Restructuration-Extension du cantonnement de CRS de Pondorly situé 21, rue du Pont des Halles à Chevilly-Larue (94550)

Préfecture de Police de Paris

Le présent marché a pour objet les travaux relatifs à la restructuration-extension du cantonnement de CRS de Pondorly.
Le bâtiment existant principal a une longueur de 115 m, une épaisseur de 12 m pour ses deux ailes, et de 22 m pour son corps central. Il s'agit d'un bâtiment de 9 niveaux (R+7 sur sous-sol), pour une surface totale (hébergement et bureaux) de 14 249 mètres carrés de surface de plancher.
Le projet vise à: réorganiser et sécuriser le site; réaménager les aires de stationnement pour rationaliser les flux et optimiser la capacité des parkings; installer un poste de garde dans une position stratégique par rapport aux accès et en lien direct avec l'armurerie; disposer d'un équipement adapté qui permette l'accueil simultané de six compagnies de CRS facilitant les mouvements et l'opérationnalité des équipes; offrir parallèlement des conditions d'hébergement de qualité en cantonnement; requalifier le bâtiment existant avec une exigence de qualité et de pérennité de l'ouvrage en apportant des solutions aux dysfonctionnements actuels, particulièrement pour le confort d'été; limiter au maximum les coûts d'entretien et de maintenance; réaliser un bâtiment innovant conçu dans une démarche de développement durable, c'est-à-dire économe en énergie et limitant l'émission de gaz à effet de serre.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-04-14. L'appel d'offres a été publié le 2015-02-12.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2015-02-12 Avis de marché
2015-02-25 Informations complémentaires
2015-09-04 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2015-02-12)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de désamiantage
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de désamiantage 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale
Nom du pouvoir adjudicateur: Préfecture de police de Paris
Adresse postale: 9 boulevard du Palais
Code postal: 75195
Commune postale: Paris Cedex 4
Contact
Adresse Internet: http://prefecture-police-paris.interieur.gouv.fr 🌏
Courrier électronique: prefpol.sai-baja@interieur.gouv.fr 📧
Téléphone: +33 153735162 📞
Fax: +33 153736741 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-02-12 📅
Date limite de soumission: 2015-04-14 📅
Date de publication: 2015-02-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 033-055464
Numéro JO-S: 33
Informations complémentaires
A/ Conditions de participation En complément du point Iii.2 du présent avis, il est précisé que: - en ce qui concerne la lettre de candidature ou d'habilitation (imprimé Dc1 ou équivalent): En cas de groupement, une seule lettre de candidature est à remettre, mais chaque membre du groupement doit remettre l'ensemble des autres pièces et renseignements demandés. Le Dc1 ou tout document équivalent doit être signé par tous les cotraitants. En cas de candidature électronique d'un groupement, il est rappelé que la signature électronique de tous les cotraitants est exigée à ce titre; -si les documents fournis ne sont pas rédigés en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté; -si le candidat, de création récente, est objectivement dans l'impossibilité de produire, pour justifier de sa capacité, l'un des renseignements ou documents demandés par le pouvoir adjudicateur, il peut prouver sa capacité par tout autre document considéré comme équivalent par le pouvoir adjudicateur; -les candidatures dont les garanties financières, professionnelles et techniques, en rapport avec l'objet et la complexité du besoin, sont manifestement insuffisantes, seront éliminées; B/ Visite du site La visite du site est obligatoire pour tous les lots et conditionne la validité des offres. A cette fin, un registre des visites sera tenu pour attester de la visite du candidat. Le candidat devra convenir d'un rendez-vous par télécopie, courriel ou téléphone auprès des correspondants suivants: Préfecture de Police - service des Affaires Immobilières Département Construction et