Travaux d'aménagement en surface, de V.R.D et d'espaces verts - zAC Collange à Levallois

Semarelp

Les travaux objets du marché s'inscrivent dans le cadre de l'opération de la ZAC Collange à Levallois dont la Semarelp est aménageur aux termes d'un traité de concession d'aménagement (délibération du Conseil Municipal de la Ville de Levallois du 4.7.2007).
Les travaux intègrent les corps d'état suivants: Démolition, voirie et réseaux divers, mobiliers urbains, maçonnerie; Espaces verts; Serrurerie; Eclairage public, vidéosurveillance et fibre optique; Arrosage automatique; Menuiserie extérieure. Les présents corps d'état sont répartis en 6 lots précisés au point Ii.2.1 du présent avis.
La réalisation des travaux est répartie sur 2 zones géographiques: travaux sur la partie centrale de la ZAC (Zone 1); travaux sur la partie nord de la ZAC (Zone 2). Chaque zone fait l'objet d'une phase d'exécution précisée au point Ii.2.1 du présent avis.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-06-02. L'appel d'offres a été publié le 2015-04-22.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Semarelp

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Ile-de-France › Hauts-de-Seine

Historique des marchés publics

Date	Document
2015-04-22	Avis de marché
2015-07-31	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2015-04-22)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de développement urbain
Quantité ou étendue:

Les travaux sont décomposés en 6 lots: Lot no1: Démolition/Vrd/Mobiliers urbains/maçonnerie; Lot no2: Espaces verts; Lot no3: Serrurerie; Lot no4: Eclairage public/vidéosurveillance et fibre optique; Lot no5: Arrosage automatique; Lot no6: Menuiserie extérieure. Chaque lot fera l'objet d'un marché séparé. Chacun des marchés susmentionnés fera l'objet de 2 phases d'exécution: Phase no1: Partie centrale de la ZAC (Zone 1); Phase no2: Partie nord de la ZAC (Zone 2).Dispositions spécifiques relatives aux lots no1 et no2: le marché relatif au lot no1 est fractionné en 2 tranches (tranche ferme + tranche conditionnelle no1): les modalités d'application correspondantes sont précisées au point "Information sur les lots" du présent avis. Les marchés relatifs aux lots no1 et no2 comprennent chacun des prestations supplémentaires éventuelles: les modalités d'application correspondantes sont précisées au point "Information sur les lots" du présent avis.durée des marchés: pour l'ensemble des lots, le marché court à compter de sa notification au titulaire (à titre indicatif, début juillet 2015) jusqu'à réception des travaux arrêtée au 24.3.2017. Cette durée ne tient pas compte de la période de parfait achèvement.Délais d'exécution des marchés: pour l'ensemble des marchés, le délai d'exécution court à compter de la date de commencement des travaux notifiée par ordre de service (concomitante à la date de notification du marché); il est composé de la période de préparation des travaux (un mois à compter de la date de commencement des travaux) ainsi que du délai d'exécution des travaux (phase no1: de la date de commencement des travaux jusqu'au 13.5.2016 / phase no2: du 16.5.2016 au 24.3.2017).

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de développement urbain 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Semarelp
Adresse postale: 41 rue Camille Pelletan
Code postal: 92300
Commune postale: Levallois-Perret
Contact
Adresse Internet: http://www.semarelp.fr 🌏
Téléphone: +33 141271475 📞
Fax: +33 141271418 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-04-22 📅
Date limite de soumission: 2015-06-02 📅
Date de publication: 2015-04-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 081-142506
Numéro JO-S: 81
Informations complémentaires

