et d'installations électriques › Travaux d'installations électriques
- • Travaux d'installation d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques › Travaux d'installation d'ascenseurs
- • Travaux d'équipement du bâtiment › Travaux de plomberie
- • Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité › Pose de clôtures
- • Travaux d'installation de dispositifs d'extinction d'incendie › Travaux d'installation d'extincteurs
- • Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires › Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres › Installation de portails
- • Travaux de peinture et de vitrerie › Travaux de vitrerie
- • Travaux d'application de revêtements de protection › Travaux de peinture
- • Travaux d'application de revêtements de protection › Travaux de protection des surfaces
- • Autres travaux de parachèvement de bâtiment › Travaux de nettoyage extérieur de bâtiments
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2015-06-11 | Avis de marché |
| 2016-02-02 | Avis d'attribution de marché |
| 2016-03-09 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2015-06-11)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Non spécifié
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général de l'Eure
Adresse postale: 14 boulevard Georges Chauvin
Code postal: 27021
Commune postale: Évreux
Contact
Adresse Internet: http://www.mpe27.fr 🌏
Courrier électronique: marchespublics@cg27.fr 📧
Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-06-11 📅
Date limite de soumission: 2015-07-22 📅
Date de publication: 2015-06-16 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 114-206000
Numéro JO-S: 114
Informations complémentaires
“Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 11.6.2015.”
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
“La présente consultation concerne les travaux de maintenance dans les collèges.”
“Le présent marché est un marché à bons de commande sans montant minimum et sans montant maximum pour chacun des lots, conformément à l'article 77 du code...”
Afficher plus
“Le présent marché est décomposé en 19 lots dont 8 lots sont divisés en quatre sous-lots.”
“Le marché entre en vigueur à compter de la date de l'accusé de réception de sa notification pour une durée de douze (12) mois. Le marché est reconductible...”
Afficher plus
“Lorsque l'autorité compétente du pouvoir adjudicateur décide de ne pas reconduire le présent marché, elle notifie sa décision par écrit au titulaire, deux...”
Afficher plus
“Le délai d'exécution des prestations sera défini dans chaque bon de commande émis par le pouvoir adjudicateur.”
Numéro du lot: 01
Intitulé du lot: Clôtures — portails — motorisation — contrôle d'accès
Brève description:
“Clôtures — portails — motorisation — contrôle d'accès.”
Numéro du lot: 02
Intitulé du lot: Maçonnerie
Brève description:
“Ce lot est divisé en 4 sous-lots comme suit:— 2.1: Secteur 1;— 2.2: Secteur 2;— 2.3: Secteur 3;— 2.4: Secteur 4;Les offres peuvent concerner un ou plusieurs...”
Afficher plus
“Ce lot est divisé en 4 sous-lots comme suit:”
“— 2.1: Secteur 1;”
“— 2.2: Secteur 2;”
“— 2.3: Secteur 3;”
“— 2.4: Secteur 4;”
“Les offres peuvent concerner un ou plusieurs sous-lots, étant précisé que chaque sous-lot donnera lieu à un acte d'engagement distinct. L'attribution se...”
Afficher plus
Numéro du lot: 03
Intitulé du lot: Menuiserie
Brève description:
“Ce lot est divisé en 4 sous-lots comme suit:— 3.1: Secteur 1;— 3.2: Secteur 2;— 3.3: Secteur 3;— 3.4: Secteur 4;Les offres peuvent concerner un ou plusieurs...”
Afficher plus
“— 3.1: Secteur 1;”
“— 3.2: Secteur 2;”
“— 3.3: Secteur 3;”
“— 3.4: Secteur 4;”
Numéro du lot: 04
Intitulé du lot: Électricité
Brève description:
“Ce lot est divisé en 4 sous-lots comme suit:— 4.1: Secteur 1;— 4.2: Secteur 2;— 4.3: Secteur 3;— 4.4: Secteur 4;Les offres peuvent concerner un ou plusieurs...”
Afficher plus
“— 4.1: Secteur 1;”
“— 4.2: Secteur 2;”
“— 4.3: Secteur 3;”
“— 4.4: Secteur 4;”
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: Peinture et revêtement de sol
Brève description:
“Ce lot est divisé en 4 sous-lots comme suit:— 5.1: Secteur 1;— 5.2: Secteur 2;— 5.3: Secteur 3;— 5.4: Secteur 4;Les offres peuvent concerner un ou plusieurs...”
