Toitures et façades Beauvau

Ministère de l'intérieur

Travaux de réfection des toitures, ravalement et réhabilitation de façades d'immeubles de l'îlot Beauvau (immeuble Cambacérès et Fourneret).

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-02-27. L'appel d'offres a été publié le 2015-01-13.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2015-01-13 Avis de marché
Avis de marché (2015-01-13)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de réfection
Quantité ou étendue:
La procédure de passation est l'appel d'offres ouvert européen conformément au dispositions des articles 10, 33, 53, 56 et 57 à 59 du code des marchés publics issu du décret nº 2006-975 du 1.8.2006 modifié.Le marché est alloti. Chaque lot est un marché.Des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues sur chaque lot. Les candidats devront répondre à ces prestations supplémentaires éventuelles sous peine de rejet de l'ensemble de l'offre. Ces prestations supplémentaires éventuelles pourront être retenues ou non par le ministère lors de la notification du marché sans que les candidats puissent faire à ce sujet aucune réclamation.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de réfection 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ministère de l'intérieur
Adresse postale: place Beauvau
Code postal: 75800
Commune postale: Paris Cedex 08
Contact
Adresse Internet: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
Courrier électronique: marches-publics@interieur.gouv.fr 📧
Téléphone: +33 180153450 📞
Fax: +33 180153303 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-01-13 📅
Date limite de soumission: 2015-02-27 📅
Date de publication: 2015-01-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 012-016111
Numéro JO-S: 12
Informations complémentaires
Pour obtenir le dossier de consultation: télécharger le dossier sur le site internet: https://www.marches-publics.gouv.fr; rubrique: accéder aux consultations; référence de la consultation: 2015-01. Les critères d'attribution seront détaillés comme suit: La qualité de l'offre sera appréciée au regard du mémoire technique mentionné à l'article 5.2 du présent règlement. Le ministère examinera les offres au vu des critères pondérés suivants: Qualité de l'offre: coefficient 60 % soit une note sur 60 points au regard des éléments mentionnés dans le mémoire: — calendrier détaillé d'exécution des travaux et phasages d'intervention (durée des tâches principales avec leur enchaînement logique par rapport aux autre Corps d'états); 30 points, — moyens humains prévisionnels affectés au chantier (encadrement, effectifs et compétences); 10 points, — fiches techniques des produits proposés avec préconisations de mise en œuvre; 10 points, — organisation du chantier (approvisionnement, acheminement du personnel, évacuation des déchets); 5 points, — mesures spécifiques au site (anti-intrusion, respect du fonctionnement du ministère, discipline); 5 points Prix: coefficient 40 % soit une note sur 40 points dont: — analyse des prix: — pour le prix: noté sur 40 points: l'offre la moins élevée: 40 pts — pour les autres offres, la formule suivante sera appliquée: (offre la moins disante divisée par l'offre du candidat) x 40 = note du candidat. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 13.1.2015.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Travaux de réfection des toitures, ravalement et réhabilitation de façades d'immeubles de l'îlot Beauvau (immeuble Cambacérès et Fourneret).
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Installations de chantier / échafaudages / maçonnerie / peinture / protection anti-volatiles
Brève description:
Restauration de 5 300 mètres carrés de façades dont 2 300 mètres carrés de maçonnerie de moellons ou briques enduites, 1 400 mètres carrés en pierre de taille, 1 000 mètres carrés en pan de bois et 600 mètres carrés d'héberges et de…
… cheminées.L'offre de base:— installations de chantier, accueil des travailleurs, état des lieux, préparation de chantier, protections,— lift chantier, échafaudages et protections,— restauration des façades et souches (pierres, enduits, pans de bois, supports béton, etc...),— ravalement, peinture,— protections anti-volatiles.Les prestations supplémentaires éventuelles prévues:A) PSE: immeubles situés sur jardin du ministre (ateliers sur environ 42 ml de façade).B) PSE: passage couvert d'accès à la cour intérieure Cambacérès (en provenance du no 11 rue Cambacérès).D) PSE: création d'un édicule en sortie de chaufferie (à situer sur la toiture des ateliers) compris au préalable la dépose en démolition du conduit de cheminée accolé à la façade no16.
