Travaux d'aménagement et création de bassins de rétention d'eaux pluviales de l'avenue de Marseille à Vitrolles, marché n° 15 M 013: espaces verts
Ville de Vitrolles
Les travaux comprennent les prestations suivantes:
— abattage des arbres non conservés,
— taille et préparation des végétaux à conserver,
— implantation et piquetage, conformément aux plans et détails, l'entrepreneur étant réputé avoir une parfaite connaissance des lieux au moment de l'offre,
— les terrassements des fosses de plantations et l'évacuation des terres impropres,
— la mise en œuvre de la terre végétale amendée et du mélange terre-pierres dans les fosses de plantation,
— la fourniture et la mise en œuvre des végétaux et de leurs accessoires de plantation (tuteurage/ganivelles),
— l'ensemencement en prairie fleurie,
— la pose des bio-nattes pré-cultivées,
— la réalisation de systèmes d'arrosage automatique,
— les opérations de parachèvement,
— les opérations de confortement des plantations, le bon fonctionnement des systèmes d'irrigation et la reprise des végétaux pendant 2 ans après le constat de reprise.
Le délai de réception des offres était de 2015-10-19. L'appel d'offres a été publié le 2015-09-03.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2015-09-03 | Avis de marché |
| 2015-12-16 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2015-09-03)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Vitrolles
Adresse postale: BP 30102
Code postal: 13127
Commune postale: Vitrolles
Contact
Adresse Internet: http://vitrolles13.fr 🌏
Courrier électronique: service.marches@ville-vitrolles13.fr 📧
Téléphone: +33 442779000 📞
Fax: +33 442779361 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-09-03 📅
Date limite de soumission: 2015-10-19 📅
Date de publication: 2015-09-08 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 173-314171
Se réfère à l'avis: 2015/S 80-140497
Numéro JO-S: 173
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Numéro de référence: 15 M 013
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Vitrolles, 13127 Vitrolles.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Capacité technique et professionnelle:
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (40)
2. Valeur technique (60)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le maire
Adresse du profil d'acheteur: http://achatpublic.com 🌏
Référence
Dates
Date de publication: 2015-04-24 📅
2015-06-25 📅
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 15 M 013
Numéro de l'avis au JO S: 2015/S 80-140497
2015/S 120-218817
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22 rue Breteuil
Commune postale: Marseille Cédex 06
Code postal: 13281
Courrier électronique: greffe.ta-marseille@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 1134813 📞
Adresse Internet: http://marseille.tribunal-administratif.fr/ta-caa/ 🌏
Fax: +33 1811387 📠
Source: OJS 2015/S 173-314171 (2015-09-03)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Vitrolles
Adresse postale: BP 30102
Code postal: 13127
Commune postale: Vitrolles
Contact
Adresse Internet: http://vitrolles13.fr 🌏
Courrier électronique: service.marches@ville-vitrolles13.fr 📧
Téléphone: +33 442779000 📞
Fax: +33 442779361 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-09-03 📅
Date limite de soumission: 2015-10-19 📅
Date de publication: 2015-09-08 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 173-314171
Se réfère à l'avis: 2015/S 80-140497
Numéro JO-S: 173
Informations complémentaires
Le pouvoir adjudicateur de la ville de Vitrolles a décidé de ne pas donner suite à la procédure de marché du lot n° 3 espaces verts de l'AOO travaux d'aménagement et création de bassins de rétention des eaux pluviales de l'avenue de Marseille à Vitrolles. Cet appel d'offres a été déclaré sans suite pour des motifs techniques (erreurs et incohérences des unités de mesure entre le BPU et le DQE).
La durée de validité du marché est fixée à
— 27 mois, à compter de l'ordre de service de démarrage, hors période de parfait achèvement.
La période de préparation non incluse dans le délai d'exécution des travaux est fixée à 1 mois. Le calendrier détaillé des travaux sera finalisé avec les entreprises pendant la période de préparation de chantier. Ce calendrier d'exécution deviendra contractuel et il servira de base pour l'application des pénalités. Les variantes ne sont pas autorisées. Dépôt d'une offre de base obligatoire.