Afficher plus
“— 5.1: Secteur 1;”
“— 5.2: Secteur 2;”
“— 5.3: Secteur 3;”
“— 5.4: Secteur 4;”
Numéro du lot: 06
Intitulé du lot: Plomberie et sanitaires
Brève description:
“Ce lot est divisé en 4 sous-lots comme suit:— 6.1: Secteur 1;— 6.2: Secteur 2;— 6.3: Secteur 3;— 6.4: Secteur 4;Les offres peuvent concerner un ou plusieurs...”
Afficher plus
“— 6.1: Secteur 1;”
“— 6.2: Secteur 2;”
“— 6.3: Secteur 3;”
“— 6.4: Secteur 4;”
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: Métallerie
Brève description:
“Métallerie.”
Numéro du lot: 08
Intitulé du lot: Sécurité incendie — extincteurs — plans d'intervention
Brève description:
“Sécurité incendie — extincteurs — plans d'intervention.”
Numéro du lot: 09
Intitulé du lot: Couverture — étanchéité
Brève description:
“Ce lot est divisé en 4 sous-lots comme suit:— 9.1: Secteur 1;— 9.2: Secteur 2;— 9.3: Secteur 3;— 9.4: Secteur 4;Les offres peuvent concerner un ou plusieurs...”
Afficher plus
“— 9.1: Secteur 1;”
“— 9.2: Secteur 2;”
“— 9.3: Secteur 3;”
“— 9.4: Secteur 4;”
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: Vrd
Brève description:
“Vrd.”
Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: Ascenseurs
Brève description:
“Ascenseurs.”
Numéro du lot: 12
Intitulé du lot: Cuisinistes
Brève description:
“Cuisinistes.”
Numéro du lot: 13
Intitulé du lot: Miroiterie — rideaux — pare soleil
Brève description:
“Miroiterie — rideaux — pare soleil.”
Numéro du lot: 14
Intitulé du lot: Entretien d'espaces verts
Brève description:
“Ce lot est divisé en 4 sous-lots comme suit:— 14.1: Secteur 1;— 14.2: Secteur 2;— 14.3: Secteur 3;— 14.4: Secteur 4;Les offres peuvent concerner un ou...”
Afficher plus
“— 14.1: Secteur 1;”
“— 14.2: Secteur 2;”
“— 14.3: Secteur 3;”
“— 14.4: Secteur 4;”
Numéro du lot: 15
Intitulé du lot: Mise en sécurité de façades et divers chantiers
Brève description:
“Mise en sécurité de façades et divers chantiers.”
Numéro du lot: 16
Intitulé du lot: Préau — abris couvert
Brève description:
“Préau — abris couvert.”
Numéro du lot: 17
Intitulé du lot: Équipements sportifs
Brève description:
“Équipements sportifs.”
Numéro du lot: 18
Intitulé du lot: Nettoyage des vitrages, façades et sols
Brève description:
“Ce lot est divisé en 4 sous-lots comme suit:— 18.1: Secteur 1;— 18.2: Secteur 2;— 18.3: Secteur 3;— 18.4: Secteur 4;Les offres peuvent concerner un ou...”
Afficher plus
“— 18.1: Secteur 1;”
“— 18.2: Secteur 2;”
“— 18.3: Secteur 3;”
“— 18.4: Secteur 4;”
Numéro du lot: 19
Intitulé du lot: Adduction de la fibre optique
Brève description:
“Adduction de la fibre optique.”
Description des options:
“Le marché est reconductible tacitement, dans la limite de trois (3) reconductions d'une durée de douze (12) mois.”
Number of possible renewals: 3
Numéro de référence: TDEJS15033
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
“— l'attestation sur l'honneur (annexe 1 du règlement consultation), dûment remplie, datée et signée par tous les membres du groupement (le cas échéant);”
“— si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du (ou des) jugement(s) prononcé(s) à cet effet (document à fournir par tous les membres d'un...”
Afficher plus
“— une lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses cotraitants (ou formulaire Dc1 disponible à l'adresse suivante:...”
Afficher plus
Capacité technique et professionnelle:
“Une déclaration indiquant l'outillage, le nombre et le type de véhicules et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation des...”
Afficher plus
“La liste des principaux travaux similaires en cours d'exécution ou exécutés au cours des 5 dernières années, indiquant pour chacune de ces réalisations la...”
Afficher plus
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
“Financement sur ressources propres — paiement dans un délai de 30 jours (art. 98 du Code des marchés publics).”