… cheminées.
L'offre de base:
— installations de chantier, accueil des travailleurs, état des lieux, préparation de chantier, protections,
— lift chantier, échafaudages et protections,
— restauration des façades et souches (pierres, enduits, pans de bois, supports béton, etc...),
— ravalement, peinture,
— protections anti-volatiles.
Les prestations supplémentaires éventuelles prévues:
A) PSE: immeubles situés sur jardin du ministre (ateliers sur environ 42 ml de façade).
B) PSE: passage couvert d'accès à la cour intérieure Cambacérès (en provenance du no 11 rue Cambacérès).
D) PSE: création d'un édicule en sortie de chaufferie (à situer sur la toiture des ateliers) compris au préalable la dépose en démolition du conduit de cheminée accolé à la façade no16.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Charpente en bois et métallique / escalier métallique / couverture zinc et en ardoises naturelles / lignes de vie / recouvrement plomb en façades
Brève description:
Restauration de 2 600 mètres carrés de toitures environ, dont 1 700 mètres carrés en zinc et 900 mètres carrés en…
… ardoise.L'offre de base:— travaux préparatoires,— découverture et dépose de tous revêtements en toiture, dépose des bois et fers vétustes des charpentes,— restauration des charpentes,— travaux neufs: ardoises naturelles, revêtements métalliques en toiture,-— escalier métallique,— paratonnerre,— travaux divers de finition.Les prestations supplémentaires éventuelles prévues:A) PSE: immeubles situés jardin du ministre (ateliers sur environ 42 ml de façade).B) PSE: passage couvert d'accès à la cour intérieure Cambacérès (en provenance du no 11 rue Cambacérès).C) PSE: passage couvert d'accès à la cour intérieure Alphonse de Lamartine (en provenance du no 13 rue Cambacérès).D) PSE: création d'un édicule en sortie de la chaufferie (à situer sur la toiture des ateliers) compris au préalable la dépose en démolition du conduit de cheminée accolé à la façade no 16.
… ardoise.
— travaux préparatoires,
— découverture et dépose de tous revêtements en toiture, dépose des bois et fers vétustes des charpentes,
— restauration des charpentes,
— travaux neufs: ardoises naturelles, revêtements métalliques en toiture,
-— escalier métallique,
— paratonnerre,
— travaux divers de finition.
A) PSE: immeubles situés jardin du ministre (ateliers sur environ 42 ml de façade).
C) PSE: passage couvert d'accès à la cour intérieure Alphonse de Lamartine (en provenance du no 13 rue Cambacérès).
D) PSE: création d'un édicule en sortie de la chaufferie (à situer sur la toiture des ateliers) compris au préalable la dépose en démolition du conduit de cheminée accolé à la façade no 16.
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Menuiserie extérieure bois / serrurerie / stores
Brève description:
Remplacement d'environ 420 fenêtres et 20 portes vitrées en…
… bois.L'offre de base:— travaux préparatoires,— travaux de révisions et de restaurations des baies extérieures en bois,— travaux de menuiseries neuves,— travaux de serrurerie et métallerie,— les stores,— travaux divers de finition.Les prestations supplémentaires éventuelles prévues:B) PSE: passage couvert d'accès à la cour intérieur Cambacérès (en provenance du no 11 rue Cambacérès)C) PSE: passage couvert d'accès à la cour intérieure Alphonse de Lamartine (en provenance du no 13 rue Cambacérès)D) PSE: création d'un édicule en sortie de la chaufferie (à situer sur la toiture des ateliers) compris au préalable la dépose en démolition du conduit de cheminée accolé à la façade no 16).
… bois.
— travaux de révisions et de restaurations des baies extérieures en bois,
— travaux de menuiseries neuves,
— travaux de serrurerie et métallerie,
— les stores,
B) PSE: passage couvert d'accès à la cour intérieur Cambacérès (en provenance du no 11 rue Cambacérès)
C) PSE: passage couvert d'accès à la cour intérieure Alphonse de Lamartine (en provenance du no 13 rue Cambacérès)
D) PSE: création d'un édicule en sortie de la chaufferie (à situer sur la toiture des ateliers) compris au préalable la dépose en démolition du conduit de cheminée accolé à la façade no 16).