Travaux Secteur Sud - Mme Aude Garcon Téléphone: +33 153734385 Télécopie: +33 153736734 Courriel: aude.garcon@interieur.gouv.fr - Mme Martine Thouy Téléphone: +33 153734833 Télécopie: +33 153736734 Courriel: martine.thouy@interieur.gouv.fr Il est vivement recommandé au candidat d'anticiper la planification de sa visite. C/ En complément de la rubrique Iv.2.1 du présent avis, il est précisé que les critères d'attribution sont énoncés dans le réglement de la consultation. D/ La durée globale prévisionnelle de l'opération est de vingt mois. A titre indicatif, le démarrage de celle-ci est prévu au mois d'août 2015. Lot no 1 S'Agissant du lot no 1, le délai d'exécution est fixé à dix mois et deux semaines incluant une période de préparation de chantier de deux mois. Le délai d'exécution court à compter de la date précisée dans l'ordre de service qui en prescrit le démarrage. Lots no 2 à 8 S'Agissant des lots no 2 à 8, le délai d'exécution est fixé à vingt mois incluant une période de préparation de chantier de deux mois. Le délai d'exécution court à compter de la date précisée dans l'ordre de service qui en prescrit le démarrage. E/ Le dossier de consultation peut être demandé de deux façons distinctes: 1. Par courrier, courriel ou télécopie aux coordonnées suivantes: Prefecture de police Service des Affaires Immobilières Bureau des affaires juridiques / Bureau 4106 9, boulevard du Palais - 75195 paris cedex 04 Mme Rahmani, Mme Godillier ou Mme Paulmin prefpol.sai-baja@interieur.gouv.fr Tél: +33 153734838 /4839/4866 Fax: +33 153736741 En cas de demande par courrier, courriel ou télécopie, au service susmentionné, la transmission du DCE s'effectuera sur support Cd-Rom envoyé par courrier en envoi simple, à une adresse postale clairement mentionnée dans la demande. Aucun dossier de consultation ne sera délivré à toute demande parvenue au service au-delà de la date limite de remise des offres. 2.par retrait électronique sur la plateforme de dématérialisation: Toute personne intéressée dispose d'un accès libre, direct et complet au dossier de consultation des entreprises (Dce) sur la plate-forme de dématérialisation des marchés publics de l'etat à l'adresse suivante: www.marches-publics.gouv.fr. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'effectuer la transmission des éléments confidentiels et/ou trop volumineux du dossier de consultation uniquement sur support papier ou sur support physique électronique. L'Identification n'est pas obligatoire pour procéder au téléchargement du DCE sur la plate-forme: les candidats peuvent soit remplir préalablement un formulaire en indiquant leurs coordonnées, soit télécharger anonymement le DCE. Toutefois, en cas de téléchargement anonyme du DCE et/ou de mentions erronées dans le formulaire d'identification, les candidats ne seront pas informés des éventuelles modifications de la consultation (modifications de dates, rectificatifs/compléments du dossier, etc...) et en assument l'entière responsabilité dans l'élaboration de leur offre. Il est donc recommandé de s'inscrire. Le fait qu'un candidat ait consulté ou obtenu par voie électronique le DCE ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse répondre à la consultation sur support papier ou sur support physique électronique. Une assistance téléphonique est accessible de 9:00 à 19:00 les jours ouvrés, aux frais du candidat, au +33 176647407 (prix d'un appel national à partir d'un poste fixe). F/ Le dossier relatif à la candidature et à l'offre est remis sous pli cacheté portant le nom de la consultation à laquelle il se rapporte et la mention " ne pas ouvrir " conformément au modèle ci-dessous: 2015baj01 - aOO - ne pas ouvrir Objet de la consultation: " Restructuration-Extension du cantonnement de CRS de Pondorly situé 21 rue du Pont des Halles à Chevilly-Larue (94550) - lot no " Les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et de garantir leur confidentialité. Il en résulte, au choix du candidat, l'obligation d'une transmission: - soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale à l'adresse suivante: Prefecture de police