Réhabilitation du lycée Louis Feuillade à Lunel — marchés de travaux — 19 lots

Languedoc-Roussillon aménagement

Faisant suite à une première phase de travaux de mise en conformité et réaménagement, cette deuxième phase permettra d'effectuer l'ensemble des travaux dû à des évolutions pédagogiques et des nouveaux besoins apparus sur de nombreux bâtiments. Cette deuxième phase permettra la réalisation de ces travaux afin de mener une action globale et cohérente sur l'ensemble du site.
— VRD: réaménagement des terrains de sport, parking et espaces verts,
— bâtiment 1: Traitement thermique des façades, installation VMC, aménagement du Greta,
— bâtiment 2: Vêture sur pignons,
— bâtiment 3: Traitement thermique des façades, réfection de l'étanchéité,
— bâtiments 4 et 5: Installation VMC, réfection de l'étanchéité, traitement thermique des façades, création d'un escalier supplémentaire et mise en conformité, mise en place du contrôle d'accès et remplacement de l'éclairage de sécurité.
— bâtiments 6 et 7: Installation VMC, réfection de l'étanchéité, aménagement de salles d'exposition.
— bâtiment 9: Mise en place du contrôle d'accès et remplacement de l'éclairage de sécurité.
— bâtiment 10: Démolition et déplacement des équipements électriques existants et construction de 6 logements individuels.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2016-01-28. L'appel d'offres a été publié le 2015-12-04.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Languedoc-Roussillon aménagement

Qu'est-ce que c'est ?

Historique des marchés publics

Date	Document
2015-12-04	Avis de marché
2016-07-27	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2015-12-04)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Quantité ou étendue:

Les travaux sont répartis en lots et traités par marchés séparés, chaque lot faisant l'objet d'un marché unique: 19 lots. Pas de décomposition en tranches.Il est précisé que le pouvoir adjudicateur n'autorise pas la présentation des variantes dans le cadre de la consultation. Les offres variantes seront donc irrecevables et éliminées sans être examinées. L'offre de base sera cependant examinée sous réserve qu'elle soit présentée de manière distincte de la ou des variantes.6 256 800

Valeur totale du marché: 6 256 800 💰
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Languedoc-Roussillon Aménagement
Adresse postale: 117 rue des États Généraux, CS 19536
Code postal: 34961
Commune postale: Montpellier
Contact
Courrier électronique: marches@lr-amenagement.fr 📧
Téléphone: +33 499524524 📞
Fax: +33 499524525 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-12-04 📅
Date limite de soumission: 2016-01-28 📅
Date de publication: 2015-12-09 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 238-431619
Numéro JO-S: 238
Informations complémentaires

Procédure de passation: Appel d'offres ouvert passé en application des dispositions des articles 26 I, 33, 40 III 2° et 57 à 59 du code des marchés publics. Les éléments pris en compte pour juger des capacités du candidat conformément à l'article 52 du code des marchés publics sont: — capacités financières, — capacités professionnelles — moyens en personnel et en matériels du candidat. En complément à la rubrique III.2.1) de la section III, la déclaration sur l'honneur mentionnée devra préciser les éléments suivants: a) Condamnation définitive: — le candidat ne fait pas avoir fait l'objet, depuis moins de 5 ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 222-38, 222-40, 226-13, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 413-9 à 413-12, 421-1 à 421-2-3, au deuxième alinéa de l'article 421-5, à l'article 433-1, au second alinéa de l'article 433-2, au huitième alinéa de l'article 434-9, au second alinéa de l'article 434-9-1, aux articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 et 450-1 du code pénal, à l'article 1741 du code général des impôts et aux articles L. 2339-2 à L. 2339-4, L. 2339-9, L. 2339-11-1 à L. 2339-11-3 du code de la défense, ou pour une infraction de même nature dans un autre État de l'Union européenne, — le candidat n'est pas exclu des marchés publics, à titre de peine principale ou complémentaire prononcée par le juge pénal, sur le fondement des articles 131-10 ou 131-39 du code pénal; b) Lutte contre le travail illégal: — le candidat ne fait pas l'objet, depuis moins de 5 ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail, ou pour des infractions de même nature dans un autre État de l'Union européenne, — pour les contrats administratifs, le candidat ne fait pas l'objet d'une mesure d'exclusion ordonnée par le préfet, en application des articles L. 8272-4, R. 8272-10 et R. 8272-11 du code du travail; c) Obligation d'emploi des travailleurs handicapés ou assimilés: pour les marchés publics et accords-cadres soumis au code des marchés publics, le candidat atteste être en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés; d) Liquidation judiciaire: le candidat n' est pas soumis à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L. 640-1 du code de commerce, n'est pas en état de faillite personnelle en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du même code, et ne fait pas l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger; e) Redressement judiciaire: le candidat n'est pas admis à la procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, ou justifier d'une habilitation à poursuivre ses activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché public ou de l'accord cadre; f) Situation fiscale et sociale: le candidat a, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale et sociale et acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date, ou s'être acquitté spontanément de ces impôts et cotisations avant la date du lancement de la présente consultation ou avoir constitué spontanément avant cette date des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme chargé du recouvrement; g) Marchés de défense et de sécurité: — le candidat n'a pas été sanctionné par la résiliation de son marché et n'a pas vu sa responsabilité civile engagée de puis moins de cinq ans, par une décision de justice définitive, pour méconnaissance de ses engagements en matière de sécurité d'approvisionnement ou de sécurité de l'information, ou avoir entièrement exécuté les décisions de justice éventuellement prononcées à son encontre et établir, par tout moyen, que son professionnalisme ne plus être remis en doute, — le candidat a la fiabilité nécessaire pour éviter des atteintes à la sécurité de l'État; h) Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes — le candidat n'a pas fait l'objet, depuis moins de 5 ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées à l'article L. 1146-1 du code du travail, — le candidat a, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, mis en œuvre l'obligation de négociation prévue à l'article L 2242-5 du code du travail ou, à défaut, avoir réalisé ou engagé la régularisation de cette situation à la date de la soumission. Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: oui. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 4.12.2015.

Informations complémentaires

Procédure de passation:

Appel d'offres ouvert passé en application des dispositions des articles 26 I, 33, 40 III 2° et 57 à 59 du code des marchés publics.

Les éléments pris en compte pour juger des capacités du candidat conformément à l'article 52 du code des marchés publics sont:

— capacités financières,

— capacités professionnelles

— moyens en personnel et en matériels du candidat.

