Procédure adaptée ouverte: Palais des sports de Beaulieu (Nantes); Travaux de réhabilitation et d'extension 2015-2019. Les travaux sont répartis en 21 lots dont 12 lots désignés ci-après font l'objet d'une procédure adaptée ouverte: 1,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20 et 21

Nantes Métropole

La présente procédure adaptée ouverte est un recueil de candidatures et d'offres pour un marché relatif à des travaux de réhabilitation et d'extension du Palais des sports de Beaulieu (Nantes).
A titre accessoire, ce marché comporte une prestation d'insertion professionnelle de publics en difficulté, pour les lots 9.10.11.12.13.14.17.
Précision: les autres lots suivants composant l'opération font l'objet d'un appel d'offres ouvert: 2,4,5,6,7,8,18 et 19.
A titre indicatif, les travaux pour l'ensemble des phases d'une durée de 53 mois débuteront au cours du mois de mars 2016.
Le délai d'exécution (compris Opr) de l'ensemble des lots pour la phase 1, y compris la période de préparation de chantier, les congés et les intempéries, est de 27 mois.
Le délai d'exécution (compris Opr) de l'ensemble des lots pour la phase 2, y compris la période de préparation de chantier, les congés et les intempéries, est de 14 mois.
Le délai d'exécution (compris Opr) de l'ensemble des lots pour la phase 3, y compris la période de préparation de chantier, les congés et les intempéries, est de 12 mois.
Le début d'exécution de chaque phase part de la date fixée par ordre de service.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-10-01. L'appel d'offres a été publié le 2015-07-10.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Nantes Métropole

Qu'est-ce que c'est ?

Historique des marchés publics

Date	Document
2015-07-10	Avis de marché
2015-09-17	Informations complémentaires
2016-02-10	Avis d'attribution de marché
2016-02-12	Informations complémentaires
2016-05-23	Informations complémentaires

Avis de marché (2015-07-10)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Quantité ou étendue: Se reporter au détail des lots.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Nantes Métropole
Adresse postale: Direction du BATI PCAP2 11 boulevard de Stalingrad, contact: M. Richard Stéphane stephane.richard@nantesmetropole.fr
Code postal: 44094
Commune postale: Nantes Cedex 9
Contact
Adresse Internet: http://nantesmetropole.fr 🌏
Courrier électronique: didier.bernardeau@nantesmetropole.fr 📧

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-07-10 📅
Date limite de soumission: 2015-10-01 📅
Date de publication: 2015-07-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 134-246782
Numéro JO-S: 134
Informations complémentaires

En complément des documents précités, un tableau de synthèse de la présentation des candidatures, joint en annexe 1 du règlement de consultation doit être rempli par les candidats en reprenant pour chaque lot et chaque entreprise devant assurer les travaux: — statut (interne, co-traitance, sous traitance); — qualifications par tâche; — liste des principales références dans des opérations similaires sur 3 ans; — chiffre d'affaire global; — effectifs moyens annuels; Visite sur place préalable obligatoire à toute remise d'offre: les visites sur site seront organisées les mardis et jeudis de 9:30 à 12:00 pour les semaines 31, 34, 36 et 37, Et uniquement le mardi de 9:30 à 12:00 pour la semaine 32. Celles-Ci seront assurées par M. Georges Biraud — tél: +33 240415700 — adjoint au Chef d'établissement du Palais des Sports de Beaulieu. Les représentants des entreprises devront signer le registre de visite Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 10.7.2015.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

La présente procédure adaptée ouverte est un recueil de candidatures et d'offres pour un marché relatif à des travaux de réhabilitation et d'extension du Palais des sports de Beaulieu (Nantes).

A titre accessoire, ce marché comporte une prestation d'insertion professionnelle de publics en difficulté, pour les lots 9.10.11.12.13.14.17.

Précision: les autres lots suivants composant l'opération font l'objet d'un appel d'offres ouvert: 2,4,5,6,7,8,18 et 19.

A titre indicatif, les travaux pour l'ensemble des phases d'une durée de 53 mois débuteront au cours du mois de mars 2016.