Le présent marché privé est passé par la SEMARELP (représentée par M. Michel Perez, directeur général) selon une procédure d'appel d'offres ouvert conformément aux dispositions de l'article 29 du décret no2005-1742 du 30.12.2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs non soumis au code des marchés publics (article 3 de l'ordonnance no2005-649 du 6.6.2005). Le dossier de consultation des entreprises pourra être retiré par les candidats par voie électronique sur le site www.semarelp.fr rubrique " Appel d'offres " - semarelp (hotline klekoon: +33 892222401); il pourra également être retiré sur place ou envoyé par voie postale suite à une demande par courrier ou par télécopie aux coordonnées renseignées au présent avis. Aucune visite n'est organisée dans le cadre de la présente consultation. Les candidats feront une offre distincte pour chaque lot qu'ils souhaitent se voir attribuer. Les candidats devront présenter une offre pour l'ensemble des prestations et travaux objets du lot concerné (nota: pour le lot no1 les candidats feront une offre pour l'ensemble des tranches - tranche ferme et tranche conditionnelle no1). Pour les lots no1 et no2, les candidats auront l'obligation de faire une proposition pour les Prestations Supplémentaires Eventuelles. Pour un même lot, les candidats ne pourront pas présenter plusieurs offres, en agissant: en qualité de candidats individuels; en qualité de candidats individuels et de membre d'un ou plusieurs groupements; en qualité de membres de plusieurs groupements. Les modalités de remise des plis sont arrêtées au règlement de consultation. Modalités de sélection des candidatures: seront sélectionnés les candidats habilités à participer à la consultation de par leur situation conforme et dont les capacités techniques, économiques et financières seront jugées suffisantes au regard de l'importance des travaux objet du marché. Modalités de jugement des offres: la notation du critère "Valeur technique" et du critère "Cohérence/Optimisation du délai d'exécution", résultera (du cumul) des points octroyés (pour chaque sous-critère) en application de/des (l')appréciation(s) attribuée(s) (chaque catégorie d'appréciation correspondant à un nombre arrêté de points figurant au règlement de consultation); la notation du prix résultera de l'application de la formule paramétrique suivante: 20 x (montant global et forfaitaire du candidat le plus faible de la consultation / montant global et forfaitaire du candidat analysé). Concernant le lot no1 et le lot no2, compte tenu de la présence de Prestations Supplémentaires Eventuelles, il sera procédé pour chacun des lots à 2 classements des offres distincts: Un 1er classement tenant compte uniquement de l'offre de base; Un 2ème classement tenant compte de l'offre globale (offre de base incluant les Prestations Supplémentaires Eventuelles). La décision de retenir ou de ne pas retenir les Prestations Supplémentaires Eventuelles pour chacun des lots interviendra dans ce cadre lors de la phase de consultation " Jugement des offres/attribution des marchés " Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 22.4.2015.

Informations complémentaires

Le présent marché privé est passé par la SEMARELP (représentée par M. Michel Perez, directeur général) selon une procédure d'appel d'offres ouvert conformément aux dispositions de l'article 29 du décret no2005-1742 du 30.12.2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs non soumis au code des marchés publics (article 3 de l'ordonnance no2005-649 du 6.6.2005).

Le dossier de consultation des entreprises pourra être retiré par les candidats par voie électronique sur le site www.semarelp.fr rubrique " Appel d'offres " - semarelp (hotline klekoon: +33 892222401); il pourra également être retiré sur place ou envoyé par voie postale suite à une demande par courrier ou par télécopie aux coordonnées renseignées au présent avis.

Aucune visite n'est organisée dans le cadre de la présente consultation.

Les candidats feront une offre distincte pour chaque lot qu'ils souhaitent se voir attribuer.

Les candidats devront présenter une offre pour l'ensemble des prestations et travaux objets du lot concerné (nota: pour le lot no1 les candidats feront une offre pour l'ensemble des tranches - tranche ferme et tranche conditionnelle no1).

Pour les lots no1 et no2, les candidats auront l'obligation de faire une proposition pour les Prestations Supplémentaires Eventuelles.

Pour un même lot, les candidats ne pourront pas présenter plusieurs offres, en agissant: en qualité de candidats individuels; en qualité de candidats individuels et de membre d'un ou plusieurs groupements; en qualité de membres de plusieurs groupements.

Les modalités de remise des plis sont arrêtées au règlement de consultation.

Modalités de sélection des candidatures: seront sélectionnés les candidats habilités à participer à la consultation de par leur situation conforme et dont les capacités techniques, économiques et financières seront jugées suffisantes au regard de l'importance des travaux objet du marché.

Modalités de jugement des offres: la notation du critère "Valeur technique" et du critère "Cohérence/Optimisation du délai d'exécution", résultera (du cumul) des points octroyés (pour chaque sous-critère) en application de/des (l')appréciation(s) attribuée(s) (chaque catégorie d'appréciation correspondant à un nombre arrêté de points figurant au règlement de consultation); la notation du prix résultera de l'application de la formule paramétrique suivante: 20 x (montant global et forfaitaire du candidat le plus faible de la consultation / montant global et forfaitaire du candidat analysé).