DFCPP/BCP Bureau 1351 9 boulevard du Palais 75195 Paris Cedex 04 Les candidats sont informés que seul l'avis de réception fait foi. - Soit par remise du pli contre récépissé du lundi au vendredi, hors jours fériés, de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00, à l'adresse suivante: Préfecture de police DFCPP/BCP Bureau 1351 9 boulevard du Palais 75195 Paris Cedex 04 Nota: en cas de dépôt du pli contre récépissé directement au service susmentionné les candidats sont informés que l'accès du public à la Préfecture de Police est réglementé et soumis à un dispositif de sécurité. Il peut en résulter un certain délai d'attente. Il est donc conseillé aux candidats de prévoir une marge de temps en conséquence pour la remise de leur offre. En effet, tout dossier ne parvenant pas au Bureau de la Commande Publique avant la date et l'heure limites sera déclaré hors délai et ne sera pas ouvert. Seules la date et l'heure apposées par l'horodateur du service sur le récépissé remis lors du dépôt de l'offre feront foi. - soit par voie électronique, sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur: www.marches-publics.gouv.fr; Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 12.2.2015.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le présent marché a pour objet les travaux relatifs à la restructuration-extension du cantonnement de CRS de Pondorly.
Le bâtiment existant principal a une longueur de 115 m, une épaisseur de 12 m pour ses deux ailes, et de 22 m pour son corps central. Il s'agit d'un bâtiment de 9 niveaux (R+7 sur sous-sol), pour une surface totale (hébergement et bureaux) de 14 249 mètres carrés de surface de plancher.
Afficher plus
Le projet vise à: réorganiser et sécuriser le site; réaménager les aires de stationnement pour rationaliser les flux et optimiser la capacité des parkings; installer un poste de garde dans une position stratégique par rapport aux accès et en lien direct avec l'armurerie; disposer d'un équipement adapté qui permette l'accueil simultané de six compagnies de CRS facilitant les mouvements et l'opérationnalité des équipes; offrir parallèlement des conditions d'hébergement de qualité en cantonnement; requalifier le bâtiment existant avec une exigence de qualité et de pérennité de l'ouvrage en apportant des solutions aux dysfonctionnements actuels, particulièrement pour le confort d'été; limiter au maximum les coûts d'entretien et de maintenance; réaliser un bâtiment innovant conçu dans une démarche de développement durable, c'est-à-dire économe en énergie et limitant l'émission de gaz à effet de serre.
Afficher plus
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Désamiantage
Brève description: Désamiantage.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Installations de chantier / Déconstruction / Structures / vrd / Enveloppe
Brève description:
Installations de chantier / Déconstruction / Gros œuvre / Charpente métallique - serrurerie extérieure / Étanchéité / Isolation extérieure - revêtements de façades / Menuiseries extérieures - protections solaires / vrd - clôtures - portails - espaces verts.
Afficher plus
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Finitions
Brève description:
Menuiserie intérieure / Serrurerie intérieure / Cloisons - doublages / Plafonds suspendus / Revêtements de sols souples / Carrelage - faïence / Peinture.
Informations complémentaires sur les lots:
Le présent marché (lot no 3) comporte une prestation supplémentaire éventuelle (PSE…
… 1):- PSE 1: Adaptation sur les portes pour passage en serrure à badge.Le détail technique de la PSE 1 est précisé dans le CCTP relatif au lot no 3 - Corps d'état 3.1 (Menuiserie intérieure - Contrôle d'accès des chambres).Le fait de commander la PSE 1 est à la discrétion du pouvoir adjudicateur.Les candidats sont dans l'obligation de chiffrer la PSE 1 sous peine d'élimination de leur offre.
… 1):
- PSE 1: Adaptation sur les portes pour passage en serrure à badge.
Le détail technique de la PSE 1 est précisé dans le CCTP relatif au lot no 3 - Corps d'état 3.1 (Menuiserie intérieure - Contrôle d'accès des chambres).