En complément à la rubrique III.2.1) de la section III, la déclaration sur l'honneur mentionnée devra préciser les éléments suivants:

a) Condamnation définitive:

— le candidat ne fait pas avoir fait l'objet, depuis moins de 5 ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 222-38, 222-40, 226-13, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 413-9 à 413-12, 421-1 à 421-2-3, au deuxième alinéa de l'article 421-5, à l'article 433-1, au second alinéa de l'article 433-2, au huitième alinéa de l'article 434-9, au second alinéa de l'article 434-9-1, aux articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 et 450-1 du code pénal, à l'article 1741 du code général des impôts et aux articles L. 2339-2 à L. 2339-4, L. 2339-9, L. 2339-11-1 à L. 2339-11-3 du code de la défense, ou pour une infraction de même nature dans un autre État de l'Union européenne,

— le candidat n'est pas exclu des marchés publics, à titre de peine principale ou complémentaire prononcée par le juge pénal, sur le fondement des articles 131-10 ou 131-39 du code pénal;

b) Lutte contre le travail illégal:

— le candidat ne fait pas l'objet, depuis moins de 5 ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail, ou pour des infractions de même nature dans un autre État de l'Union européenne,

— pour les contrats administratifs, le candidat ne fait pas l'objet d'une mesure d'exclusion ordonnée par le préfet, en application des articles L. 8272-4, R. 8272-10 et R. 8272-11 du code du travail;

c) Obligation d'emploi des travailleurs handicapés ou assimilés: pour les marchés publics et accords-cadres soumis au code des marchés publics, le candidat atteste être en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés;

d) Liquidation judiciaire: le candidat n' est pas soumis à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L. 640-1 du code de commerce, n'est pas en état de faillite personnelle en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du même code, et ne fait pas l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger;

e) Redressement judiciaire: le candidat n'est pas admis à la procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, ou justifier d'une habilitation à poursuivre ses activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché public ou de l'accord cadre;

f) Situation fiscale et sociale: le candidat a, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale et sociale et acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date, ou s'être acquitté spontanément de ces impôts et cotisations avant la date du lancement de la présente consultation ou avoir constitué spontanément avant cette date des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme chargé du recouvrement;

g) Marchés de défense et de sécurité:

— le candidat n'a pas été sanctionné par la résiliation de son marché et n'a pas vu sa responsabilité civile engagée de puis moins de cinq ans, par une décision de justice définitive, pour méconnaissance de ses engagements en matière de sécurité d'approvisionnement ou de sécurité de l'information, ou avoir entièrement exécuté les décisions de justice éventuellement prononcées à son encontre et établir, par tout moyen, que son professionnalisme ne plus être remis en doute,

— le candidat a la fiabilité nécessaire pour éviter des atteintes à la sécurité de l'État;

h) Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

— le candidat n'a pas fait l'objet, depuis moins de 5 ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées à l'article L. 1146-1 du code du travail,

— le candidat a, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, mis en œuvre l'obligation de négociation prévue à l'article L 2242-5 du code du travail ou, à défaut, avoir réalisé ou engagé la régularisation de cette situation à la date de la soumission.

Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: oui.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 4.12.2015.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

— VRD: réaménagement des terrains de sport, parking et espaces verts,

— bâtiment 1: Traitement thermique des façades, installation VMC, aménagement du Greta,

— bâtiment 2: Vêture sur pignons,

— bâtiment 3: Traitement thermique des façades, réfection de l'étanchéité,

— bâtiments 4 et 5: Installation VMC, réfection de l'étanchéité, traitement thermique des façades, création d'un escalier supplémentaire et mise en conformité, mise en place du contrôle d'accès et remplacement de l'éclairage de sécurité.

— bâtiments 6 et 7: Installation VMC, réfection de l'étanchéité, aménagement de salles d'exposition.

— bâtiment 9: Mise en place du contrôle d'accès et remplacement de l'éclairage de sécurité.

— bâtiment 10: Démolition et déplacement des équipements électriques existants et construction de 6 logements individuels.

Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Gros œuvre
Brève description:

Construction du bâtiment de logements:— les travaux de terrassement des fondations,— les travaux de fondations,— les travaux de drainage périphérique,— les travaux de gros œuvre en infrastructure et superstructure,— les sujétions pour lots techniques,— les travaux de seuils et appuis de menuiseries,— les travaux de remblaiement contre le bâtiment réhabilitation des bâtiments 1, 4 et 5 et le parvis d'entrée,— les travaux de confortement et reprise en sous-œuvre,— les travaux d'isolation sous dalle des planchers des vides sanitaires,— les travaux de réalisation des 2 fosses d'ascenseur des bâtiments 1, et 4 et 5.

Construction du bâtiment de logements:

— les travaux de terrassement des fondations,

— les travaux de fondations,

— les travaux de drainage périphérique,

— les travaux de gros œuvre en infrastructure et superstructure,

— les sujétions pour lots techniques,

— les travaux de seuils et appuis de menuiseries,

— les travaux de remblaiement contre le bâtiment réhabilitation des bâtiments 1, 4 et 5 et le parvis d'entrée,

— les travaux de confortement et reprise en sous-œuvre,

— les travaux d'isolation sous dalle des planchers des vides sanitaires,

— les travaux de réalisation des 2 fosses d'ascenseur des bâtiments 1, et 4 et 5.

Informations complémentaires sur les lots:

Planning prévisionnel: le délai de réalisation sera de 24 mois à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux, période de préparation…

… comprise.Date prévisionnelle de démarrage des travaux: 3ème trimeste 2016.

… comprise.

Date prévisionnelle de démarrage des travaux: 3
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Enduit de façade
Brève description:

Prestations à la charge du présent lot comprendront…

… implicitement:— la fabrication en usine ou en atelier — le transport à pied d'oeuvre,— le coltinage et le montage ou la descente, s'il y a lieu,— les échafaudages pendant toute la durée des travaux,— la pose,— la fixation par tous moyens, compris tous calages, scellements, pisto-scellements et toutes fournitures et accessoires nécessaires,— l'exécution de tous les joints quels qu'ils soient, nécessaires pour garantir une étanchéité absolue pour les ouvrages extérieurs,— l'exécution de toutes les sujétions quelles qu'elles soient, nécessaires pour garantir les performances de résistance au feu exigées, notamment à l'interface avec les planchers ou les éléments de façade existants, C+D, etc... Conformément à l'it 249.

