RD 51 / RD 187a — aménagement de carrefour et section courante — Rochegude

Conseil général du Gard

RD 51 / RD 187a — aménagement de carrefour et section courante — Rochegude: l'objectif du projet consiste à sécuriser le carrefour RD 51/RD 187a par la création d'un tourne à gauche. Une section d'environ 400 m sera mise en conformité avec le schéma routier départemental (élargissement) et 2 arrêts bus conformes au schéma départemental d'accessibilité seront aménagés. Cette opération nécessite l'élargissement du pont de l'hoste et sera agrémentée d'aménagements paysagers.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-08-27. L'appel d'offres a été publié le 2015-06-29.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Giraud
• Laupie SAS, mandataire du groupement solidaire d'entreprises Laupie/Marron/Pellet/Giraud
• Le Jardinier de Gaia EURL
• Marron
• Pellet

Qui ?

• Conseil général du Gard

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• France

Historique des marchés publics

Date	Document
2015-06-29	Avis de marché
2016-08-12	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2015-06-29)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
Quantité ou étendue: Les variantes ne sont autorisées que pour le lot 1.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général du Gard
Adresse postale: Hôtel du Département, 3 rue Guillemette
Code postal: 30044
Commune postale: Nîmes Cedex 9
Contact
Adresse Internet: http://www.gard.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-06-29 📅
Date limite de soumission: 2015-08-27 📅
Date de publication: 2015-07-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 126-229787
Numéro JO-S: 126
Informations complémentaires

Le délai d'exécution des travaux de l'ensemble des lots est de 32 mois. Le délai de la période de préparation est de 2 mois. Le délai d'exécution propre à chacun des lots est le délai prévu au calendrier prévisionnel d'exécution. Éventuellement, une période intermédiaire reportant le démarrage du délai d'exécution du lot n° 2 pourra être décidée par le pouvoir adjudicateur en cours d'exécution afin de respecter les périodes de plantations imposées (entre novembre et avril). Dématérialisation des procédures: le pouvoir adjudicateur préconise la transmission des plis par voie électronique. Il accepte cependant les plis adressés par d'autres moyens, lettre recommandée avec accusé de réception ou dépôt contre récépissé, ou sur un support physique électronique (cd-rom, disquette ou tout autre support matériel). Signature électronique obligatoire. Dossier de consultation gratuit. Conformément à la législation française, l'ouverture des offres n'est pas publique. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 29.6.2015.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Voirie et élargissement de l'ouvrage d'art
Brève description:

Les principales prestations en voirie et réseaux divers (lot 1)…

… sont:— installation et signalisation de chantier,— travaux préparatoires dont débroussaillement (1 500 m2),— terrassements et travaux annexes: déblais de toute nature (2 775 m3), décapage de terre végétale et préparation du terrain sous remblais (2 840 mètres carrés), finition du fond de forme (6 500 mètres carrés), scarification de chaussée (550 mètres carrés), terrassements en tranchées (25 m3),— remblais et matériaux d'apport: matériaux d'apport pour remblais (2 450 m3), remblais issus du chantier (1 510 m3), 0/31.5 (1 330 m3), 0/20 (2 530 m3);— maçonneries de voirie: fourniture et pose bordures coulées ou préfabriquée (T2 — 85 ml, I — 360 ml, P2 — 120 ml, bordures quai bus — 40 ml), revêtement ilot et trottoir béton balayé (510 mètres carrés), grave ciment (57 m3), maçonneries diverses,— réseaux: pluvial,— revêtement: imprégnation (6 200 mètres carrés), accrochage (12 500 mètres carrés), bi-couche clair pour accotements (2150 mètres carrés), grave émulsion (110 t), Gb3 (2 090 t), BBSG (1 150 T),— signalisation horizontale et verticale.Concernant les travaux d'élargissement du pont de l'hoste, les principales prestations sont:Fouilles — 230 m3:Coffrages soignés — 110 mètres carrés.Coffrages simples — 150 mètres carrés.Béton C30/37 — 25 m3.Béton C35/45 — 65 m3.Bandeau pierres — 1.5 m3.Parement pierres coffrage tympan — 45 mètres carrés;Remblais techniques — 100 m3.Chape d'étanchéité type géo membrane bitumineuse — 200 mètres carrés.Parapet — 40 ml.Enrochements — 30 m3.Reprofilage amont du fossé — 250 mètres carrés.Cunette béton 70 m.Tranchées drainantes, batardeaux, échafaudages cintres et ouvrages provisoires.