Le fait de commander la PSE 1 est à la discrétion du pouvoir adjudicateur.
Les candidats sont dans l'obligation de chiffrer la PSE 1 sous peine d'élimination de leur offre.
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Électricité Courants Forts et Faibles / ssi / Groupe électrogène
Brève description:
Électricité Courants Forts et Faibles / Électricité Système de Sécurité Incendie / Groupe électrogène.
Informations complémentaires sur les lots:
Le présent marché (lot no 4) comporte deux prestations supplémentaires éventuelles (PSE 2 et PSE…
… 3):-PSE 2: Installation de serrures à badge.Le détail technique de la PSE 2 est précisé dans le CCTP relatif au lot no 4 - Corps d'état 4.1(Électricité Courants Forts et Faibles - Contrôle d'accès des chambres).Le fait de commander la PSE 2 est à la discrétion du pouvoir adjudicateur.Les candidats sont dans l'obligation de chiffrer la PSE 2 sous peine d'élimination de leur offre.-PSE 3: Installation de DAAF filaires raccordées sur GTC.Le détail technique de la PSE 3 est précisé dans le CCTP relatif au lot no 4 - Corps d'état 4.2 (Système de Sécurité Incendie).Le fait de commander la PSE 3 est à la discrétion du pouvoir adjudicateur.Les candidats sont dans l'obligation de chiffrer la PSE 3 sous peine d'élimination de leur offre.
… 3):
-PSE 2: Installation de serrures à badge.
Le détail technique de la PSE 2 est précisé dans le CCTP relatif au lot no 4 - Corps d'état 4.1(Électricité Courants Forts et Faibles - Contrôle d'accès des chambres).
Le fait de commander la PSE 2 est à la discrétion du pouvoir adjudicateur.
Les candidats sont dans l'obligation de chiffrer la PSE 2 sous peine d'élimination de leur offre.
-PSE 3: Installation de DAAF filaires raccordées sur GTC.
Le détail technique de la PSE 3 est précisé dans le CCTP relatif au lot no 4 - Corps d'état 4.2 (Système de Sécurité Incendie).
Le fait de commander la PSE 3 est à la discrétion du pouvoir adjudicateur.
Les candidats sont dans l'obligation de chiffrer la PSE 3 sous peine d'élimination de leur offre.
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: Chauffage-Ventilation-Climatisation / Plomberie-Sanitaire
Brève description: Chauffage - ventilation - rafraîchissement - désenfumage / Plomberie-Sanitaire.
Informations complémentaires sur les lots:
Le présent marché (lot no 5) comporte une prestation supplémentaire éventuelle (PSE…
… 4):-PSE 4: Installation de DAAF filaires raccordées sur GTC.Le détail technique de la PSE 4 est précisé dans le CCTP relatif au lot no 5 - Corps d'état 5.1 (Chauffage - Ventilation - Rafraîchissement - Désenfumage).Le fait de commander la PSE 4 est à la discrétion du pouvoir adjudicateur.Les candidats sont dans l'obligation de chiffrer la PSE 4 sous peine d'élimination de leur offre.
… 4):
-PSE 4: Installation de DAAF filaires raccordées sur GTC.
Le détail technique de la PSE 4 est précisé dans le CCTP relatif au lot no 5 - Corps d'état 5.1 (Chauffage - Ventilation - Rafraîchissement - Désenfumage).
Le fait de commander la PSE 4 est à la discrétion du pouvoir adjudicateur.
Les candidats sont dans l'obligation de chiffrer la PSE 4 sous peine d'élimination de leur offre.
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: Salles de bains préfabriquées
Brève description: Salles de bains préfabriquées.
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: Équipements de cuisine
Brève description: Équipements de cuisine.
Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: Appareils élévateurs
Brève description: Appareils élévateurs.