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Électricité
Brève description:
Éclairage d'ambiance extérieur de 2 cours et 3…
… porches.L'offre de base:Généralités: repérage des installations existantes, études d'exécution, réunions de suivi de chantier, dossier des DOE, essais d'éclairage.Description des ouvrages: installation de chantier, déposes des installations existantes, comptage, réseaux de terre, tableau électrique, distribution électrique, éclairage, éclairage de sécurité, système anti-pigeons.Les prestations supplémentaires éventuelles prévues:PSE no 1: éclairage cour immeuble Cambacérès + porche rue Cambacérès.PSE no 2: éclairage cour immeuble Lamartine + porche Tuaillon.
… porches.
Généralités: repérage des installations existantes, études d'exécution, réunions de suivi de chantier, dossier des DOE, essais d'éclairage.
Description des ouvrages: installation de chantier, déposes des installations existantes, comptage, réseaux de terre, tableau électrique, distribution électrique, éclairage, éclairage de sécurité, système anti-pigeons.
PSE no 1: éclairage cour immeuble Cambacérès + porche rue Cambacérès.
PSE no 2: éclairage cour immeuble Lamartine + porche Tuaillon.
Quantité ou étendue:
La procédure de passation est l'appel d'offres ouvert européen conformément au dispositions des articles 10, 33, 53, 56 et 57 à 59 du code des marchés publics issu du décret nº 2006-975 du 1.8.2006 modifié.
Le marché est alloti. Chaque lot est un marché.
Des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues sur chaque lot. Les candidats devront répondre à ces prestations supplémentaires éventuelles sous peine de rejet de l'ensemble de l'offre. Ces prestations supplémentaires éventuelles pourront être retenues ou non par le ministère lors de la notification du marché sans que les candidats puissent faire à ce sujet aucune réclamation.
Afficher plus
Durée de l'accord: 17 mois
Numéro de référence: 2015-01

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:
— la lettre de candidature (modèle Dc1) accompagné de tout document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager la société, le cas échéant (et le cas échéant, lettre d'habilitation du mandataire en cas de groupement),
— une déclaration sur l'honneur justifiant ne pas entrer dans les cas mentionnés aux articles 38 de l'ordonnance nº 2005-649 du 6.6.2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et 29 de la loi nº 2005 -102 du 11.2.2005 relative à l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, conformément à l'article 43 du code des marchés publics,
Afficher plus
— une attestation d'assurance pour risque professionnel,
— une copie du jugement en cas de redressement judiciaire.
Situation économique et financière:
La déclaration du candidat dûment complétée (modèle Dc2 dans sa dernière version).
La déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisé au cours des 3 derniers exercices.
Les entreprises de création récente pourront présenter des justificatifs financiers et professionnels par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle attestant de la compétence à réaliser la prestation objet de la consultation. Pour les groupements, les justifications sont à produire par chaque co-traitant.
Afficher plus
Il est à préciser que le pouvoir adjudicateur souhaite que les candidats aient des niveaux minimaux de capacité financières.
Pour le lot nº 1: le chiffre d'affaires devra être de 5 millions d'EUR au minimum.
Pour le lot nº 2: le chiffre d'affaires devra être de 2 millions d'EUR au minimum.
Pour le lot nº 3: le chiffre d'affaires devra être de 4 millions d'EUR au minimum.
Pour le lot nº 4: le chiffre d'affaires devra être de 100 000 d'EUR au minimum..
Capacité technique et professionnelle:
La déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années.
La présentation d'une liste des principaux travaux effectués au cours des 5 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
La présentation des certificats de qualifications professionnelles suivants (ou équivalent) étant précisé que pour chaque certificat, la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat:
Afficher plus
Lot no 1 - installations de chantier / échafaudages / maçonnerie / peinture / protection anti-volatiles:
— 1412 / échafaudages fixes (technicité confirmée),
— 2112 / maçonnerie (technicité confirmée),
— 2132 / enduits (technicité confirmée),
— 2142 / réparation en maçonnerie (technicité confirmée),
— 2183 / restauration pierre de taille et maçonnerie du patrimoine ancien,
— 6112 / peinture et ravalement extérieur (technicité confirmée).