… sont:

— installation et signalisation de chantier,

— travaux préparatoires dont débroussaillement (1 500 m

— terrassements et travaux annexes: déblais de toute nature (2 775 m

— remblais et matériaux d'apport: matériaux d'apport pour remblais (2 450 m

— maçonneries de voirie: fourniture et pose bordures coulées ou préfabriquée (T2 — 85 ml, I — 360 ml, P2 — 120 ml, bordures quai bus — 40 ml), revêtement ilot et trottoir béton balayé (510 mètres carrés), grave ciment (57 m

— réseaux: pluvial,

— revêtement: imprégnation (6 200 mètres carrés), accrochage (12 500 mètres carrés), bi-couche clair pour accotements (2150 mètres carrés), grave émulsion (110 t), Gb3 (2 090 t), BBSG (1 150 T),

— signalisation horizontale et verticale.

Concernant les travaux d'élargissement du pont de l'hoste, les principales prestations sont:

Fouilles — 230 m

Coffrages soignés — 110 mètres carrés.

Coffrages simples — 150 mètres carrés.

Béton C30/37 — 25 m

Béton C35/45 — 65 m

Bandeau pierres — 1.5 m

Parement pierres coffrage tympan — 45 mètres carrés;

Remblais techniques — 100 m

Chape d'étanchéité type géo membrane bitumineuse — 200 mètres carrés.

Parapet — 40 ml.

Enrochements — 30 m

Reprofilage amont du fossé — 250 mètres carrés.

Cunette béton 70 m.

Tranchées drainantes, batardeaux, échafaudages cintres et ouvrages provisoires.

Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Aménagements paysagers
Brève description:

Aménagements paysagers: installation et signalisation de…

… chantier.Ensemencement hydraulique — 5 400 mètres carrés.Fourniture et plantation d'un jeune plant forestier sur dalle bio — 60 u.Fourniture et plantation de massifs arbustifs — 110 mètres carrés.Fourniture et plantation de haie champêtre sur bâche biodégradable — 42 m.Fourniture et plantation d'un arbre tige- 5 u.Maintenance pendant la période de parachèvement — 6 mois.Maintenance des aménagements pendant la période d'entretien de 18 mois.

… chantier.

Ensemencement hydraulique — 5 400 mètres carrés.

Fourniture et plantation d'un jeune plant forestier sur dalle bio — 60 u.

Fourniture et plantation de massifs arbustifs — 110 mètres carrés.

Fourniture et plantation de haie champêtre sur bâche biodégradable — 42 m.

Fourniture et plantation d'un arbre tige- 5 u.

Maintenance pendant la période de parachèvement — 6 mois.

Maintenance des aménagements pendant la période d'entretien de 18 mois.

Les variantes sont acceptées ✅
Description des options:

Des prestations similaires pourront être réalisées par le titulaire du contrat conformément à l'article 35-ii.6° du CMP.

Numéro de référence: 15UTBE03
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Commune de Rochegude (30).

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Critères de sélection des candidats:

Garanties et capacités techniques et financières.

Capacités professionnelles.

Renseignements concernant la situation propre de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l'évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise en vue de la sélection des candidatures (Application des articles 43, 44, 45 et 52 du code des marchés publics).

Situation juridique — capacité économique et capacité technique — références requises:

Les candidats doivent utiliser les formulaires Dc1 (lettre de candidature) et Dc2 (déclaration du candidat) pour présenter leur candidature.

Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr

Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution du marché, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Articles 86 à 111 du code des marchés publics.

Prix unitaires, révisables mensuellement.

Le délai global de paiement est de 30 jours.

Modalités de financement: fonds propres.