Description des options:
Le présent marché comporte trois options:
La préfecture de police se réserve la possibilité de recourir au marché négocié sans publicité préalable ni mise en concurrence, portant sur des prestations similaires, visé à l'article 35.II.6° du code des marchés publics.
La préfecture de police se réserve également la possibilité de recourir au marché complémentaire de travaux visé à l'article 35.II.5° du code des marchés publics.
Le marché est susceptible d'être modifié par avenant.
Numéro de référence: 2015BAJ01
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 21 rue du Pont des Halles, 94550 Chevilly-Larue.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
1. Une lettre de candidature et d'habilitation (imprimé Dc1 ou équivalent) signée, complétée des attestations sur l'honneur suivantes: absence de condamnation depuis 5 ans au bulletin no 2 du casier judiciaire; aucune interdiction à concourir; ne pas être en état de liquidation judiciaire; satisfaction aux obligations sociales et fiscales; être en règle concernant les obligations en matière d'emploi des travailleurs handicapés et d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (l'attention du candidat est attirée sur le fait que ces attestations sur l'honneur sont intégrées au formulaire Dc1, à la rubrique F, disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-déclaration-candidats).
Afficher plus
2. Une déclaration du candidat (imprimé Dc2 ou équivalent) dans laquelle le candidat s'identifie précisément et renseigne obligatoirement la rubrique relative au redressement judiciaire. Si le candidat est en redressement judiciaire, il fournit la copie du ou des jugements prononcés à cet effet et l'autorisant à poursuivre son activité.
Afficher plus
3. Le cas échéant, l'acte spécial (formulaire Dc4 ou équivalent) relatif à la présentation d'un sous-traitant. Le formulaire Dc4 est disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-déclaration-candidats.
4. Le document relatif aux pouvoirs du signataire. Si le signataire des pièces est habilité de droit à engager la société, il peut fournir: un extrait K bis, les statuts de la société, la délibération du conseil d'administration ou tout autre document. Si le signataire agit en vertu d'une délégation de pouvoir, il devra fournir une attestation de délégation signée par la personne habilitée de plein droit à engager la société et tout document attestant que la personne qui délègue est elle-même habilitée à engager la société.
Afficher plus
Situation économique et financière:
5. Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles (cette rubrique est précisée dans le cadre du Dc2).
Afficher plus
Capacité technique et professionnelle:
6. Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années.
7. La présentation d'une liste des principaux travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
Afficher plus
8. Le certificat de qualifications professionnelles concernant les candidats à l'attribution des lots no 1 à 7. Le pouvoir adjudicateur précise que la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
Afficher plus
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Les certificats de qualifications professionnelles à fournir selon les lots sont les suivants:
Lot nº 1: Qualibat 1552 ou équivalent " certification amiante ".
Lot nº 2: Qualibat 2112, 2411, 1321, 3211, 3521, 3813 ou équivalent ou références de travaux similaires.
Lot nº 3: Qualibat 4131, 4311, 6111, 6223 ou équivalent ou références de travaux similaires.
Lot nº 4: Qualifelec E3 classe 3 ou équivalent ou références de travaux similaires.
Lot nº 5: Qualibat 5112, 5312, 5432 ou équivalent ou références de travaux similaires.
Lot nº 6: Qualibat 5112 ou équivalent ou références de travaux similaires.
Lot nº 7: Qualibat 5112 ou équivalent ou références de travaux similaires.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Chaque paiement fera l'objet d'une retenue de garantie au taux de 5 % dans les conditions prévues aux articles 101, 102 et 103 du code des marchés publics. La caution personnelle et solidaire est refusée.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Le paiement sera effectué sur le Budget État de la préfecture de police, exercice 2015 et suivants, programme 176.
Le marché est traité à prix global et forfaitaire avec prix révisable.
Le règlement des dépenses se fera par mandat administratif suivi d'un virement.
Le délai global de paiement ne pourra excéder trente jours à partir de la date de réception de la facture conforme au CCAP et non sujette à contestation ou rectification.