… implicitement:

— la fabrication en usine ou en atelier — le transport à pied d'oeuvre,

— le coltinage et le montage ou la descente, s'il y a lieu,

— les échafaudages pendant toute la durée des travaux,

— la pose,

— la fixation par tous moyens, compris tous calages, scellements, pisto-scellements et toutes fournitures et accessoires nécessaires,

— l'exécution de tous les joints quels qu'ils soient, nécessaires pour garantir une étanchéité absolue pour les ouvrages extérieurs,

— l'exécution de toutes les sujétions quelles qu'elles soient, nécessaires pour garantir les performances de résistance au feu exigées, notamment à l'interface avec les planchers ou les éléments de façade existants, C+D, etc... Conformément à l'it 249.

Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Charpente métallique
Brève description:

Sans que cette liste ne soit limitative, les prestations dûes par le présent lot…

… comprennent:— les travaux de création de la structure métallique porteuse des escaliers, des paliers et des 2 ascenseurs des bâtiments 1, 4 et 5,— les travaux de plancher collaborant et structure porteuse correspondante (poteaux, poutres),— les travaux d'ossature primaire des bardages métalliques,— les travaux de réalisation des assemblages de charpente métallique et inserts,— le traitement de la charpente métallique contre la corrosion y compris toutes sujétions,— prise en compte des demandes des lots techniques (réservation, inserts, etc.).

… comprennent:

— les travaux de création de la structure métallique porteuse des escaliers, des paliers et des 2 ascenseurs des bâtiments 1, 4 et 5,

— les travaux de plancher collaborant et structure porteuse correspondante (poteaux, poutres),

— les travaux d'ossature primaire des bardages métalliques,

— les travaux de réalisation des assemblages de charpente métallique et inserts,

— le traitement de la charpente métallique contre la corrosion y compris toutes sujétions,

— prise en compte des demandes des lots techniques (réservation, inserts, etc.).

Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Ite — bardage
Brève description:

Les prestations à la charge du présent lot comprendront…

… implicitement:— les notes de calcul conduisant au dimensionnement des ossatures secondaires, et des panneaux de bardage,— les plans d'exécution des ouvrages, et les plans d'atelier chantier,— la fabrication en usine ou en atelier — le transport à pied d'oeuvre,— le coltinage et le montage ou la descente, s'il y a lieu,— les échafaudages, les filets de protection et les dispositifs de sécurité associés pendant toute la durée des travaux,— les dispositifs de levage,— l'entreposage, la pose, la fixation par tous moyens, compris tous calages, scellements, pisto-scellements et toutes fournitures et accessoires nécessaires,— l'exécution de tous les joints quels qu'ils soient, nécessaires pour garantir une étanchéité absolue pour les ouvrages extérieurs y/c compris les pliages nécessaires pour l'intégration des bardages avec les façades existantes,— l'exécution de toutes les sujétions quelles qu'elles soient, nécessaires p.

… implicitement:

— les notes de calcul conduisant au dimensionnement des ossatures secondaires, et des panneaux de bardage,

— les plans d'exécution des ouvrages, et les plans d'atelier chantier,

— les échafaudages, les filets de protection et les dispositifs de sécurité associés pendant toute la durée des travaux,

— les dispositifs de levage,

— l'entreposage, la pose, la fixation par tous moyens, compris tous calages, scellements, pisto-scellements et toutes fournitures et accessoires nécessaires,

— l'exécution de tous les joints quels qu'ils soient, nécessaires pour garantir une étanchéité absolue pour les ouvrages extérieurs y/c compris les pliages nécessaires pour l'intégration des bardages avec les façades existantes,

— l'exécution de toutes les sujétions quelles qu'elles soient, nécessaires p.

Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: Étanchéité
Brève description:

Réfection des ouvrages défectueux constatés soit en cours d'exécution soit à la…

… réception:— la mise hors chantier immédiate des matériaux défectueux ou refusés par le maître d'oeuvre,— les frais d'essais,— la fourniture et la manutention de tous les matériaux à mettre en œuvre au titre du présent marché,— la préparation des supports d'étanchéité,— l'étanchéité,— la fourniture et la mise en place de l'isolation thermique,— les ouvrages annexes,— naissances d'EP et barbacanes, comprenant platines moignons en plombs, dépassant en sous face de l'ouvrage à étancher, isolation autour des moignons. La prestation du présent lot s'arrête à la fourniture et la mise en place des moignons plomb de descentes d'EP,— sorties de VP de chute,— protection des relevés en partie supérieure par bande en aluminium de 70 mm de hauteur, fixée dans le mur par vis en acier inoxydable, avec interposition d'un profil expansé préformé. Étanchéité en tête par mastic à la pompe type Trapcojoint.

… réception:

— la mise hors chantier immédiate des matériaux défectueux ou refusés par le maître d'oeuvre,

— les frais d'essais,

— la fourniture et la manutention de tous les matériaux à mettre en œuvre au titre du présent marché,

— la préparation des supports d'étanchéité,

— l'étanchéité,

— la fourniture et la mise en place de l'isolation thermique,

— les ouvrages annexes,

— naissances d'EP et barbacanes, comprenant platines moignons en plombs, dépassant en sous face de l'ouvrage à étancher, isolation autour des moignons. La prestation du présent lot s'arrête à la fourniture et la mise en place des moignons plomb de descentes d'EP,

— sorties de VP de chute,

— protection des relevés en partie supérieure par bande en aluminium de 70 mm de hauteur, fixée dans le mur par vis en acier inoxydable, avec interposition d'un profil expansé préformé. Étanchéité en tête par mastic à la pompe type Trapcojoint.

Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures, Occultations
Brève description:

La fourniture, la manutention et le montage de toutes les menuiseries aluminium décrites…

… ci-dessous:— les dispositifs d'étanchéités entre vitrage et menuiserie,— les dessins d'exécution des ouvrages à réaliser,— les échantillons et prototypes à la demande du maître d'oeuvre,— la mise en jeu et le réglage des menuiseries alu,— toute la quincaillerie nécessaire,— tous les dispositifs d'adaptation des menuiseries avec leur supports et tous les dispositifs de finition tels que tôles pliées, couvre joints...,— la pose des entrées d'air dans les menuiseries, celles-ci étant fournies par le lot VMC,— la fourniture des certificats d'essais acoustiques et les PV AEV,— les réductions en aluminium laqué à placer en tête de cloison quand ces dernières impactent sur les vitrages.