Unité monétaire utilisée, l'euro.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Lot n° 1: prix des prestations au vu du détail estimatif (60)
2. Lot n° 1: valeur technique au vu du mémoire technique (40)
3. Lot n° 2: valeur technique au vu du mémoire technique (60)
4. Lot n° 2: prix des prestations au vu du détail estimatif (40)
Langues
Langue: français 🗣️
Autres langues: Ou accompagnées d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le président du Conseil départemental
Adresse du profil d'acheteur: https://marchespublics.gard.fr 🌏
Nom: Conseil départemental du Gard
Adresse postale: Dgadif — unité territorial de Bessèges — Hôtel du Département — 3 rue Guillemette
Point de contact: Renseignements administratifs auprès de Mme Sabrina Rompteau (fax: +33 466763600). Renseignements techniques auprès de Mme Anne Creusot-Salle (fax: +33 466254004)
Courrier électronique: dcp-personnepublique@gard.fr 📧
URL pour informations complémentaires: https://marchespublics.gard.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=1249&orgAcronyme=t5y 🌏
Adresse postale: Direction de la commande publique — Hôtel Carénou — 14 rue Bernard Aton (horaire: de 8:30 à 11:30 et de 14:00 à 16:00)
Fax: +33 466763600 📠
URL des documents: https://marchespublics.gard.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=1249&orgAcronyme=t5y 🌏
Adresse postale: Envoi postal ou dépôt contre récépissé: direction de la commande publique — Hôtel Carénou — 14 rue Bernard Aton — horaire: de 8:30 à 11:30 et de 14:00 à 16:00
URL pour la participation: https://marchespublics.gard.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=1249&orgAcronyme=t5y 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-nimes@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 15UTBE03
Informations complémentaires

Dématérialisation des procédures: le pouvoir adjudicateur préconise la transmission des plis par voie électronique. Il accepte cependant les plis adressés par d'autres moyens, lettre recommandée avec accusé de réception ou dépôt contre récépissé, ou sur un support physique électronique (cd-rom, disquette ou tout autre support matériel). Signature électronique obligatoire.

Dossier de consultation gratuit.

Conformément à la législation française, l'ouverture des offres n'est pas publique.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 29.6.2015.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nîmes
Adresse postale: 16 avenue Feuchères CS 88010
Commune postale: Nîmes Cedex 09
Code postal: 30941
Courrier électronique: greffe.ta-nimes@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 466273700 📞
Fax: +33 466362786 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2015/S 126-229787 (2015-06-29)

Avis d'attribution de marché (2016-08-12)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

RD 51 / RD 187A — aménagement de carrefour et section courante — Rochegude: l'objectif du projet consiste à sécuriser le carrefour RD 51/RD 187A par la création d'un tourne à gauche. Une section d'environ 400 m sera mise en conformité avec le Schéma routier départemental (élargissement) et deux arrêts bus conformes au Schéma départemental d'accessibilité seront aménagés. Cette opération nécessite l'élargissement du pont de l'Hoste et sera agrémentée d'aménagements paysagers.

Valeur totale du marché: 728632.54 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 📦
Travaux d'aménagement paysager 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Gard 🏙️

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Contact
Courrier électronique: nepasutiliser@gard.fr 📧

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-08-12 📅
Date de publication: 2016-08-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 157-284461
Se réfère à l'avis: 2015/S 126-229787
Numéro JO-S: 157
Informations complémentaires

Date de signature du marché: 19.11.2015. Type de procédure: appel d'offres Modalité de consultation du marché: après demande écrite, auprès de M. le président du Conseil départemental du Gard, Hôtel du Département, 3 rue Guillemette, 30044 Nîmes Cedex 9. L'adresse électronique « nepasutiliser@gard.fr » ne doit pas être utilisée.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

L'objectif du projet consiste à sécuriser le carrefour RD 51/RD 187A par la création d'un tourne à gauche. Une section d'environ 400 m sera mise en conformité avec le Schéma routier départemental (élargissement) et deux arrêts bus conformes au Schéma départemental d'accessibilité seront aménagés. Cette opération nécessite l'élargissement du pont de l'Hoste et sera agrémentée d'aménagements paysagers.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique au vu du mémoire technique
Critère de qualité (pondération): 40
Critère de coût: Prix des prestations au vu du détail estimatif
Pondération du coût: 60
Critère de qualité (pondération): 60
Pondération du coût: 40

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2016-07-26 📅
2016-07-27 📅

Référence
Informations complémentaires

Date de signature du marché: 19.11.2015.

Type de procédure: appel d'offres

Modalité de consultation du marché: après demande écrite, auprès de M. le président du Conseil départemental du Gard, Hôtel du Département, 3 rue Guillemette, 30044 Nîmes Cedex 9. L'adresse électronique « nepasutiliser@gard.fr » ne doit pas être utilisée.

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 16 avenue Feuchères, CS 88010
Pays: France 🇫🇷
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Courrier électronique: greffe.ta-nimes@juradm.fr 📧
Source: OJS 2016/S 157-284461 (2016-08-12)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)