Le défaut de paiement dans les délais prévus fait courir de plein droit et sans autre formalité des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement. Le retard de paiement donnera lieu au versement d'une indemnité forfaitaire. Sauf renoncement du titulaire porté à l'acte d'engagement, le versement d'une avance est prévu dans les cas et selon les modalités des articles 87 et 88 du code des marchés publics.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
En cas de groupement conjoint avec mandataire non solidaire ou de groupement solidaire, le représentant du pouvoir adjudicateur imposera à l'attributaire la forme d'un groupement conjoint avec mandataire solidaire.
Autres conditions particulières:
Les conditions d'exécution des contrats résultant de la présente consultation comporte des éléments à caractère social détaillé à l'article 9 du CCAP.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le préfet de police
Adresse du profil d'acheteur: http://marches-publics.gouv.fr 🌏
Nom: Préfecture de police
Commune postale: Paris Cedex 04
Point de contact: Sai-daq-baj
Mme Tanneur
Courrier électronique: gaele.tanneur@interieur.gouv.fr 📧
Nom: Préfecture de Police
Point de contact: Mme Rahmani, Mme Godillier ou Mme Paulmin
Téléphone: +33 153734838 📞
Adresse postale: 9 boulevard du Palais ou sur place 1 rue de Lutèce (escalier C-1er étage- bureau 1351)
Point de contact: Dfcpp/bcp
Mme Roure, Mme Amala et M. Léonard
Téléphone: +33 153735177 📞
Courrier électronique: mediateur.marches-publics@finances.gouv.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2015BAJ01
Informations complémentaires
A/ Conditions de participation
En complément du point Iii.2 du présent avis, il est précisé que:
- en ce qui concerne la lettre de candidature ou d'habilitation (imprimé Dc1 ou équivalent): En cas de groupement, une seule lettre de candidature est à remettre, mais chaque membre du groupement doit remettre l'ensemble des autres pièces et renseignements demandés. Le Dc1 ou tout document équivalent doit être signé par tous les cotraitants. En cas de candidature électronique d'un groupement, il est rappelé que la signature électronique de tous les cotraitants est exigée à ce titre;
Afficher plus
-si les documents fournis ne sont pas rédigés en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté;
-si le candidat, de création récente, est objectivement dans l'impossibilité de produire, pour justifier de sa capacité, l'un des renseignements ou documents demandés par le pouvoir adjudicateur, il peut prouver sa capacité par tout autre document considéré comme équivalent par le pouvoir adjudicateur;
Afficher plus
-les candidatures dont les garanties financières, professionnelles et techniques, en rapport avec l'objet et la complexité du besoin, sont manifestement insuffisantes, seront éliminées;
B/ Visite du site
La visite du site est obligatoire pour tous les lots et conditionne la validité des offres.
A cette fin, un registre des visites sera tenu pour attester de la visite du candidat.
Le candidat devra convenir d'un rendez-vous par télécopie, courriel ou téléphone auprès des correspondants suivants:
Préfecture de Police - service des Affaires Immobilières
Département Construction et Travaux
Secteur Sud
- Mme Aude Garcon
Téléphone: +33 153734385
Télécopie: +33 153736734
- Mme Martine Thouy
Téléphone: +33 153734833
Il est vivement recommandé au candidat d'anticiper la planification de sa visite.
C/ En complément de la rubrique Iv.2.1 du présent avis, il est précisé que les critères d'attribution sont énoncés dans le réglement de la consultation.
D/ La durée globale prévisionnelle de l'opération est de vingt mois. A titre indicatif, le démarrage de celle-ci est prévu au mois d'août 2015.
Lot no 1
S'Agissant du lot no 1, le délai d'exécution est fixé à dix mois et deux semaines incluant une période de préparation de chantier de deux mois.
Le délai d'exécution court à compter de la date précisée dans l'ordre de service qui en prescrit le démarrage.