Le délai d'exécution (compris Opr) de l'ensemble des lots pour la phase…

… 1, y compris la période de préparation de chantier, les congés et les intempéries, est de 27 mois.

… 2, y compris la période de préparation de chantier, les congés et les intempéries, est de 14 mois.

… 3, y compris la période de préparation de chantier, les congés et les intempéries, est de 12 mois.

Le début d'exécution de chaque phase part de la date fixée par ordre de service.
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Désamiantage-Traitement peinture au plomb
Brève description: Désamiantage-Traitement peinture au plomb.
Informations complémentaires sur les lots:

Lot 1: desamiantage — traitement peinture…

… plombRehabilitation:PSE 1: Rénovation des locaux de direction niveau 1: Dépose des sols amiantés.

… plomb

Rehabilitation:

PSE 1: Rénovation des locaux de direction niveau 1: Dépose des sols amiantés.

Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: Stores — rideaux d'occultation
Brève description: Stores — rideaux d'occultation.
Informations complémentaires sur les lots:

Lot 9: stores — rideaux d'occulationRehabilitationPSE 1: Pose Rideaux d'occultation complémentaires, façade nord salle 5000.

Lot 9: stores — rideaux d'occulation

Rehabilitation

PSE 1: Pose Rideaux d'occultation complémentaires, façade nord salle 5000.

Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: Métallerie
Brève description: Métallerie.
Informations complémentaires sur les lots:

Lot 10: metallerieRehabilitationPSE 1: Remplacement portail accordéon et issue de secours accès local stockage 6 depuis rampe accès sous-sol.

Lot 10: metallerie

PSE 1: Remplacement portail accordéon et issue de secours accès local stockage 6 depuis rampe accès sous-sol.

Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: Cloisonnement — doublage — faux plafonds — acoustique
Brève description: Cloisonnement — doublage — faux plafonds — acoustique.
Numéro du lot: 12
Intitulé du lot: Menuiseries intérieures bois
Brève description: Menuiseries intérieures bois.
Informations complémentaires sur les lots:

lot 12: menuiseries interieures boisrehabilitationPSE 1: Remplacement de la cloison mobile entre aire de jeu de la salle 5000 et galerie de circulationPSE 2: Rénovation des locaux de direction niveau 0: remplacement des plinthes.

lot 12: menuiseries interieures bois

rehabilitation

PSE 1: Remplacement de la cloison mobile entre aire de jeu de la salle 5000 et galerie de circulation

PSE 2: Rénovation des locaux de direction niveau 0: remplacement des plinthes.

Numéro du lot: 13
Intitulé du lot: Revêtements de sols — carrelage — faïence
Brève description: Revêtements de sols — carrelage — faïence.
Informations complémentaires sur les lots:

Lot 13: revetements de sol — carrelage —…

… faienceRehabilitation:PSE 1: Rénovation des locaux de direction niveau 1: réfection des solsEXTENSION:PSE 2: Remplacement du revêtement de sol caoutchouc par un revêtement de sol vinyle tissé.

… faience

PSE 1: Rénovation des locaux de direction niveau 1: réfection des sols

EXTENSION:

PSE 2: Remplacement du revêtement de sol caoutchouc par un revêtement de sol vinyle tissé.

Numéro du lot: 14
Intitulé du lot: Peinture- signalétique-nettoyage
Brève description: Peinture- signalétique-nettoyage.
Informations complémentaires sur les lots:

Lot 14: peinture — signaletique — nettoyageRehabilitationPSE 1: Rénovation des locaux de direction niveau 0: Peinture des mursPSE 2: Rénovation des locaux de direction niveau 1: Peinture des murs et plafondsPSE 3: Moins-value « peinture charpente métallique poutres treillis des portiques » des salles annexes.

Lot 14: peinture — signaletique — nettoyage

PSE 1: Rénovation des locaux de direction niveau 0: Peinture des murs

PSE 2: Rénovation des locaux de direction niveau 1: Peinture des murs et plafonds

PSE 3: Moins-value « peinture charpente métallique poutres treillis des portiques » des salles annexes.

Numéro du lot: 15
Intitulé du lot: Revêtements sols sportifs
Brève description: Revêtements sols sportifs.
Informations complémentaires sur les lots:

Lot 15: revetements de sols sportifsRehabilitation:PSE 1: Rénovation pour réutilisation du parquet sportif démontable de la salle 500.