Concernant le lot no1 et le lot no2, compte tenu de la présence de Prestations Supplémentaires Eventuelles, il sera procédé pour chacun des lots à 2 classements des offres distincts: Un 1er classement tenant compte uniquement de l'offre de base; Un 2ème classement tenant compte de l'offre globale (offre de base incluant les Prestations Supplémentaires Eventuelles). La décision de retenir ou de ne pas retenir les Prestations Supplémentaires Eventuelles pour chacun des lots interviendra dans ce cadre lors de la phase de consultation " Jugement des offres/attribution des marchés "

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 22.4.2015.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Les travaux intègrent les corps d'état suivants: Démolition, voirie et réseaux divers, mobiliers urbains, maçonnerie; Espaces verts; Serrurerie; Eclairage public, vidéosurveillance et fibre optique; Arrosage automatique; Menuiserie extérieure. Les présents corps d'état sont répartis en 6 lots précisés au point Ii.2.1 du présent avis.

La réalisation des travaux est répartie sur 2 zones géographiques: travaux sur la partie centrale de la ZAC (Zone 1); travaux sur la partie nord de la ZAC (Zone 2). Chaque zone fait l'objet d'une phase d'exécution précisée au point Ii.2.1 du présent avis.

Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Démolition/Vrd/Mobiliers urbains/maçonnerie
Brève description:

Installation de chantier, travaux préparatoires (démolitions), terrassement, voirie - revêtements, assainissement, réseaux humides/secs, ouvrages - maçonneries, mobiliers urbains - clôtures, travaux divers en interface.

Informations complémentaires sur les lots:

Le marché relatif au lot no1 est fractionné en 2 tranches: Tranche ferme: Travaux de démolition/VRD/mobiliers urbains/maçonnerie; Tranche conditionnelle no1: Travaux de chaussée et de trottoir sud rue Jules Guesde. Aucune indemnité de dédit (en cas de non affermissement de la TC1) et de retard (en cas de retard dans l'affermissement de la TC1) ne sera allouée au titulaire du marché. La tranche ferme et la tranche conditionnelle no1 se conforment dans leur exécution au délai d'exécution du marché précisé au point II.2.1 du présent avis. La décision d'affermissement ou de non affermissement de la tranche conditionnelle no1 interviendra dans un délai courant de la notification du marché au…

… 1.3.2016.Le lot no1 comprend les Prestations Supplémentaires Eventuelles suivantes: Edicule revêtement tôle pour sortie piétonne du parking. Ces dernières constituent des travaux se substituant à des travaux de la solution de base (Edicule revêtement bois pour sortie piétonne du parking de la tranche ferme).

… 1.3.2016.

Le lot no1 comprend les Prestations Supplémentaires Eventuelles suivantes: Edicule revêtement tôle pour sortie piétonne du parking. Ces dernières constituent des travaux se substituant à des travaux de la solution de base (Edicule revêtement bois pour sortie piétonne du parking de la tranche ferme).

Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Espaces verts
Brève description:

Travaux préparatoires, travaux de terrassements, travaux de plantation, accessoires de plantation, entretien.

Informations complémentaires sur les lots:

Le lot no2 comprend les Prestations Supplémentaires Eventuelles suivantes: Habillage édicule (fourniture et mise en place de bacs en aluminium de type bactolemes - toiture végétalisée). Ces dernières constituent des travaux intervenant en complément des travaux de la solution de base.

Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Serrurerie
Brève description:

Installation de chantier, serrurerie (fourniture et pose de clôtures barreaudée/rampe parking, de portillons simple/double battants, de grilles d'entrées double battants, grilles d'aération inox...).

Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Eclairage public/vidéosurveillance et fibre optique
Brève description:

Travaux préparatoires, voirie, éclairage public (fourniture et pose de fourreaux/câbles, transformateurs, massifs de fondation pour candélabres, candélabres de jardin, raccordement au réseau existant...), fibre optique et caméras (fourniture et pose de fourreau, chambre vidéosurveillance).

Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: Arrosage automatique
Brève description:

Tranchées, canalisations, vannes - disconnecteurs, bouches d'arrosage et borne fontaine, fourreaux, câbles électriques, arroseurs, programmations, électrovannes, regard - armoire, pompage, piquage, plan d'exécution et de recollement.

Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: Menuiserie extérieure
Brève description: Installations de chantier, menuiserie extérieure (pergolas).
Quantité ou étendue:

Dispositions spécifiques relatives aux lots no1 et no2: le marché relatif au lot no1 est fractionné en 2 tranches (tranche ferme + tranche conditionnelle no1): les modalités d'application correspondantes sont précisées au point "Information sur les lots" du présent avis. Les marchés relatifs aux lots no1 et no2 comprennent chacun des prestations supplémentaires éventuelles: les modalités d'application correspondantes sont précisées au point "Information sur les lots" du présent avis.

durée des marchés: pour l'ensemble des lots, le marché court à compter de sa notification au titulaire (à titre indicatif, début juillet 2015) jusqu'à réception des travaux arrêtée au 24.3.2017. Cette durée ne tient pas compte de la période de parfait achèvement.

Délais d'exécution des marchés: pour l'ensemble des marchés, le délai d'exécution court à compter de la date de commencement des travaux notifiée par ordre de service (concomitante à la date de notification du marché); il est composé de la période de préparation des travaux (un mois à compter de la date de commencement des travaux) ainsi que du délai d'exécution des travaux (phase no1: de la date de commencement des travaux jusqu'au 13.5.2016 / phase no2: du 16.5.2016 au 24.3.2017).

Description des options:

Au sens de la Directive 2014/24/ue du Parlement Européen et du Conseil du 26.2.2014 sur la passation des marchés publics, le présent marché fait l'objet d'une option au titre de l'éventuel affermissement de la tranche conditionnelle no1 comprise au sein du lot no1 (les modalités d'application correspondantes sont précisées au point "Information sur les lots" du présent avis.

Numéro de référence: 2015-04-04
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:

Périmètres de la partie centrale (zone 1) et de la partie nord (zone 2) de la ZAC Collange, 92300 Levallois Perret.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

- Une lettre de candidature et le cas échéant d'habilitation du mandataire par les cotraitants (Dc1);

- le(S) pouvoir(s) habilitant le signataire à engager le candidat individuel ou chaque membre du groupement;

- une déclaration sur l'honneur (Dc1) pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner mentionnés aux articles 8 et 38 de l'ordonnance no 2005-649 du 6.6.2005;

- une copie du/des jugements(s) prononcé(s) si le candidat est en redressement judiciaire (Dc1).

Situation économique et financière:

- Une déclaration indiquant le chiffre d'affaire global HT et la part du chiffre d'affaire relative aux travaux objet du marché réalisés au cours des 3 derniers exercices clos disponibles (Dc2);

- la Preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Au titre de leur chiffre d'affaire global, les candidats devront justifier pour chacun des 3 derniers exercices clos, d'un chiffre d'affaire global minimal de: Lot no1: 7 000 000 EUR ht; Lot no2: 2 500 000 EUR ht; Lot no3: 400 000 EUR ht; Lot no4: 1 500 000 EUR ht; Lot no5: 600 000 EUR ht; Lot no6: 400 000 EUR (H.T.).

Capacité technique et professionnelle:

- Une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature (Dc2);

- une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années (Dc2);

- une déclaration présentant une liste des principaux travaux exécutés au cours des 5 dernières années indiquant le montant, la date, les coordonnées du destinataire public ou privé, ainsi que le domaine d'activité concerné (Dc2);

- une Déclaration présentant certificats de capacité ou certificats de qualifications professionnelles (si oui, les décrire, indiquer où et comment ils peuvent être consultés), certificats de qualité (si oui, indiquer les références et les coordonnées de l'organisme certificateur).

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Les candidats devront fournir les Certificats de qualifications professionnelles suivants:

- lot no1: FNTP 2321, 331, 3321, 345, 335, 346, 5143/5144, 234, 347, 3713, 3721; Qualibat 3211.

- Lot no2: Qualipaysage P120, E132, E141, E161, E151.

- Lot no3: Qualibat: 4411, 4412.

- Lot no4: Qualifelec pour éclairage public E3 C3/E3 C4/Tn3/Bt-S; Qualibat 1311.

- Lot no5: Qualipaysage A520 ou A510gc.

- lot no6: Qualibat 3552, 4311, 4321, 4411.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Pour chacun des marchés, il sera appliqué au titulaire une retenue de garantie de 5 % du montant initial (T.T.C.) du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants (les modalités d'application et de remboursement de la retenue de garantie sont arrêtées au Ccap).