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
“En cas d'attribution du marché à un groupement d'entreprises, celui-ci devra revêtir la forme d'un groupement d'entreprises solidaires.”
Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations (60)
2. Valeur technique (40)
Languages
Language: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le président du Conseil départemental
Nom: Département de l'Eure
Adresse postale: Direction des affaires juridiques et de la commande publique 14 boulevard Georges Chauvin
Commune postale: Évreux Cedex
Code postal: 27021
Point de contact: Mme Mathilde Korytek
Fax: +33 0232319460 📠
URL pour informations complémentaires: http://www.mpe27.fr 🌏
Point de contact: Mme Catherine Amette
Fax: +33 03232319460 📠
URL pour la participation: http://www.mpe27.fr 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-rouen@juradm.fr 📧
URL des documents: http://www.mpe27.fr 🌏
Référence
Identifiants
Reference number attributed by the contracting authority: TDEJS15033
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Rouen
Adresse postale: 53 avenue Gustave Flaubert BP 500
Commune postale: Rouen Cedex
Code postal: 76005
Courrier électronique: greffe.ta-rouen@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 232081270 📞
Fax: +33 232081271 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Rouen
Adresse postale: 53 avenue Gustave Flaubert BP 500
Commune postale: Rouen Cedex
Code postal: 76005
Téléphone: +33 232081270 📞
Fax: +33 232081271 📠
Source: OJS 2015/S 114-206000 (2015-06-11)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Non spécifié
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général de l'Eure
Adresse postale: 14 boulevard Georges Chauvin
Code postal: 27021
Commune postale: Évreux
Contact
Adresse Internet: http://www.mpe27.fr 🌏
Courrier électronique: marchespublics@cg27.fr 📧
Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-06-11 📅
Date limite de soumission: 2015-07-22 📅
Date de publication: 2015-06-16 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 114-206000
Numéro JO-S: 114
Informations complémentaires
“Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 11.6.2015.”
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
“La présente consultation concerne les travaux de maintenance dans les collèges.”
“Le présent marché est un marché à bons de commande sans montant minimum et sans montant maximum pour chacun des lots, conformément à l'article 77 du code...”
Afficher plus (4)
“Le présent marché est décomposé en 19 lots dont 8 lots sont divisés en quatre sous-lots.”
“Le marché entre en vigueur à compter de la date de l'accusé de réception de sa notification pour une durée de douze (12) mois. Le marché est reconductible...”
“Lorsque l'autorité compétente du pouvoir adjudicateur décide de ne pas reconduire le présent marché, elle notifie sa décision par écrit au titulaire, deux...”
“Le délai d'exécution des prestations sera défini dans chaque bon de commande émis par le pouvoir adjudicateur.”
Intitulé du lot: Clôtures — portails — motorisation — contrôle d'accès
Brève description:
“Clôtures — portails — motorisation — contrôle d'accès.”
Numéro du lot: 02
Intitulé du lot: Maçonnerie
Brève description:
“Ce lot est divisé en 4 sous-lots comme suit:— 2.1: Secteur 1;— 2.2: Secteur 2;— 2.3: Secteur 3;— 2.4: Secteur 4;Les offres peuvent concerner un ou plusieurs...”
“Ce lot est divisé en 4 sous-lots comme suit:”
Afficher plus (5)
“— 2.1: Secteur 1;”
“— 2.2: Secteur 2;”
“— 2.3: Secteur 3;”
“— 2.4: Secteur 4;”
“Les offres peuvent concerner un ou plusieurs sous-lots, étant précisé que chaque sous-lot donnera lieu à un acte d'engagement distinct. L'attribution se...”
Intitulé du lot: Menuiserie
Brève description:
“Ce lot est divisé en 4 sous-lots comme suit:— 3.1: Secteur 1;— 3.2: Secteur 2;— 3.3: Secteur 3;— 3.4: Secteur 4;Les offres peuvent concerner un ou plusieurs...”
“— 3.1: Secteur 1;”
Afficher plus (3)
“— 3.2: Secteur 2;”
“— 3.3: Secteur 3;”
“— 3.4: Secteur 4;”
Intitulé du lot: Électricité
Brève description:
“Ce lot est divisé en 4 sous-lots comme suit:— 4.1: Secteur 1;— 4.2: Secteur 2;— 4.3: Secteur 3;— 4.4: Secteur 4;Les offres peuvent concerner un ou plusieurs...”