Lot 15: revetements de sols sportifs

PSE 1: Rénovation pour réutilisation du parquet sportif démontable de la salle 500.

Numéro du lot: 16
Intitulé du lot: Equipements et mobiliers sportifs
Brève description: Equipements et mobiliers sportifs.
Numéro du lot: 17
Intitulé du lot: Tribunes télescopiques et sièges de gradins
Brève description: Tribunes télescopiques et sièges de gradins.
Numéro du lot: 20
Intitulé du lot: Ascenseur
Brève description: Ascenseur.
Numéro du lot: 21
Intitulé du lot: Plateforme élévatrice — passerelle mobile
Brève description: Plateforme élévatrice — passerelle mobile.
Les variantes sont acceptées ✅
Durée de l'accord: 53 mois
Numéro de référence: 15CJ08MAPA

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Pièces de la candidature:

Les candidats doivent utiliser les formulaires Dc1 (lettre de candidature) et Dc2 (déclaration du candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat. Ils contiendront les éléments indiqués ci-dessous:

Les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise tels que prévus à l'article 44 du Code des marchés publics:

— Lettre de candidature (imprimé Dc1) que la candidature soit présentée à titre individuel ou en groupement

— Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire (cadre D2 du Dc2 à remplir si utilisation de ce document);

— Les documents attestant les pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat (cadre C1 du Dc2 à remplir si utilisation de ce document).

Situation économique et financière:

Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise tels que prévus à l'article 45 du Code des marchés publics:

— Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (cadre D1 du document Dc2 à remplir si utilisation de ce document) ;.

Capacité technique et professionnelle:

Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise tels que prévus à l'article 45 du Code des marchés publics:

— Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années (en annexe au Dc2 si utilisation de ce document et tout document complémentaire);

— Liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin (en annexe au Dc2 si utilisation de ce document et tout document complémentaire);

— Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat (en annexe au Dc2 si utilisation de ce document et tout document complémentaire);

— Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature (en annexe au Dc2 si utilisation de ce document et tout document complémentaire) ;.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Les certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats sont en particulier:

— se référer à la liste en annexe 2 du Règlement de consultation.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Retenue de garantie possible sauf sur le lot 1.

Possibilité d'une avance contre la constitution d'une garantie à première demande.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Modalités de financement: financement sur le budget général de Nantes Métropole.

Des subventions seront sollicitées auprès de l'etat, du Conseil régional, du Conseil Départemental et d'éventuels autres partenaires de la Ville.

Modalités de paiement: paiement par virement à 30 jours conformément aux règles de la comptabilité publique.

Ordonnateur: Mme la Présidente de Nantes Métropole.

Comptable public assignataire des paiements: M. le Receveur des finances de Nantes Municipale.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire.

Autres conditions particulières:

Pour les lots 9.10.11.12.13.14.17: le cahier des charges du présent marché comporte des clauses visant à promouvoir l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion et à lutter contre le chômage.

Procédure
Période de validité de l'offre: 150 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. Bernardeau Didier
Mme la présidente
Adresse du profil d'acheteur: http://marchespublics.nantesmetropole.fr 🌏
Nom: Nantes Métropole
Adresse postale: Service des marchés publics, 11 avenue Carnot, immeuble Valmy — 3ème étage ouvert de 8:30 à 12:00 et de 13:30 à 17:30
Commune postale: Nantes Cedex 09
Code postal: 44923
Point de contact: Florent Guillemot
Téléphone: +33 240996249 📞
Courrier électronique: florent.guillemot@nantesmetropole.fr 📧
Fax: +33 240996240 📠
Nom: Nantes métropole
Courrier électronique: greffe.ta.nantes@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 15CJ08MAPA
Informations complémentaires

— statut (interne, co-traitance, sous traitance);

— qualifications par tâche;

— liste des principales références dans des opérations similaires sur 3 ans;

— chiffre d'affaire global;

— effectifs moyens annuels;

Visite sur place préalable obligatoire à toute remise d'offre: les visites sur site seront organisées les mardis et jeudis de 9:30 à 12:00 pour les semaines 31, 34, 36 et 37,

Et uniquement le mardi de 9:30 à 12:00 pour la semaine 32.