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

- Modalités de financement: les travaux objets des marchés seront financés par les fonds de la SEMARELP octroyés dans le cadre du Traité de concession d'aménagement de la ZAC Collange du 4.7.2007 qui la lie à la Ville de Levallois.

- Modalités de paiement: Nature et détermination des prix: application d'un prix global et forfaitaire; Type de prix: prix ferme non actualisable pour les marchés relatifs aux lots 2, 3, 4, 5, 6 ainsi que pour la tranche ferme du marché relatif au lot no1 / prix ferme actualisable pour la tranche conditionnelle no1 du marché relatif au lot no1 (les modalités d'actualisation sont arrêtées au Ccap); Périodicité des règlements: règlements sur acomptes mensuels établis au regard de l'avancement des travaux; Paiements: virement bancaire (délai maximum de 30 jours); Avance: octroi d'une avance de 5 % du montant initial (T.T.C.) du marché, sur acceptation du titulaire (les modalités d'application et de remboursement de l'avance sont arrêtées au Ccap).

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Solidaire ou conjointe (dans cette dernière hypothèse il est à préciser que le mandataire devra se porter solidaire des autres membres du groupement).

Autres conditions particulières:

Organisation de chantier: au titre des cantonnements et des frais de fonctionnement induits, les titulaires des marchés relatifs aux lots no2, 3, 4, 5 et 6 seront redevables auprès du titulaire du marché du lot no1, du versement d'une somme forfaitaire de 14 euro Ht/Jour calendaire/personne. Les modalités afférentes sont précisées au sein du CCTP commun à l'ensemble des lots.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Date d'ouverture des offres: 2015-06-02 📅
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

L'Ouverture des offres sera effectuée par le représentant légal du Pouvoir Adjudicateur, assisté d'une personne compétente dans la matière objet du marché et d'une personne compétente dans la matière des marchés publics.

Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique notée sur 20 points: Pertinence et adéquation des moyens mis à disposition dans le cadre de l'exécution des travaux: 10 points (moyens humains: 5 points - moyens matériels: 5 points); Pertinence et adéquation de la méthodologie mise en place dans le cadre de l'exécution des travaux: 10 points (40)
2. Cohérence/Optimisation du délai d'exécution notée sur 20 points (15)
3. Prix noté sur 20 points (45)
Langues
Langue: français 🗣️
Conditions d’ouverture des offres
Adresse: siège de la Semarelp - 41, rue Camille Pelletant - 92300 Levallois-Perret

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: Service marchés (horaires d'ouverture: lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et 14:00 à 17:00)
Mme Halipre
Adresse du profil d'acheteur: http://www.semarelp.fr 🌏
URL pour la participation: http://www.semarelp.fr 🌏
URL des documents: http://www.klekoon.com 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2015-04-04
Informations complémentaires

Le dossier de consultation des entreprises pourra être retiré par les candidats par voie électronique sur le site www.semarelp.fr rubrique " Appel d'offres " - semarelp (hotline klekoon: +33 892222401); il pourra également être retiré sur place ou envoyé par voie postale suite à une demande par courrier ou par télécopie aux coordonnées renseignées au présent avis.

Aucune visite n'est organisée dans le cadre de la présente consultation.

Les candidats feront une offre distincte pour chaque lot qu'ils souhaitent se voir attribuer.

Les candidats devront présenter une offre pour l'ensemble des prestations et travaux objets du lot concerné (nota: pour le lot no1 les candidats feront une offre pour l'ensemble des tranches - tranche ferme et tranche conditionnelle no1).

Pour les lots no1 et no2, les candidats auront l'obligation de faire une proposition pour les Prestations Supplémentaires Eventuelles.

Pour un même lot, les candidats ne pourront pas présenter plusieurs offres, en agissant: en qualité de candidats individuels; en qualité de candidats individuels et de membre d'un ou plusieurs groupements; en qualité de membres de plusieurs groupements.

Les modalités de remise des plis sont arrêtées au règlement de consultation.

Modalités de sélection des candidatures: seront sélectionnés les candidats habilités à participer à la consultation de par leur situation conforme et dont les capacités techniques, économiques et financières seront jugées suffisantes au regard de l'importance des travaux objet du marché.