… ci-dessous:

— les dispositifs d'étanchéités entre vitrage et menuiserie,

— les dessins d'exécution des ouvrages à réaliser,

— les échantillons et prototypes à la demande du maître d'oeuvre,

— la mise en jeu et le réglage des menuiseries alu,

— toute la quincaillerie nécessaire,

— tous les dispositifs d'adaptation des menuiseries avec leur supports et tous les dispositifs de finition tels que tôles pliées, couvre joints...,

— la pose des entrées d'air dans les menuiseries, celles-ci étant fournies par le lot VMC,

— la fourniture des certificats d'essais acoustiques et les PV AEV,

— les réductions en aluminium laqué à placer en tête de cloison quand ces dernières impactent sur les vitrages.

Informations complémentaires sur les lots:

Planning prévisionnel: le délai de réalisation sera de 24 mois à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux, période de préparation comprise.Date prévisionnelle de démarrage des travaux: 3ème trimestre 2016.

Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: Cloisons, doublage, faux-plafonds
Brève description:

Isolants.....Plaques de doublage....Et cloisons ...

Isolants.....

Plaques de doublage....

Et cloisons ...

Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: Menuiseries intérieures
Brève description:

Les travaux faisant l'objet du présent CCTP. Comprennent énumérés non limitativement menuiseries bois, et la vitrerie correspondante, châssis vitrés et la vitrerie correspondante, les portes de gaines et placards, les travaux divers de menuiserie bois.

Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: Revêtements de sols durs, faïences
Brève description:

La vérification de l'existence du trait de niveau qui permet de déterminer les arases du sol…

… fini— l'acceptation de l'état apparent du support débarrassé de tous gravats et souillures,— les études, plans d'appareillage et calepinage des revêtements de pierres naturelles sur mesure,— la fourniture et la pose des revêtements précisés,— la fourniture et la pose de l'écran de désolidarisation exigé en cas de pose sur un système d'étanchéité liquide (Sel),— sous-couche isolante,— la fourniture et la mise en œuvre du matériau de remplissage des joints de fractionnement dont la nature est fixée par les DPM,— le ponçage des carreaux de mosaïque de marbre à liant ciment dans les cas visés au paragraphe,— le balisage des zones pendant la durée des travaux de revêtements et pendant les délais de séchage définis à l'article.

… fini

— l'acceptation de l'état apparent du support débarrassé de tous gravats et souillures,

— les études, plans d'appareillage et calepinage des revêtements de pierres naturelles sur mesure,

— la fourniture et la pose des revêtements précisés,

— la fourniture et la pose de l'écran de désolidarisation exigé en cas de pose sur un système d'étanchéité liquide (Sel),

— sous-couche isolante,

— la fourniture et la mise en œuvre du matériau de remplissage des joints de fractionnement dont la nature est fixée par les DPM,

— le ponçage des carreaux de mosaïque de marbre à liant ciment dans les cas visés au paragraphe,

— le balisage des zones pendant la durée des travaux de revêtements et pendant les délais de séchage définis à l'article.

Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: Peintures, Nettoyages
Brève description:

Enduits.Ils recouvriront complètement les surfaces à traiter, les pores et cavités étant parfaitement remplis.Couche d'impression et couche primaire.Exécution des peintures et vernis.

Enduits.

Ils recouvriront complètement les surfaces à traiter, les pores et cavités étant parfaitement remplis.

Couche d'impression et couche primaire.

Exécution des peintures et vernis.

Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: Ascenseurs
Brève description: Mise en place d'appareils élévateurs.
Numéro du lot: 12
Intitulé du lot: CVC, plomberie, sanitaire
Brève description:

Chauffage / ventilation / rafraichissement.— la dépose et l'enlèvement des installations de chauffage, ventilation, rafraichissement, plomberie existantes non réutilisées — le chauffage des salles de cours, bureaux et assimilés par des radiateurs à eau chaude,— la ventilation double flux pour les classes, les bureaux et locaux assimilés,— la ventilation mécanique des sanitaires et locaux de service,— les ventilations naturelles des sous-stations,— le raccordement et la distribution d'eau froide,— la production et la distribution d'eau chaude sanitaire,— les installations de plomberie sanitaires,— les armoires électriques alimentées depuis les attentes du lot électricité,— les installations mono et multi split-system destinées aux locaux rafraîchis,— la régulation de tous les équipements,— les essais, les réglages, les DOE et les mises en service.Plomberie sanitaire — eau chaude solaire.— la dépose et l'enlèvement des installations de plomberie sanitaires existantes non r.

Chauffage / ventilation / rafraichissement.

— la dépose et l'enlèvement des installations de chauffage, ventilation, rafraichissement, plomberie existantes non réutilisées — le chauffage des salles de cours, bureaux et assimilés par des radiateurs à eau chaude,

— la ventilation double flux pour les classes, les bureaux et locaux assimilés,

— la ventilation mécanique des sanitaires et locaux de service,

— les ventilations naturelles des sous-stations,

— le raccordement et la distribution d'eau froide,

— la production et la distribution d'eau chaude sanitaire,

— les installations de plomberie sanitaires,

— les armoires électriques alimentées depuis les attentes du lot électricité,

— les installations mono et multi split-system destinées aux locaux rafraîchis,

— la régulation de tous les équipements,

— les essais, les réglages, les DOE et les mises en service.

Plomberie sanitaire — eau chaude solaire.

— la dépose et l'enlèvement des installations de plomberie sanitaires existantes non r.

Numéro du lot: 13
Intitulé du lot: Électricité courants forts et faibles, SSI
Brève description:

Installation de chantier, raccordement prise de terre, liaisons équipotentielles, raccordement aux réseaux électriques et téléphoniques, création de tableaux divisionnaires, protection foudre, comptage énergétique, création de coffrets spécifiques de salle, équipement éclairage et prises de courant, chemins de câbles courants forts, courants faibles, pré câblage téléphone/informatique, système de sécurité incendie, détection intrusion et contrôle d'accès, raccordement au réseau public, distribution et équipements des logements.