“— 4.1: Secteur 1;”
Afficher plus (3)
“— 4.2: Secteur 2;”
“— 4.3: Secteur 3;”
“— 4.4: Secteur 4;”
Intitulé du lot: Peinture et revêtement de sol
Brève description:
“Ce lot est divisé en 4 sous-lots comme suit:— 5.1: Secteur 1;— 5.2: Secteur 2;— 5.3: Secteur 3;— 5.4: Secteur 4;Les offres peuvent concerner un ou plusieurs...”
“— 5.1: Secteur 1;”
Afficher plus (3)
“— 5.2: Secteur 2;”
“— 5.3: Secteur 3;”
“— 5.4: Secteur 4;”
Intitulé du lot: Plomberie et sanitaires
Brève description:
“Ce lot est divisé en 4 sous-lots comme suit:— 6.1: Secteur 1;— 6.2: Secteur 2;— 6.3: Secteur 3;— 6.4: Secteur 4;Les offres peuvent concerner un ou plusieurs...”
“— 6.1: Secteur 1;”
Afficher plus (3)
“— 6.2: Secteur 2;”
“— 6.3: Secteur 3;”
“— 6.4: Secteur 4;”
Intitulé du lot: Métallerie
Brève description:
“Métallerie.”
Numéro du lot: 08
Intitulé du lot: Sécurité incendie — extincteurs — plans d'intervention
Brève description:
“Sécurité incendie — extincteurs — plans d'intervention.”
Numéro du lot: 09
Intitulé du lot: Couverture — étanchéité
Brève description:
“Ce lot est divisé en 4 sous-lots comme suit:— 9.1: Secteur 1;— 9.2: Secteur 2;— 9.3: Secteur 3;— 9.4: Secteur 4;Les offres peuvent concerner un ou plusieurs...”
“— 9.1: Secteur 1;”
Afficher plus (3)
“— 9.2: Secteur 2;”
“— 9.3: Secteur 3;”
“— 9.4: Secteur 4;”
Intitulé du lot: Vrd
Brève description:
“Vrd.”
Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: Ascenseurs
Brève description:
“Ascenseurs.”
Numéro du lot: 12
Intitulé du lot: Cuisinistes
Brève description:
“Cuisinistes.”
Numéro du lot: 13
Intitulé du lot: Miroiterie — rideaux — pare soleil
Brève description:
“Miroiterie — rideaux — pare soleil.”
Numéro du lot: 14
Intitulé du lot: Entretien d'espaces verts
Brève description:
“Ce lot est divisé en 4 sous-lots comme suit:— 14.1: Secteur 1;— 14.2: Secteur 2;— 14.3: Secteur 3;— 14.4: Secteur 4;Les offres peuvent concerner un ou...”
“— 14.1: Secteur 1;”
Afficher plus (3)
“— 14.2: Secteur 2;”
“— 14.3: Secteur 3;”
“— 14.4: Secteur 4;”
Intitulé du lot: Mise en sécurité de façades et divers chantiers
Brève description:
“Mise en sécurité de façades et divers chantiers.”
Numéro du lot: 16
Intitulé du lot: Préau — abris couvert
Brève description:
“Préau — abris couvert.”
Numéro du lot: 17
Intitulé du lot: Équipements sportifs
Brève description:
“Équipements sportifs.”
Numéro du lot: 18
Intitulé du lot: Nettoyage des vitrages, façades et sols
Brève description:
“Ce lot est divisé en 4 sous-lots comme suit:— 18.1: Secteur 1;— 18.2: Secteur 2;— 18.3: Secteur 3;— 18.4: Secteur 4;Les offres peuvent concerner un ou...”
“— 18.1: Secteur 1;”
Afficher plus (3)
“— 18.2: Secteur 2;”
“— 18.3: Secteur 3;”
“— 18.4: Secteur 4;”
Intitulé du lot: Adduction de la fibre optique
Brève description:
“Adduction de la fibre optique.”
Description des options:
“Le marché est reconductible tacitement, dans la limite de trois (3) reconductions d'une durée de douze (12) mois.”
Number of possible renewals: 3
Numéro de référence: TDEJS15033
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
“— l'attestation sur l'honneur (annexe 1 du règlement consultation), dûment remplie, datée et signée par tous les membres du groupement (le cas échéant);”
“— si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du (ou des) jugement(s) prononcé(s) à cet effet (document à fournir par tous les membres d'un...”
Afficher plus (1)
“— une lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses cotraitants (ou formulaire Dc1 disponible à l'adresse suivante:...”