Lot no 2 - charpente bois / couverture zinc et ardoise / lignes de vie:
— 2312 / charpente (technicité confirmée),
— 3142 / ardoises de schiste (technicité confirmée),
— 3152 / couverture en métaux sauf plomb (technicité confirmée),
— 3162 / couverture en plomb (technicité confirmée),
— 3193 / couverture du patrimoine ancien qualifoudre
Lot no 3 - menuiserie extérieure bois / serrurerie /Stores:
— 4312 / menuiserie en bois (technicité confirmée),
— 4412 / métallerie (technicité confirmée),
— 4532 / fabrication et pose de protections solaires (technicité confirmée)
Lot no 4 - électricité:
E 2-3.
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Les sommes dues en exécution du marché seront payées dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la facture par l'administration.
Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu'il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi nº 2013-100 du 28.1.2013 relative aux retards de paiement dans les contrats de la commande publique.
Afficher plus
Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points de pourcentage.
Afficher plus
Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse.
Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de l'acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et après application des clauses d'actualisation, de révision et de pénalisation.
Afficher plus
Selon l'article 9 du décret nº 2013-269 du 29.3.2013 relatif à la lutte contre les retards de paiements dans les contrats de la commande publique, le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 EUR.
Les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai de 45 jours suivant la mise en paiement du principal.
Les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Les entreprises peuvent présenter leur candidature ou leur offre sous forme de groupement solidaire ou groupement conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la liberté des prix et à la concurrence.
Conformément aux dispositions du II de l'article 51 du code des marchés publics, dans les deux formes de groupements (solidaire ou conjoint), l'un des opérateurs économiques membres du groupement, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des membres vis à vis du pouvoir adjudicateur, et coordonne les prestations des membres du groupement.
Afficher plus
En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Qualité de l'offre (60)
2. Prix (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 12001404800066
Contact
Point de contact: Pôle commande publique
Mme Roche Nathalie
Nom: Ministère de l'intérieur / SG / DEPAFI
Point de contact: Pôle technique
M. Laurent Patin
Courrier électronique: laurent.patin@interieur.gouv.fr 📧
Adresse postale: immeuble Le Lumière place Beauvau
Point de contact: Mme Nathalie Roche
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=220099&orgAcronyme=g6l 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=220099&orgAcronyme=g6l 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2015-01
Informations complémentaires
Pour obtenir le dossier de consultation: télécharger le dossier sur le site internet: https://www.marches-publics.gouv.fr; rubrique: accéder aux consultations; référence de la consultation: 2015-01.
Les critères d'attribution seront détaillés comme suit:
La qualité de l'offre sera appréciée au regard du mémoire technique mentionné à l'article 5.2 du présent règlement. Le ministère examinera les offres au vu des critères pondérés suivants:
Qualité de l'offre: coefficient 60 % soit une note sur 60 points au regard des éléments mentionnés dans le mémoire:
— calendrier détaillé d'exécution des travaux et phasages d'intervention (durée des tâches principales avec leur enchaînement logique par rapport aux autre Corps d'états); 30 points,
— moyens humains prévisionnels affectés au chantier (encadrement, effectifs et compétences); 10 points,
— fiches techniques des produits proposés avec préconisations de mise en œuvre; 10 points,
— organisation du chantier (approvisionnement, acheminement du personnel, évacuation des déchets); 5 points,
— mesures spécifiques au site (anti-intrusion, respect du fonctionnement du ministère, discipline); 5 points
Prix: coefficient 40 % soit une note sur 40 points dont:
— analyse des prix:
— pour le prix: noté sur 40 points: l'offre la moins élevée: 40 pts
— pour les autres offres, la formule suivante sera appliquée:
(offre la moins disante divisée par l'offre du candidat) x 40 = note du candidat.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 13.1.2015.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris
Code postal: 75004
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 144594400 📞
Fax: +33 144594646 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2015/S 012-016111 (2015-01-13)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Paris
Produits/services:
Produits pétroliers, combustibles,... Électricité, chauffage, énergie solaire... Électricité Produits d'exploitation des mines,... Métaux de base Fer, plomb, zinc, étain et cuivre Zinc Meubles (y compris les meubles de... Articles textiles Articles textiles ménagers