Numéro du lot: 14
Intitulé du lot: Vrd
Brève description:

La réfection des ouvrages défectueux constatés soit en cours d'exécution, soit à la réception; la mise hors chantier immédiate des matériaux ou éléments défectueux ou refusés par le maître d'oeuvre; les frais d'essais; les postes qui relèvent des règles de l'art et notamment: exécution de tous les raccordements entre ouvrages du présent lot, exécution de tous les raccordements entre ouvrages de ce lot et ouvrages exécutés par les autres corps d'état; recouvrements; la fourniture et l'amenée à pied d'oeuvre, installation et évacuation de tout le matériel nécessaire à une bonne exécution des travaux; tous les ouvrages nécessaires à la protection des travailleurs suivant la réglementation en vigueur; les travaux se décrivent comme suit: les travaux de préparation du chantier et la dépose des clôtures existants, l'abattage des arbres et dessouchage d'arbres, les travaux des terrassements, pour la création des plateformes bâtiment,voiries, cheminements..., les travaux de réseaux humides, les travaux de réseaux secs, les traitements de surface et voirie, les travaux de signalisation horizontale et verticale.

Numéro du lot: 15
Intitulé du lot: Serrurerie
Brève description:

Aciers lamine...ils seront des aciers doux «Adx Charpente 35/46» pour: — les cornières de largeur d'aile au moins égale à 70…

… mm— tous les profilés de hauteur au moins égale à 80 mm,— les larges plats... Et des aciers doux «Adx 33/50» pour tous les autres profilés de dimensions inférieures à celles mentionnées ci-dessus. Le métal laminé appelé à subir des opérations de soudage sera de qualité «Soudable».

… mm

— tous les profilés de hauteur au moins égale à 80 mm,

— les larges plats... Et des aciers doux «Adx 33/50» pour tous les autres profilés de dimensions inférieures à celles mentionnées ci-dessus. Le métal laminé appelé à subir des opérations de soudage sera de qualité «Soudable».

Numéro du lot: 16
Intitulé du lot: Résine
Brève description:

Fourniture et mise en œuvre d'un revêtement de sol coloré en résine polyuréthanne pigmentée en phase solvant, monocomposante STO Polydal ou supérieur.

Numéro du lot: 17
Intitulé du lot: Espaces verts
Brève description:

Les travaux d'espaces verts concernent 5 secteurs du…

… lycée:1 — l'aménagement du nouveau parvis au nord du lycée.2 — la réhabilitation des espaces aux abords du bâtiment 1 à l'ouest. Avec aménagements paysagers du parking du Greta (organisme de formation).3 — la plantation des jardinières au niveau des bâtiments 4 et 5 à l'Est.4 — l'aménagement des abords des logements créés au Sud-Est.5 — l'aménagement de l'espace pique-nique entre les bâtiments 6 et 9.

… lycée:

1 — l'aménagement du nouveau parvis au nord du lycée.

2 — la réhabilitation des espaces aux abords du bâtiment 1 à l'ouest. Avec aménagements paysagers du parking du Greta (organisme de formation).

3 — la plantation des jardinières au niveau des bâtiments 4 et 5 à l'Est.

4 — l'aménagement des abords des logements créés au Sud-Est.

5 — l'aménagement de l'espace pique-nique entre les bâtiments 6 et 9.

Numéro du lot: 18
Intitulé du lot: Démolition, dépose
Brève description:

Les travaux comprendront notamment, sans que cette liste soit limitative, pour la démolition des…

… bâtiments:— la préparation et l'installation de chantier,— les travaux préliminaires (reconnaissances et protection des réseaux, ...),— la surveillance de l'ouvrage pendant la durée des travaux,— les travaux de déconstruction sélective,— les travaux de démolition générale,— les mesures conservatoires après démolition (plate-forme et talus, épuisement de réseaux, drainage, étanchéité sur locaux conservés, traitement des pignons sur mitoyens conservés).

… bâtiments:

— la préparation et l'installation de chantier,

— les travaux préliminaires (reconnaissances et protection des réseaux, ...),

— la surveillance de l'ouvrage pendant la durée des travaux,

— les travaux de déconstruction sélective,

— les travaux de démolition générale,

— les mesures conservatoires après démolition (plate-forme et talus, épuisement de réseaux, drainage, étanchéité sur locaux conservés, traitement des pignons sur mitoyens conservés).

Numéro du lot: 19
Intitulé du lot: Revêtements de sols souples
Brève description:

Quel que soit le type de revêtement employé, l'utilisateur en exigera les qualités…

… suivantes:— une bonne résistance aux compressions,— une bonne résistance à l'abrasion,— une bonne résistance à l'arrachement,— une bonne stabilité dimensionnelle — une bonne conservation de coloris — une bonne résistance à la chaleur,— une bonne résistance à l'eau,— l'absence d'odeur,— une résistance aux salissures,— l'élimination rapide des charges électrostatiques,— résistance à la brûlure de cigarette,— un classement au feu correspondant à la réglementation en vigueur pour chaque type de local — les classements UPEC.

… suivantes:

— une bonne résistance aux compressions,

— une bonne résistance à l'abrasion,

— une bonne résistance à l'arrachement,

— une bonne stabilité dimensionnelle — une bonne conservation de coloris — une bonne résistance à la chaleur,

— une bonne résistance à l'eau,

— l'absence d'odeur,

— une résistance aux salissures,

— l'élimination rapide des charges électrostatiques,

— résistance à la brûlure de cigarette,

— un classement au feu correspondant à la réglementation en vigueur pour chaque type de local — les classements UPEC.

Quantité ou étendue:

Les travaux sont répartis en lots et traités par marchés séparés, chaque lot faisant l'objet d'un marché unique: 19 lots. Pas de décomposition en tranches.

Il est précisé que le pouvoir adjudicateur n'autorise pas la présentation des variantes dans le cadre de la consultation. Les offres variantes seront donc irrecevables et éliminées sans être examinées. L'offre de base sera cependant examinée sous réserve qu'elle soit présentée de manière distincte de la ou des variantes.

Description des options:

— la consultation ne comporte pas d'option au sens du droit national français,

— option au sens du droit communautaire: possibilité de conclure des avenants ou des marchés complémentaires pour la réalisation de nouvelles prestations qui seraient devenues nécessaires à la suite de circonstances imprévues dans l'exécution du marché objet de la présente consultation.

Durée de l'accord: 24 mois
Numéro de référence: 1288-Feuillade
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 49 rue Romain Rolland — BP 210, 34402 Lunel Cedex.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Le candidat peut utiliser le modèle de déclaration du candidat joint au dossier ou fournira l'ensemble des pièces mentionnées ci-dessous.

Les modèle de déclaration du candidat sont également téléchargeables sur le site internet de Languedoc-Roussillon Aménagement à l'adresse suivante: http://www.lr-amenagement.fr , rubrique marchés publics.

— document(s) relatif(s) aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat,

— déclaration sur l'honneur datée et signée en application des articles 43 et 44 du CMP et des articles 8 et 38 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6.6.2005 modifiée.