Celles-Ci seront assurées par M. Georges Biraud — tél: +33 240415700 — adjoint au Chef d'établissement du Palais des Sports de Beaulieu.

Les représentants des entreprises devront signer le registre de visite

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 10.7.2015.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nantes
Adresse postale: 6 allée de l'Ile Gloriette, BP 24111
Commune postale: Nantes Cedex 1
Code postal: 44041
Courrier électronique: greffe.ta.nantes@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 240994600 📞
Adresse Internet: http://nantes.tribunal-administratif.fr 🌏
Fax: +33 240994658 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Adresse postale: 6 allée de l'Île Gloriette, BP 24111
Source: OJS 2015/S 134-246782 (2015-07-10)

Informations complémentaires (2015-09-17)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-09-17 📅
Date limite de soumission: 2015-10-14 📅
Date de publication: 2015-09-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 183-331272
Se réfère à l'avis: 2015/S 134-246782
Numéro JO-S: 183
Source: OJS 2015/S 183-331272 (2015-09-17)

Avis d'attribution de marché (2016-02-10)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 878 319,95 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Non spécifié

Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Adresse postale: Direction du BATI, PCAP2, 11 boulevard de Stalingrad, Contact: M. Richard Stéphane stephane.richard@nantesmetropole.fr

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-02-10 📅
Date de publication: 2016-02-13 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 031-049422
Numéro JO-S: 31
Informations complémentaires

Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP: Annonce n Références de publication rectificative: Annonce n Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 10.2.2016.

Attribution du marché

1️⃣
Nom: lot en reconsultation
Pays: France 🇫🇷

2️⃣

3️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-12-17 📅
Nom: Emfa
Adresse postale: 7 rue du Bignon
Commune postale: Les Sorinières
Code postal: 44840

4️⃣
Nom: Mgp
Adresse postale: 42 avenue de la Vertonne
Commune postale: Vertou
Code postal: 44120

5️⃣
Nom: ADM Brodu
Adresse postale: La Morinière
Commune postale: La Ferrière
Code postal: 85280

6️⃣
Date de conclusion du contrat: 2016-01-28 📅
Nom: Atlantic Sols et Murs
Adresse postale: 5 route de la Fontaine Tuaud, BP 62
Commune postale: Saint-Nazaire
Code postal: 44602

7️⃣
Nom: reconsultation en cours

8️⃣
Nom: Sportingsols Matériel Sportif
Adresse postale: rue du Stade, BP 6
Commune postale: Saint-Fulgent
Code postal: 85250

9️⃣

1️⃣0️⃣
Nom: Master Industrie
Adresse postale: Zone Vendéopôle, rue R. Laënnec
Commune postale: La Verrie
Code postal: 85130

1️⃣1️⃣
Nom: Kone Ascenseurs
Adresse postale: 1 rue Jules Verne, CS 60502
Commune postale: Rezé Cedex
Code postal: 44405

1️⃣2️⃣
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
3
2
5
Source: OJS 2016/S 031-049422 (2016-02-10)

Informations complémentaires (2016-02-12)
Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-02-12 📅
Date limite de soumission: 2016-03-03 📅
Date de publication: 2016-02-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 033-052480
Se réfère à l'avis: 2016/S 031-049422
Numéro JO-S: 33
Source: OJS 2016/S 033-052480 (2016-02-12)

Informations complémentaires (2016-05-23)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de désamiantage
Numéro de référence: 15CJ08
Brève description:

Palais des sports de Beaulieu Travaux de réhabilitation et d'extension procédure adaptée.

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: Direction du BATI, PCAP2, 11 boulevard de Stalingrad, contact: M. Richard Stéphane stephane.richard@nantesmetropole.fr

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-05-23 📅
Date de publication: 2016-05-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 101-179766
Numéro JO-S: 101

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Palais des sports de Beaulieu

Travaux de réhabilitation et d'extension

procédure adaptée.

Source: OJS 2016/S 101-179766 (2016-05-23)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)