Travaux de désamiantage, de mise à nu et de curage du bâtiment du centre de tri postal de Bègles dans le cadre du projet de sa reconversion en cité numérique
EPA de Bordeaux-Euratlantique
Travaux de desiamantage, de mise a nu et de curage du bâtiment du centre de tri postal de Bègles dans le cadre du projet de sa reconversion en cité numérique.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2015-10-07. L'appel d'offres a été publié le 2015-08-27.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
- • DDMH
- • Travaux de construction spécialisés divers › Travaux de désamiantage
- • Travaux de préparation et de dégagement de chantier › Travaux de démolition à l'explosif et travaux de déblaiement consécutifs › Travaux de dégagement de chantier
- • Gironde
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2015-08-27 | Avis de marché |
| 2015-12-10 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2015-08-27)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de désamiantage
Quantité ou étendue:
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de désamiantage 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: EPA de Bordeaux-Euratlantique
Adresse postale: 140 rue des Terres de Borde, immeuble Le Prélude, CS 41717
Code postal: 33081
Commune postale: Bordeaux Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.bordeaux-euratlantique.fr/ 🌏
Courrier électronique: marches.publics@bordeaux-euratlantique.fr 📧
Téléphone: +33 557144480 📞
Fax: +33 581096360 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-08-27 📅
Date limite de soumission: 2015-10-07 📅
Date de publication: 2015-09-01 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 168-305941
Numéro JO-S: 168
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Durée de l'accord: 17 mois
Numéro de référence: 2015-026
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Centre de tri postal Jean-Jacques Bosc — 406 boulevard JJ Bosc, 33130 Bègles.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Situation économique et financière:
Capacité technique et professionnelle:
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Néant.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique (30)
2. Prix des prestations (60)
3. Délai d'exécution (10)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 52174744400037
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: M. le directeur général
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2015_CGmnfvynIs&v=1&selected=0 🌏
Nom: EPA Bordeaux Euratlantique
Adresse postale: immeuble le Prélude, 140 rue des Terres de Borde, CS 41717
Point de contact: M. Monnerie Antoine
Téléphone: +33 557144481 📞
Courrier électronique: antoine.monnerie@bordeaux-euratlantique.fr 📧
Adresse postale: 140 rue des Terres de Borde, immeuble le Prélude, CS 41717
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2015_CGmnfvynIs&v=1&selected=0 🌏
Courrier électronique: jean-louis.barbaud@direccte.gouv.fr 📧
: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr 📧
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2015-026
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Bordeaux
Adresse postale: 9 rue Tastet, CS 21490
Commune postale: Bordeaux Cedex
Code postal: 33063
Téléphone: +33 556993800 📞
Fax: +33 5556243903 📠
Nom: CCIRA de Bordeaux
Fax: +33 557019751 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: 103 bis rue Belleville, BP 952
Téléphone: +33 556906530 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Bordeaux
Source: OJS 2015/S 168-305941 (2015-08-27)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de désamiantage
Quantité ou étendue:
La présente consultation donnera lieu à l'établissement d'un marché conclu à prix global et forfaitaire.La présente consultation n'est pas allotie, mais elle est fractionnée en tranches:— tranche ferme: désamiantage, mise à nu et au curage de l'ensemble du bâtiment tel que présenté dans les plans hormis la dépose et le traitement des châssis menuisés extérieures et des blocs portes,— tranche conditionnelle: dépose et traitement des châssis menuisés extérieurs et bloc portes.Le marché est conclu à compter de sa notification au titulaire et prend fin au terme de la garantie de parfait achèvement. A titre prévisionnel, la durée du marché est de 17 mois.
Afficher plus
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de désamiantage 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: EPA de Bordeaux-Euratlantique
Adresse postale: 140 rue des Terres de Borde, immeuble Le Prélude, CS 41717
Code postal: 33081
Commune postale: Bordeaux Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.bordeaux-euratlantique.fr/ 🌏
Courrier électronique: marches.publics@bordeaux-euratlantique.fr 📧
Téléphone: +33 557144480 📞
Fax: +33 581096360 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-08-27 📅
Date limite de soumission: 2015-10-07 📅
Date de publication: 2015-09-01 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 168-305941
Numéro JO-S: 168
Informations complémentaires
Le dossier de consultation est exclusivement téléchargeable gratuitement sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse suivante indiquée dans le présent avis.
Le mode de retrait du dossier de consultation ne conditionne pas le choix du mode de transmission de l'offre.
Les candidats devront justifier d'une visite obligatoire du site, avec les représentants de la maîtrise d'oeuvre et de la maîtrise d'ouvrage. Des visites seront organisées aux dates suivantes:
— le lundi 14.9.2015 de 10:30 à 12:00,
— le vendredi 18.9.2015 de 15:30 à 17:00.
Il sera remis une attestation de visite, qui devra être jointe à l'offre sans quoi l'offre ne sera pas recevable.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 27.8.2015.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Travaux de desiamantage, de mise a nu et de curage du bâtiment du centre de tri postal de Bègles dans le cadre du projet de sa reconversion en cité numérique.
Quantité ou étendue:
La présente consultation donnera lieu à l'établissement d'un marché conclu à prix global et forfaitaire.
La présente consultation n'est pas allotie, mais elle est fractionnée en tranches:
— tranche ferme: désamiantage, mise à nu et au curage de l'ensemble du bâtiment tel que présenté dans les plans hormis la dépose et le traitement des châssis menuisés extérieures et des blocs portes,
— tranche conditionnelle: dépose et traitement des châssis menuisés extérieurs et bloc portes.