Situation économique et financière: Chiffre d'affaires des 3 derniers exercices disponibles.
Capacité technique et professionnelle:

— moyens en personnel,

— moyens en matériel,

— capacités professionnelles,

— si le candidat est en mesure de la fournir: Liste des projets de moins de 5 ans pour des projets similaires ou réhabilitations de bâtiments.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Une retenue de garantie sera appliquée, conformément à l'article 101 du code des marchés publics. Elle pourra être remplacée par une garantie à première demande. Aucune caution personnelle et solidaire ne sera acceptée.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Modalités de paiement du marché: conformément à l'article 98 du code des marchés publics, le délai global de paiement précisé à cet article démarrant à compter de la date de réception de la facture par Languedoc-Roussillon Aménagement.

Modalités de financement du marché: conformément aux articles 106 à 109 du code des marchés publics.

Le financement est assuré par les fonds publics propres de la collectivité et par avance de la collectivité au mandataire.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

En cas de groupement, la forme juridique après attribution du marché sera le groupement solidaire. Conformément à l'article 51 VII du code des marchés publics, le groupement ne respectant pas cette forme sera tenu d'assurer sa transformation.

Autres conditions particulières:

Démarrage par ordre de service.

En application des dispositions de l'article 14 du code des marchés publics, l'exécution des marchés des lots n° 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 et 19 de la présente consultation comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (60)
2. Valeur technique appréciée au regard du dossier technique fourni (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: Renseignements administratifs: Languedoc-Roussillon Aménagement — fax: +33 499524525 renseignements techniques: Alagheband and Partner's — tél. +33 467603334 — fax: +33 467609016 — e-mail: jpa@alagheband.com
Nom: Dossier sous forme dématerialisée (DCE partiellement dématérialisé): les candidats peuvent télécharger uniquement les pièces écrites du dossier de consultation sur le site internet de la Région accessible à l'adresse: http://www.laregion.fr Préalablement au téléchargement du dossier de consultation, les candidats doivent procéder à la déclaration de leur identité en indiquant: — le nom de la personne téléchargeant le DCE — la raison sociale — l'adresse postale — une adresse électronique valide qui permet d'informer les candidats des éventuelles modifications du DCE. Pour accéder aux documents du DCE, les candidats doivent disposer d'un utilitaire permettant de lire les formats de dossiers compressés «.Zip» ou le télécharger sur le site de dématérialisation de la Région Languedoc Roussillon. Et/ou dossier sous forme numérique: dossier complet — dossier gratuit, pas de caution. Réservation du dossier par télécopie préalable 48 h à l'avance. Tireur de plans: Superplan 34
Adresse postale: 476 avenue Albert Einstein
Code postal: 34000
Téléphone: +33 467652621 📞
Courrier électronique: production34@impremium.fr 📧
Fax: +33 467719448 📠
Nom: Le candidat est invité à remettre son offre sous forme dématérialisée à l'adresse suivante: http://www.laregion.fr À défaut, remise des offres sous forme papier ou sous support physique électronique: Languedoc-Roussillon Aménagement (du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00)
Adresse postale: 117 rue des États Généraux — CS 19536
Courrier électronique: greffe.ta-montpellier@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 1288-Feuillade
Informations complémentaires

Procédure de passation:

Appel d'offres ouvert passé en application des dispositions des articles 26 I, 33, 40 III 2° et 57 à 59 du code des marchés publics.

Les éléments pris en compte pour juger des capacités du candidat conformément à l'article 52 du code des marchés publics sont:

— capacités financières,

— capacités professionnelles

— moyens en personnel et en matériels du candidat.

En complément à la rubrique III.2.1) de la section III, la déclaration sur l'honneur mentionnée devra préciser les éléments suivants:

a) Condamnation définitive:

— le candidat ne fait pas avoir fait l'objet, depuis moins de 5 ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 222-38, 222-40, 226-13, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 413-9 à 413-12, 421-1 à 421-2-3, au deuxième alinéa de l'article 421-5, à l'article 433-1, au second alinéa de l'article 433-2, au huitième alinéa de l'article 434-9, au second alinéa de l'article 434-9-1, aux articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 et 450-1 du code pénal, à l'article 1741 du code général des impôts et aux articles L. 2339-2 à L. 2339-4, L. 2339-9, L. 2339-11-1 à L. 2339-11-3 du code de la défense, ou pour une infraction de même nature dans un autre État de l'Union européenne,

— le candidat n'est pas exclu des marchés publics, à titre de peine principale ou complémentaire prononcée par le juge pénal, sur le fondement des articles 131-10 ou 131-39 du code pénal;

b) Lutte contre le travail illégal:

— le candidat ne fait pas l'objet, depuis moins de 5 ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail, ou pour des infractions de même nature dans un autre État de l'Union européenne,

— pour les contrats administratifs, le candidat ne fait pas l'objet d'une mesure d'exclusion ordonnée par le préfet, en application des articles L. 8272-4, R. 8272-10 et R. 8272-11 du code du travail;

c) Obligation d'emploi des travailleurs handicapés ou assimilés: pour les marchés publics et accords-cadres soumis au code des marchés publics, le candidat atteste être en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés;

d) Liquidation judiciaire: le candidat n' est pas soumis à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L. 640-1 du code de commerce, n'est pas en état de faillite personnelle en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du même code, et ne fait pas l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger;

e) Redressement judiciaire: le candidat n'est pas admis à la procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, ou justifier d'une habilitation à poursuivre ses activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché public ou de l'accord cadre;

f) Situation fiscale et sociale: le candidat a, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale et sociale et acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date, ou s'être acquitté spontanément de ces impôts et cotisations avant la date du lancement de la présente consultation ou avoir constitué spontanément avant cette date des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme chargé du recouvrement;

g) Marchés de défense et de sécurité:

— le candidat n'a pas été sanctionné par la résiliation de son marché et n'a pas vu sa responsabilité civile engagée de puis moins de cinq ans, par une décision de justice définitive, pour méconnaissance de ses engagements en matière de sécurité d'approvisionnement ou de sécurité de l'information, ou avoir entièrement exécuté les décisions de justice éventuellement prononcées à son encontre et établir, par tout moyen, que son professionnalisme ne plus être remis en doute,

— le candidat a la fiabilité nécessaire pour éviter des atteintes à la sécurité de l'État;

h) Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

— le candidat n'a pas fait l'objet, depuis moins de 5 ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées à l'article L. 1146-1 du code du travail,

— le candidat a, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, mis en œuvre l'obligation de négociation prévue à l'article L 2242-5 du code du travail ou, à défaut, avoir réalisé ou engagé la régularisation de cette situation à la date de la soumission.

Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: oui.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 4.12.2015.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Montpellier
Adresse postale: 6 rue Pitot
Commune postale: Montpellier Cedex
Code postal: 34063
Courrier électronique: greffe.ta-montpellier@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 467548100 📞
Fax: +33 467547410 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Montpellier
Source: OJS 2015/S 238-431619 (2015-12-04)

Avis d'attribution de marché (2016-07-27)
Objet
Champ d'application du marché
Numéro de référence: 1288
Brève description:

Suite à une première phase de travaux de mise en conformité et réaménagement, cette deuxième phase permettra d'effectuer l'ensemble des travaux dû à des évolutions pédagogiques et des nouveaux besoins apparus sur de nombreux bâtiments. Cette deuxième phase permettra la réalisation de ces travaux afin de mener une action globale et cohérente sur l'ensemble du site. Réaménagement des terrains de sport, parking espaces verts. Travaux sur les divers bâtiments avec: Traitement thermique des façades, installation vmc, aménagement du greta, réfection de l'étanchéité, mise en place de contrôle d'accès et remplacement de l'éclairage public, construction de 6 logements individuels.

Valeur totale du marché: 5570495.52 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction 📦
Travaux de façade 📦
Travaux de couverture métallique 📦
Travaux de bardage 📦
Travaux d'étanchéification 📦
Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres 📦
Travaux de plâtrerie 📦
Travaux de cloisonnement 📦
Travaux de pose de revêtements de sols 📦
Travaux de peinture 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Travaux de préparation de chantier 📦
Travaux de plomberie 📦
Travaux de câblage électrique 📦
Serrurerie 📦
Produits à base de résine 📦
Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦
Travaux de pose de revêtements de sols souples 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: fr81 🏙️

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Languedoc-Roussillon aménagement
Contact
Adresse Internet: http://www.lr.amenagement.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-07-27 📅
Date de publication: 2016-07-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 146-263090
Se réfère à l'avis: 2015/S 238-431619
Numéro JO-S: 146
Informations complémentaires

Lieu d'exécution des marchés 49 Rue Romain Rolland BP 210 34402 Lunel Cedex Appel d'offres ouvert passé en application des dispositions des articles 26 I, 33, 40 III 2° et 57 à 59 du Code des Marchés Publics. Le Pouvoir Adjudicateur n'autorise pas la présentation de variantes dans le cadre de la consultation. Les offres variantes seront donc irrecevables et éliminées sans être examinées. L'Offre de base sera cependant examinée sous réserve qu'elle soit présentée de manière distincte de la ou les variantes. Marchés couverts par l'accord sur les Marchés Publics (Amp) Publications de l'aapc BOAMP, le 4.12.2015 annonce no 15-182964 midi libre no 25597 du 9.12.2015 plateforme de dématérialisation en date du 4.12.2015 site Internet LRA en date du 4.12.2015.

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Gros oeuvre
Brève description:

Construction du bâtiment de logements

— les travaux de terrassement des fondations

— les travaux de fondations

— les travaux de drainage périphérique

— les travaux de gros oeuvre en infrastructure et superstructure

— les sujétions pour lots techniques

— les travaux de seuils et appuis de menuiseries

— les travaux de remblaiement contre le bâtiment

réhabilitation des bâtiments 1, 4 &Amp; 5 et le parvis d'entrée

— les travaux de confortement et reprise en sous-oeuvre

— les travaux d'isolation sous dalle des planchers des vides sanitaires

— les travaux de réalisation des 2 fosses d'ascenseur des bâtiments 1, et 4 et5.

Description des options:

— La consultation ne comporte pas d'option au sens du droit national français. — Option au sens du droit communautaire: possibilité de conclure des avenants ou des marchés complémentaires pour la réalisation de nouvelles prestations qui seraient devenues nécessaires à la suite de circonstances imprévues dans l'exécution du marché objet de la présente consultation.

Brève description:

— la fabrication en usine ou en atelier — le transport à pied d'oeuvre

— le coltinage et le montage ou la descente, s'il y a lieu

— les échafaudages pendant toute la durée des travaux

— la pose

— la fixation par tous moyens, compris tous calages, scellements, pisto-scellements et toutes fournitures et accessoires nécessaires

— l'exécution de tous les joints quels qu'ils soient, nécessaires pour garantir une étanchéité absolue pour les ouvrages extérieurs

— les travaux de création de la structure métallique porteuse des escaliers, des paliers et des 2 ascenseurs des bâtiments 1, 4 et 5

— les travaux de plancher collaborant et structure porteuse correspondante (poteaux,

poutres)

— les travaux d'ossature primaire des bardages métalliques

— les travaux de réalisation des assemblages de charpente métallique et inserts

— le traitement de la charpente métallique contre la corrosion y compris toutes sujétions

— les notes de calcul conduisant au dimensionnement des ossatures secondaires, et des panneaux de bardage

— les plans d'exécution des ouvrages, et les plans d'atelier chantier

— les échafaudages, les filets de protection et les dispositifs de sécurité associés pendant toute la durée des travaux

— les dispositifs de levage

— l'entreposage, la pose, la fixation par tous moyens, compris tous calages, scellements, pisto-scellements et toutes fournitures et accessoires nécessaires

Intitulé du lot: Etanchéité
Brève description:

— la mise hors chantier immédiate des matériaux défectueux ou refusés par le maître d'oeuvre

— les frais d'essais

— la fourniture et la manutention de tous les matériaux à mettre en oeuvre au titre du présent marché

— la préparation des supports d'étanchéité

— l'étanchéité

— la fourniture et la mise en place de l'isolation thermique

— les ouvrages annexes

— naissances d'ep et barbacanes, comprenant platines moignons en plombs, dépassant en sous face de l'ouvrage à étancher, isolation autour des moignons. La prestation du présent lot s'arrête à la fourniture et la mise en place des moignons plomb de descentes d'ep

— sorties de VP de chute

— protection des relevés en partie supérieure par bande en aluminium de 70 mm de hauteur, fixée dans le mur par vis en acier inoxydable, avec interposition d'un profil expansé préformé. Etanchéité en tête par mastic à la pompe type TRAPCOJOINT.