“Une déclaration indiquant l'outillage, le nombre et le type de véhicules et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation des...”
“La liste des principaux travaux similaires en cours d'exécution ou exécutés au cours des 5 dernières années, indiquant pour chacune de ces réalisations la...”
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
“Financement sur ressources propres — paiement dans un délai de 30 jours (art. 98 du Code des marchés publics).”
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
“En cas d'attribution du marché à un groupement d'entreprises, celui-ci devra revêtir la forme d'un groupement d'entreprises solidaires.”
Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations (60)
2. Valeur technique (40)
Languages
Language: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le président du Conseil départemental
Nom: Département de l'Eure
Adresse postale: Direction des affaires juridiques et de la commande publique 14 boulevard Georges Chauvin
Commune postale: Évreux Cedex
Code postal: 27021
Point de contact: Mme Mathilde Korytek
Fax: +33 0232319460 📠
URL pour informations complémentaires: http://www.mpe27.fr 🌏
Point de contact: Mme Catherine Amette
Fax: +33 03232319460 📠
URL pour la participation: http://www.mpe27.fr 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-rouen@juradm.fr 📧
URL des documents: http://www.mpe27.fr 🌏
Référence
Identifiants
Reference number attributed by the contracting authority: TDEJS15033
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Rouen
Adresse postale: 53 avenue Gustave Flaubert BP 500
Commune postale: Rouen Cedex
Code postal: 76005
Courrier électronique: greffe.ta-rouen@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 232081270 📞
Fax: +33 232081271 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Rouen
Adresse postale: 53 avenue Gustave Flaubert BP 500
Commune postale: Rouen Cedex
Code postal: 76005
Téléphone: +33 232081270 📞
Fax: +33 232081271 📠
Source: OJS 2015/S 114-206000 (2015-06-11)
Avis d'attribution de marché (2016-02-02)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-02-02 📅
Date de publication: 2016-02-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 025-039544
Se réfère à l'avis: 2015/S 114-206000
Numéro JO-S: 25
Informations complémentaires
“Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP Annonce nº 15-60462, mise en ligne le 12.6.2015. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au...”
Afficher plus
Attribution du marché
1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2016-01-21 📅
Nom: Clôtures Ile de France
Adresse postale: ZA de la Chartreuse, rue Lavoisier
Commune postale: Aubevoye
Code postal: 27940
Pays: France 🇫🇷
2️⃣
Nom: Romeu Construction — 1709 rue Aristide Briand — 76650 Petit-Couronne / entreprise Vallette — 540 Grande Rue — 27380 Radepont
3️⃣
Nom: Entreprise Cuiller — 551 rue Pierre et Marie Curie — 76650 Petit-Couronne
4️⃣
Nom: Entreprise Team Reseaux
Adresse postale: rue Concorde, ZAC du Long Buisson
Commune postale: Guichainville
Code postal: 27930
5️⃣
Nom: David Hillario Peinture — 22 rue de la Vieille Côte — 76520 Quevreville-la-Poterie / entreprise Dolpierre — village des artisans — ZA le Haut du Val — 27110 Crosville la Vieille
6️⃣
Nom: Entreprise Allo Chauffage Normandie
Adresse postale: Zone Industrielle numéro 2, 19 rue Jacquard
Commune postale: Évreux
Code postal: 27000
7️⃣
Nom: infructueux
8️⃣
Nom: Sera attribué ultérieurement
9️⃣
Nom: Entreprise Berdeaux
Adresse postale: 55 rue des Patis
Commune postale: Le Petit-Quevilly
Code postal: 76140
1️⃣0️⃣
Nom: Infructueux
1️⃣1️⃣
1️⃣2️⃣
Date de conclusion du contrat: 2016-01-22 📅
Nom: Entreprise Cesbron
Adresse postale: ZI Les Longs Clos
Commune postale: Saint-Désir-de-Lisieux
Code postal: 14100
1️⃣3️⃣
Nom: Entreprise Norglass
Adresse postale: place de la Cidrerie Fumeçon
1️⃣4️⃣
Nom: Entreprise Activert
Adresse postale: 4 rue des Ondelles, ZAC «Les ondelles»
Commune postale: Belbeuf
Code postal: 76240
1️⃣5️⃣
1️⃣6️⃣
1️⃣7️⃣
1️⃣8️⃣
1️⃣9️⃣
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
3
2
Pouvoir adjudicateur
Contact
Courrier électronique: greffe-ta.rouen@juradm.fr 📧
Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 83 avenue Gustave Flaubert, BP 500
Commune postale: Rouen
Courrier électronique: greffe-ta.rouen@juradm.fr 📧
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Adresse postale: 83 avenue Gustave Flaubert, BP 500
Commune postale: Rouen
Source: OJS 2016/S 025-039544 (2016-02-02)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-02-02 📅
Date de publication: 2016-02-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 025-039544
Se réfère à l'avis: 2015/S 114-206000
Numéro JO-S: 25
Informations complémentaires
“Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP Annonce nº 15-60462, mise en ligne le 12.6.2015. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au...”