Le marché est conclu à compter de sa notification au titulaire et prend fin au terme de la garantie de parfait achèvement. A titre prévisionnel, la durée du marché est de 17 mois.
Numéro de référence: 2015-026
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Centre de tri postal Jean-Jacques Bosc — 406 boulevard JJ Bosc, 33130 Bègles.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Renseignements tels que prévus à l'article 44 du code des marchés publics:
— une lettre de candidature signée avec en cas de groupement, l'habilitation du mandataire par ses co-traitants, (déclaration Dc1),
— les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat (déclaration Dc2 — rubrique C1 et justificatif, tel qu'un extrait Kbis, un pouvoir et/ou une délégation de pouvoirs ...),
— attestations sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP (déclaration Dc1 — rubrique F1 dûment datée et signée, le cas échéant par tous les membres du groupement),
— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Renseignements tels que prévus à l'article 45 du code des marchés publics:
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (ou déclaration Dc2 — rubrique D1).
Renseignements tels que prévus à l'article 45 du code des marchés publics (déclaration Dc2 — rubriques E et G):
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années,
— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,
Afficher plus
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature,
— indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de conduite des travaux de même nature,
— qualification amiante en cours de validité pour le retrait de matériaux amiantés (Qualibat 1552 (ou équivalents afaq afnor respectifs)).
Dépôts et garanties exigés: Néant.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Financement par ressources propres.
Délai global de paiement: 30 jours.
Aucune condition n'est imposée quant à la forme juridique sous laquelle un opérateur économique peut, seul ou en groupement, se porter candidat.
Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique (30)
2. Prix des prestations (60)
3. Délai d'exécution (10)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 52174744400037
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: M. le directeur général
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2015_CGmnfvynIs&v=1&selected=0 🌏
Nom: EPA Bordeaux Euratlantique
Adresse postale: immeuble le Prélude, 140 rue des Terres de Borde, CS 41717
Point de contact: M. Monnerie Antoine
Téléphone: +33 557144481 📞
Courrier électronique: antoine.monnerie@bordeaux-euratlantique.fr 📧
Adresse postale: 140 rue des Terres de Borde, immeuble le Prélude, CS 41717
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2015_CGmnfvynIs&v=1&selected=0 🌏
Courrier électronique: jean-louis.barbaud@direccte.gouv.fr 📧
: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr 📧
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2015-026
Informations complémentaires
Le dossier de consultation est exclusivement téléchargeable gratuitement sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse suivante indiquée dans le présent avis.
Le mode de retrait du dossier de consultation ne conditionne pas le choix du mode de transmission de l'offre.
Les candidats devront justifier d'une visite obligatoire du site, avec les représentants de la maîtrise d'oeuvre et de la maîtrise d'ouvrage. Des visites seront organisées aux dates suivantes:
— le lundi 14.9.2015 de 10:30 à 12:00,
— le vendredi 18.9.2015 de 15:30 à 17:00.
Il sera remis une attestation de visite, qui devra être jointe à l'offre sans quoi l'offre ne sera pas recevable.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 27.8.2015.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Bordeaux
Adresse postale: 9 rue Tastet, CS 21490
Commune postale: Bordeaux Cedex
Code postal: 33063
Téléphone: +33 556993800 📞
Fax: +33 5556243903 📠
Nom: CCIRA de Bordeaux
Fax: +33 557019751 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: 103 bis rue Belleville, BP 952
Téléphone: +33 556906530 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Bordeaux
Source: OJS 2015/S 168-305941 (2015-08-27)
Avis d'attribution de marché (2015-12-10)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 1 078 800 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Adresse postale: 140 rue des Terres de Borde, immeuble le Prélude, CS 41717
Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-12-10 📅
Date de publication: 2015-12-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 242-438733
Se réfère à l'avis: 2015/S 168-305941
Numéro JO-S: 242
Informations complémentaires
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2015-12-04 📅
Nom: Ddmh
Adresse postale: Le fief de foi
Commune postale: Saint-Sulpice-d'Arnoult
Code postal: 17250
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 7
Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 9 rue Tastet — CS 21490
Commune postale: Bordeaux Cédex
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: 103 bis rue Belleville — BP 952
Source: OJS 2015/S 242-438733 (2015-12-10)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 1 078 800 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Adresse postale: 140 rue des Terres de Borde, immeuble le Prélude, CS 41717
Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-12-10 📅
Date de publication: 2015-12-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 242-438733
Se réfère à l'avis: 2015/S 168-305941
Numéro JO-S: 242
Informations complémentaires
Le marché comporte une tranche ferme (désamiantage, curage et mise à nu du bâtiment) pour un montant de 995 500 EUR HT, et une tranche conditionnelle (dépose et traitement des châssis menuisés extérieurs et bloc-portes) pour un montant de 83 300 EUR HT, soit un total de 1 078 800 EUR HT.
Le délai d'affermissement de la tranche conditionnelle est de 2 mois à compter de la notification.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP.
Annonce n° 15-132644, mise en ligne le 28.8.2015.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 10.12.2015.
Afficher plus
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2015-12-04 📅
Nom: Ddmh
Adresse postale: Le fief de foi
Commune postale: Saint-Sulpice-d'Arnoult
Code postal: 17250
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 7
Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 9 rue Tastet — CS 21490
Commune postale: Bordeaux Cédex
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: 103 bis rue Belleville — BP 952
Source: OJS 2015/S 242-438733 (2015-12-10)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)