— les dispositifs d'étanchéités entre vitrage et menuiserie

— les dessins d'exécution des ouvrages à réaliser

— les échantillons et prototypes à la demande du maître d'oeuvre

— la mise en jeu et le réglage des menuiseries alu

— toute la quincaillerie nécessaire

— tous les dispositifs d'adaptation des menuiseries avec leur supports et tous les dispositifs de finition tels que tôles pliées, couvre joints...

— la pose des entrées d'air dans les menuiseries, celles-ci étant fournies par le lot VMC

— la fourniture des certificats d'essais acoustiques et les pv aev

Les travaux faisant l'objet du présent C.C.T.P. Comprennent énumérés non limitativement menuiseries bois, et la vitrerie correspondante, châssis vitrés et la vitrerie correspondante, les portes de gaines et placards, les travaux divers de menuiserie bois.

Intitulé du lot: Revêtementsde sols durs, faïences
Brève description:

— l'Acceptation de l'état apparent du support débarrassé de tous gravats et souillures

— les études, plans d'appareillage et calepinage des revêtements de pierres naturelles sur mesure

— la fourniture et la pose des revêtements précisés

la fourniture et la pose de l'écran de désolidarisation exigé en cas de pose sur un Système d'etanchéité Liquide (Sel)

— sous-Couche isolante.

— la fourniture et la mise en oeuvre du matériau de remplissage des joints de fractionnement dont la nature est fixée par les DPM

— le ponçage des carreaux de mosaïque de marbre à liant ciment dans les cas visés au paragraphe

Enduits

Couche d'impression et couche primaire

Intitulé du lot: Vrd
Brève description:

La réfection des ouvrages défectueux constatés soit en cours d'exécution, soit à la

réception; la mise hors chantier immédiate des matériaux ou éléments défectueux ou refusés par le maître d'oeuvre; les frais d'essais; les postes qui relèvent des règles de l'art et notamment: exécution de tous les raccordements entre ouvrages du présent lot, exécution de tous les raccordements entre ouvrages de ce lot et ouvrages exécutés par les autres corps d'état; recouvrements; la fourniture et l'amenée à pied d'oeuvre, installation et évacuation de tout le matériel nécessaire à une bonne exécution des travaux; tous les ouvrages nécessaires à la protection des travailleurs suivant la réglementation en vigueur; les travaux se décrivent comme suit: les travaux de préparation du chantier et la dépose des clôtures existants, l'abattage des arbres et dessouchage d'arbres, les travaux des terrassements, pour la création des plateformes bâtiment,voiries, cheminements.

Intitulé du lot: Cvc, plomberie, sanitaire
Brève description:

Chauffage / ventilation / rafraichissement

— la ventilation double flux pour les classes, les bureaux et locaux assimilés

— la ventilation mécanique des sanitaires et locaux de service

— les ventilations naturelles des sous-stations

— le raccordement et la distribution d'eau froide

— la production et la distribution d'eau chaude sanitaire

— les installations de plomberie sanitaires

— les armoires électriques alimentées depuis les attentes du lot électricité

— les installations mono et multi split-system destinées aux locaux rafraîchis

— la régulation de tous les équipements

Plomberie SANITAIRE — eau chaude solaire

Intitulé du lot: Electricité courants forts et faibles, SSI
Brève description:

— tous les profilés de hauteur au moins égale à 80 mm

Fourniture et mise en oeuvre d'un revêtement de sol coloré en résine polyuréthanne pigmentée en phase solvant, monocomposante sto polydal ou supérieur.

Les travaux d'espaces verts concernent 5 secteurs du lycee:

1 — l'amenagement du nouveau parvis au nord du lycee

2 — la rehabilitation des espaces aux abords du batiment 1 à l'ouest. Avec aménagements paysagers du parking du Greta (organisme de formation)

3 — la plantation des jardinières au niveau des bâtiments 4 et 5 à l'est

4 — l'amenagement des abords des logements créés au sud-est

5 — l'amenagement de l'espace pique-nique entre les bâtiments 6 et 9.

— la préparation et l'installation de chantier

— les travaux préliminaires (reconnaissances et protection des réseaux, ...)

— la surveillance de l'ouvrage pendant la durée des travaux

— les travaux de déconstruction sélective

— les travaux de démolition générale

— les mesures conservatoires après démolition (plate-forme et talus, épuisement de réseaux, drainage, étanchéité sur locaux conservés, traitement des pignons sur

mitoyens conservés).

— une bonne résistance aux compressions

— une bonne résistance à l'abrasion

— une bonne résistance à l'arrachement

— une bonne stabilité dimensionnelle — une bonne conservation de coloris — une bonne résistance à la chaleur

— une bonne résistance à l'eau

— l'Absence d'odeur

— une résistance aux salissures

— l'Élimination rapide des charges électrostatiques

— résistance à la brûlure de cigarette

— un classement au feu correspondant à la réglementation en vigueur pour chaque type de local — les classements UPEC ..

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 49 rue Romain Rolland — BP 210 34402 Lunel Cedex.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre appréciée au regard du dossier technique fourni
Critère de qualité (pondération): 40
Pondération du prix: 60

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2016-06-13 📅

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Société d'économie mixte
Contact
Point de contact: Renseignements administratifs: Languedoc Roussillon aménagement — Fax: +33 499524525 Renseignements techniques: Alagheband and Partner's — Tél.: +33 467603334 — Fax: +33 467609016 — E-mail: jpa@alagheband.com

Référence
Informations complémentaires

Lieu d'exécution des marchés 49 Rue Romain Rolland BP 210 34402 Lunel Cedex

Appel d'offres ouvert passé en application des dispositions des articles 26 I, 33, 40 III 2° et 57 à 59 du Code des Marchés Publics. Le Pouvoir Adjudicateur n'autorise pas la présentation de variantes dans le cadre de la consultation.

Les offres variantes seront donc irrecevables et éliminées sans être examinées. L'Offre de base sera cependant examinée sous réserve qu'elle soit présentée de manière distincte de la ou les variantes.

Marchés couverts par l'accord sur les Marchés Publics (Amp)

Publications de l'aapc BOAMP, le 4.12.2015 annonce no 15-182964

midi libre no 25597 du 9.12.2015

plateforme de dématérialisation en date du 4.12.2015

site Internet LRA en date du 4.12.2015.

Informations complémentaires
Organe de révision
Pays: France 🇫🇷
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Courrier électronique: greffe.ta-montpellier@juradm.fr 📧
Source: OJS 2016/S 146-263090 (2016-07-27)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)