Lots no 2 à 8
S'Agissant des lots no 2 à 8, le délai d'exécution est fixé à vingt mois incluant une période de préparation de chantier de deux mois.
E/ Le dossier de consultation peut être demandé de deux façons distinctes:
1. Par courrier, courriel ou télécopie aux coordonnées suivantes:
Prefecture de police
Service des Affaires Immobilières
Bureau des affaires juridiques / Bureau 4106
9, boulevard du Palais - 75195 paris cedex 04
Mme Rahmani, Mme Godillier ou Mme Paulmin
Tél: +33 153734838 /4839/4866
Fax: +33 153736741
En cas de demande par courrier, courriel ou télécopie, au service susmentionné, la transmission du DCE s'effectuera sur support Cd-Rom envoyé par courrier en envoi simple, à une adresse postale clairement mentionnée dans la demande.
Aucun dossier de consultation ne sera délivré à toute demande parvenue au service au-delà de la date limite de remise des offres.
2.par retrait électronique sur la plateforme de dématérialisation:
Toute personne intéressée dispose d'un accès libre, direct et complet au dossier de consultation des entreprises (Dce) sur la plate-forme de dématérialisation des marchés publics de l'etat à l'adresse suivante: www.marches-publics.gouv.fr. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'effectuer la transmission des éléments confidentiels et/ou trop volumineux du dossier de consultation uniquement sur support papier ou sur support physique électronique.
Afficher plus
L'Identification n'est pas obligatoire pour procéder au téléchargement du DCE sur la plate-forme: les candidats peuvent soit remplir préalablement un formulaire en indiquant leurs coordonnées, soit télécharger anonymement le DCE. Toutefois, en cas de téléchargement anonyme du DCE et/ou de mentions erronées dans le formulaire d'identification, les candidats ne seront pas informés des éventuelles modifications de la consultation (modifications de dates, rectificatifs/compléments du dossier, etc...) et en assument l'entière responsabilité dans l'élaboration de leur offre. Il est donc recommandé de s'inscrire.
Afficher plus
Le fait qu'un candidat ait consulté ou obtenu par voie électronique le DCE ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse répondre à la consultation sur support papier ou sur support physique électronique.
Une assistance téléphonique est accessible de 9:00 à 19:00 les jours ouvrés, aux frais du candidat, au +33 176647407 (prix d'un appel national à partir d'un poste fixe).
F/ Le dossier relatif à la candidature et à l'offre est remis sous pli cacheté portant le nom de la consultation à laquelle il se rapporte et la mention " ne pas ouvrir " conformément au modèle ci-dessous:
2015baj01 - aOO - ne pas ouvrir
Objet de la consultation: " Restructuration-Extension du cantonnement de CRS de Pondorly situé 21 rue du Pont des Halles à Chevilly-Larue (94550) - lot no "
Les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et de garantir leur confidentialité.
Il en résulte, au choix du candidat, l'obligation d'une transmission:
- soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale à l'adresse suivante:
DFCPP/BCP
Bureau 1351
9 boulevard du Palais
75195 Paris Cedex 04
Les candidats sont informés que seul l'avis de réception fait foi.
- Soit par remise du pli contre récépissé du lundi au vendredi, hors jours fériés, de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00, à l'adresse suivante:
Préfecture de police
Nota: en cas de dépôt du pli contre récépissé directement au service susmentionné les candidats sont informés que l'accès du public à la Préfecture de Police est réglementé et soumis à un dispositif de sécurité. Il peut en résulter un certain délai d'attente.
Afficher plus
Il est donc conseillé aux candidats de prévoir une marge de temps en conséquence pour la remise de leur offre.
En effet, tout dossier ne parvenant pas au Bureau de la Commande Publique avant la date et l'heure limites sera déclaré hors délai et ne sera pas ouvert.