Des prestations supplémentaires éventuelles (PSE) ne sont pas prévues.afin de prendre en compte toutes les contraintes spécifiques liées à la zone de travaux les candidats sont tenus d'effectuer une visite des lieux. Une note de prise en compte du contexte et des enjeux de la zone de travaux devra être fournie par chaque candidat. Cette visite est libre et ne nécessite pas d'accompagnement par les services techniques de la ville de Vitrolles
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 3.9.2015.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Les travaux comprennent les prestations suivantes:
— abattage des arbres non conservés,
— taille et préparation des végétaux à conserver,
— implantation et piquetage, conformément aux plans et détails, l'entrepreneur étant réputé avoir une parfaite connaissance des lieux au moment de l'offre,
— les terrassements des fosses de plantations et l'évacuation des terres impropres,
— la mise en œuvre de la terre végétale amendée et du mélange terre-pierres dans les fosses de plantation,
— la fourniture et la mise en œuvre des végétaux et de leurs accessoires de plantation (tuteurage/ganivelles),
— l'ensemencement en prairie fleurie,
— la pose des bio-nattes pré-cultivées,
— la réalisation de systèmes d'arrosage automatique,
— les opérations de parachèvement,
— les opérations de confortement des plantations, le bon fonctionnement des systèmes d'irrigation et la reprise des végétaux pendant 2 ans après le constat de reprise.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Vitrolles, 13127 Vitrolles.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui l'exécuteront à la place du titulaire, sauf lorsque le montant est inférieur à 600 EUR TTC.
Afficher plus
Qualipaysage
— P120: création de jardin et d'espaces verts,
— H121: habilitation, routes, autoroutes et grandes infrastructures,
— E131: entretien de jardins et d'espaces verts,
— A520GC: arrosage.
Les candidats sont informés que la preuve de la qualification peut être apportée par tout moyen.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Le règlement se fera par mandat administratif suivi d'un virement, dans un délai global de paiement fixé à 30 jours à compter de la réception de la facture au service «comptabilité» de la collectivité.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles.
Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (40)
2. Valeur technique (60)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le maire
Adresse du profil d'acheteur: http://achatpublic.com 🌏
Référence
Dates
Date de publication: 2015-04-24 📅
2015-06-25 📅
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 15 M 013
Numéro de l'avis au JO S: 2015/S 80-140497
2015/S 120-218817
Informations complémentaires
Le pouvoir adjudicateur de la ville de Vitrolles a décidé de ne pas donner suite à la procédure de marché du lot n° 3 espaces verts de l'AOO travaux d'aménagement et création de bassins de rétention des eaux pluviales de l'avenue de Marseille à Vitrolles. Cet appel d'offres a été déclaré sans suite pour des motifs techniques (erreurs et incohérences des unités de mesure entre le BPU et le DQE).
Afficher plus
La durée de validité du marché est fixée à
— 27 mois, à compter de l'ordre de service de démarrage, hors période de parfait achèvement.
La période de préparation non incluse dans le délai d'exécution des travaux est fixée à 1 mois. Le calendrier détaillé des travaux sera finalisé avec les entreprises pendant la période de préparation de chantier. Ce calendrier d'exécution deviendra contractuel et il servira de base pour l'application des pénalités. Les variantes ne sont pas autorisées. Dépôt d'une offre de base obligatoire.
Afficher plus
Des prestations supplémentaires éventuelles (PSE) ne sont pas prévues.afin de prendre en compte toutes les contraintes spécifiques liées à la zone de travaux les candidats sont tenus d'effectuer une visite des lieux. Une note de prise en compte du contexte et des enjeux de la zone de travaux devra être fournie par chaque candidat. Cette visite est libre et ne nécessite pas d'accompagnement par les services techniques de la ville de Vitrolles
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 3.9.2015.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22 rue Breteuil
Commune postale: Marseille Cédex 06
Code postal: 13281
Courrier électronique: greffe.ta-marseille@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 1134813 📞
Adresse Internet: http://marseille.tribunal-administratif.fr/ta-caa/ 🌏
Fax: +33 1811387 📠
Source: OJS 2015/S 173-314171 (2015-09-03)
Avis d'attribution de marché (2015-12-16)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-12-16 📅
Date de publication: 2015-12-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 245-444693
Se réfère à l'avis: 2015/S 173-314171
Numéro JO-S: 245
Informations complémentaires
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2015-11-24 📅
Nom: Groupement: Espaces Verts du Littoral (Mandataire) / Paysages Méditerranéens / CGME
Adresse postale: quartier Milan Sud BP 20
Commune postale: Port-de-Bouc Cedex
Code postal: 13524
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: francois.deligne@wanadoo.fr 📧
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 6
Source: OJS 2015/S 245-444693 (2015-12-16)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-12-16 📅
Date de publication: 2015-12-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 245-444693
Se réfère à l'avis: 2015/S 173-314171
Numéro JO-S: 245
Informations complémentaires
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP.
Annonce no 15-135000, mise en ligne le 3.9.2015
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 16.12.2015.
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2015-11-24 📅
Nom: Groupement: Espaces Verts du Littoral (Mandataire) / Paysages Méditerranéens / CGME
Adresse postale: quartier Milan Sud BP 20
Commune postale: Port-de-Bouc Cedex
Code postal: 13524
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: francois.deligne@wanadoo.fr 📧
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 6
Source: OJS 2015/S 245-444693 (2015-12-16)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)