Attribution du marché
1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2016-01-21 📅
Nom: Clôtures Ile de France
Adresse postale: ZA de la Chartreuse, rue Lavoisier
Commune postale: Aubevoye
Code postal: 27940
Pays: France 🇫🇷
2️⃣
Nom: Romeu Construction — 1709 rue Aristide Briand — 76650 Petit-Couronne / entreprise Vallette — 540 Grande Rue — 27380 Radepont
3️⃣
Nom: Entreprise Cuiller — 551 rue Pierre et Marie Curie — 76650 Petit-Couronne
4️⃣
Nom: Entreprise Team Reseaux
Adresse postale: rue Concorde, ZAC du Long Buisson
Commune postale: Guichainville
Code postal: 27930
5️⃣
Nom: David Hillario Peinture — 22 rue de la Vieille Côte — 76520 Quevreville-la-Poterie / entreprise Dolpierre — village des artisans — ZA le Haut du Val — 27110 Crosville la Vieille
6️⃣
Nom: Entreprise Allo Chauffage Normandie
Adresse postale: Zone Industrielle numéro 2, 19 rue Jacquard
Commune postale: Évreux
Code postal: 27000
7️⃣
Nom: infructueux
8️⃣
Nom: Sera attribué ultérieurement
9️⃣
Nom: Entreprise Berdeaux
Adresse postale: 55 rue des Patis
Commune postale: Le Petit-Quevilly
Code postal: 76140
1️⃣0️⃣
Nom: Infructueux
1️⃣1️⃣
1️⃣2️⃣
Date de conclusion du contrat: 2016-01-22 📅
Nom: Entreprise Cesbron
Adresse postale: ZI Les Longs Clos
Commune postale: Saint-Désir-de-Lisieux
Code postal: 14100
1️⃣3️⃣
Nom: Entreprise Norglass
Adresse postale: place de la Cidrerie Fumeçon
1️⃣4️⃣
Nom: Entreprise Activert
Adresse postale: 4 rue des Ondelles, ZAC «Les ondelles»
Commune postale: Belbeuf
Code postal: 76240
1️⃣5️⃣
1️⃣6️⃣
1️⃣7️⃣
1️⃣8️⃣
1️⃣9️⃣
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
3
2
Pouvoir adjudicateur
Contact
Courrier électronique: greffe-ta.rouen@juradm.fr 📧
Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 83 avenue Gustave Flaubert, BP 500
Commune postale: Rouen
Courrier électronique: greffe-ta.rouen@juradm.fr 📧
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Adresse postale: 83 avenue Gustave Flaubert, BP 500
Commune postale: Rouen
Source: OJS 2016/S 025-039544 (2016-02-02)
Avis d'attribution de marché (2016-03-09)
Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-03-09 📅
Date de publication: 2016-03-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 050-082235
Numéro JO-S: 50
Informations complémentaires
“Un avis d'attribution pour les autres lots a été publié le 5.2.2016. Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP. Annonce n° 15-60462,...”
Afficher plus
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2016-02-27 📅
Nom: SARL Sécurifeu
Adresse postale: 16 rue Morel Billet
Commune postale: Les Damps
Code postal: 27340
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 53 avenue Gustave Flaubert — BP 500
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
53 avenue Gustave Flaubert — BP 500
Source: OJS 2016/S 050-082235 (2016-03-09)
Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-03-09 📅
Date de publication: 2016-03-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 050-082235
Numéro JO-S: 50
Informations complémentaires
“Un avis d'attribution pour les autres lots a été publié le 5.2.2016. Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP. Annonce n° 15-60462,...”
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2016-02-27 📅
Nom: SARL Sécurifeu
Adresse postale: 16 rue Morel Billet
Commune postale: Les Damps
Code postal: 27340
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 53 avenue Gustave Flaubert — BP 500
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
53 avenue Gustave Flaubert — BP 500
Source: OJS 2016/S 050-082235 (2016-03-09)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)