Seules la date et l'heure apposées par l'horodateur du service sur le récépissé remis lors du dépôt de l'offre feront foi.
- soit par voie électronique, sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur: www.marches-publics.gouv.fr;
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 12.2.2015.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Téléphone: +33 144594400 📞
Fax: +33 44594646 📠
Nom: Le médiateur des marchés publics
Fax: +33 155352425 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: télédoc 151- 139 rue de Bercy
Commune postale: Paris
Code postal: 75012
Téléphone: +33 140040404 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Adresse postale: 7, rue de Jouy
Source: OJS 2015/S 033-055464 (2015-02-12)
Informations complémentaires (2015-02-25)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-02-25 📅
Date de publication: 2015-02-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 041-069301
Se réfère à l'avis: 2015/S 33-055464
Numéro JO-S: 41
Source: OJS 2015/S 041-069301 (2015-02-25)
Avis d'attribution de marché (2015-09-04)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 26 517 697,84 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Non spécifié

Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Nom du pouvoir adjudicateur: Préfecture de Police de Paris

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-09-04 📅
Date de publication: 2015-09-09 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 174-315988
Numéro JO-S: 174
Informations complémentaires
Références de l'avis initial paru au BOAMP: Parution n°: 33 A, annonce n° 216 du 17.2.2015. Références de publication rectificative: Parution n°: 42 A, annonce n° 246 du 28.2.2015. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 4.9.2015.

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-08-28 📅
Nom: Vidam
Adresse postale: 116 rue Sully
Commune postale: Amiens
Code postal: 80000
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Nom: Colas Bâtiment
Adresse postale: 10 rue Jean Mermoz, CS 10105
Commune postale: Magny-les-Hameaux Cedex
Code postal: 78772

3️⃣

4️⃣
Nom: Sovec Entreprises
Adresse postale: 12 rue de la Kaltau
Commune postale: Hindisheim
Code postal: 67150

5️⃣
Nom: Balas
Adresse postale: PA Rives de Seine, 10/12 rue Pierre Nicolau
Commune postale: Saint-Ouen Cedex
Code postal: 93583

6️⃣
Nom: Altor Industrie
Adresse postale: Parc industriel de Tabari, BP 79417
Commune postale: Clisson Cedex
Code postal: 44190

7️⃣
Nom: Froid 77
Adresse postale: ZAE Jean Monnet, 1 rue des Fossés
Commune postale: Vert-Saint-Denis
Code postal: 77240

8️⃣
Nom: L2V Ascenseurs
Adresse postale: 123 rue de Courbuisson
Commune postale: Samois-sur-Seine
Code postal: 77920
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 11
3
7
6
2
5

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Commune postale: Paris
Code postal: 75004
Fax: +33 144594646 📠
Nom: Médiateur des marchés publics
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Un recours de plein contentieux de contestation de validité du marché, assorti le cas échéant d'un référé suspension, peut-être introduit par les concurrents évincés dans un délai de deux mois à compter de la présente publication. Le marché est consultable, dans le respect des secrets protégés par la loi, sur demande au service concerné.
Afficher plus
Un référé contractuel peut-être introduit par les concurrents évincés dans un délai de 31 jours suivant la publication du présent avis, sauf s'il a été précédemment exercé un référé précontractuel.
Tout tiers autre que le concurrent évincé peut exercer un recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables dans le délai de 2 mois de l'acte détachable.
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: 139 rue de Bercy
Source: OJS 2015/S 174-315988 (2015-09-04)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Val-de-Marne
Fournisseurs:
Altor industrie BALAS Colas Bâtiment FROID 77 L2V Ascenseurs Sovec entreprises VIDAM
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de bâtiments Travaux de construction d'immeubles... Travaux de construction complète de maisons Travaux de construction de salles de bains Travaux de couverture et travaux... Travaux de charpente et de couverture et... Travaux de revêtement Travaux d'étanchéification