Modalités de jugement des offres: la notation du critère "Valeur technique" et du critère "Cohérence/Optimisation du délai d'exécution", résultera (du cumul) des points octroyés (pour chaque sous-critère) en application de/des (l')appréciation(s) attribuée(s) (chaque catégorie d'appréciation correspondant à un nombre arrêté de points figurant au règlement de consultation); la notation du prix résultera de l'application de la formule paramétrique suivante: 20 x (montant global et forfaitaire du candidat le plus faible de la consultation / montant global et forfaitaire du candidat analysé).

Concernant le lot no1 et le lot no2, compte tenu de la présence de Prestations Supplémentaires Eventuelles, il sera procédé pour chacun des lots à 2 classements des offres distincts: Un 1er classement tenant compte uniquement de l'offre de base; Un 2ème classement tenant compte de l'offre globale (offre de base incluant les Prestations Supplémentaires Eventuelles). La décision de retenir ou de ne pas retenir les Prestations Supplémentaires Eventuelles pour chacun des lots interviendra dans ce cadre lors de la phase de consultation " Jugement des offres/attribution des marchés "

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 22.4.2015.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de Grande Instance de Nanterre
Adresse postale: 179 avenue Frédéric et Irène Joliot-Curie
Commune postale: Nanterre
Code postal: 92020
Téléphone: +33 140971010 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du Tribunal de Grande Instance de Nanterre
Source: OJS 2015/S 081-142506 (2015-04-22)

Avis d'attribution de marché (2015-07-31)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 5 856 459,74 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-07-31 📅
Date de publication: 2015-08-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 149-274772
Se réfère à l'avis: 2015/S 81-142506
Numéro JO-S: 149
Informations complémentaires

Le présent marché privé a été passé par la Semarelp (représentée par M. Michel Perez, directeur général) selon la procédure d'appel d'offres ouvert conformément à l'article 29 du décret nº 2005-1742 du 30.12.2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs non soumis au code des marchés publics, mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance no 2005-649 du 6.6.2005. Pour précision, les modalités financières d'attribution des marchés pour les lots nº 1 et nº 2 sont les suivantes: Lot nº 1: tranche ferme: montant global et forfaitaire de 3 521 895,31 EUR HT (ce montant inclus le montant des PSE nº 1 «édicule revêtement tôle pour sortie piétonne du parking» de 21 680 EUR HT) / tranche conditionnelle nº 1: montant global et forfaitaire de 246 653,18 EUR HT; Lot nº 2: offre de base: montant global et forfaitaire de 1 159 217,23 EUR HT / PSE nº 1: 8 798,04 EUR HT. Pour information, le lot nº 6 «menuiserie extérieure» a été déclaré infructueux. Une consultation sera relancée ultérieurement dans le respect des dispositions du décret susmentionné. Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP: Annonce nº 15-61461, mise en ligne le 23.4.2015. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 31.7.2015.

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:

Périmètres de la partie centrale (zone 1) et de la partie Nord (zone 2) de la ZAC Collange, 92300 Levallois-Perret.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique notée sur 20 points: pertinence et adéquation des moyens mis à disposition dans le cadre de l'exécution des travaux: 10 points (moyens humains: 5 points — moyens matériels: 5 points); pertinence et adéquation de la méthodologie mise en place dans le cadre de l'exécution des travaux: 10 points (40)
2. Cohérence/optimisation du délai d'exécution notée sur 20 points (15)

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-07-20 📅
Nom: Eurovia
Adresse postale: 48 avenue Gabriel Péri
Commune postale: Montesson
Code postal: 78360
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Nom: Val d'Oise Paysage
Adresse postale: route d'Éragny
Commune postale: Pierrelaye
Code postal: 95480

3️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-07-21 📅
Nom: Environnement services
Adresse postale: 14 Grande Rue — la Ferme du Poitou
Commune postale: Villevaude
Code postal: 77410

4️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-07-17 📅
Nom: Satelec
Adresse postale: 85 rue des Hautes Pâtures
Commune postale: Nanterre
Code postal: 92000

5️⃣
Nom: Botanica
Adresse postale: 23 bis boulevard de l'Ariane
Commune postale: Nice
Code postal: 06300
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
1
2
6

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Nanterre
Source: OJS 2015/S 149-274772 (2015-07-31)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)

Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles (>20)

Travaux de construction complète de maisons (19)