Mise en conformité et modernisation du lycée Schweitzer — phase 4 — aménagements extérieurs — Mulhouse

Région Alsace

Ces travaux consistent en la mise en conformité et la modernisation du lycée Schweitzer, notamment de l'aménagement extérieurs en phase 4.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-09-07. L'appel d'offres a été publié le 2015-07-24.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Région Alsace

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• France

Historique des marchés publics

Date	Document
2015-07-24	Avis de marché
2016-03-04	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2015-07-24)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Nom du pouvoir adjudicateur: Région Alsace
Adresse postale: 1 place Adrien Zeller, BP 91006
Code postal: 68000
Commune postale: Colmar
Contact
Téléphone: +33 389208080 📞
Fax: +33 389308099 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-07-24 📅
Date limite de soumission: 2015-09-07 📅
Date de publication: 2015-07-29 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 144-265217
Numéro JO-S: 144
Informations complémentaires

Information sur les options: (point II.2.2) 4-01 — VRD — sols sportifs Option 1: Éclairage du terrain de sport 4-03 — électricité courants forts et faibles Option 1: Éclairage du terrain de sport Durée du marché ou délai d'exécution (point Ii.3): 11 mois dont 1 mois de préparation du chantier Date prévisionnelle de début des prestations: 4ème trimestre 2015 L'exécution du marché comporte une clause d'insertion par l'activité économique. Appel d'offres ouvert en application des articles 33 et 57 à 59 du code des marchés publics. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 24.7.2015.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Ces travaux consistent en la mise en conformité et la modernisation du lycée Schweitzer, notamment de l'aménagement extérieurs en phase 4.

Numéro du lot: 01
Intitulé du lot: 4-01
Brève description: VRD — sols sportifs.
Numéro du lot: 02
Intitulé du lot: 4-02
Brève description: Espaces verts — clôtures — mobilier — signalétique.
Numéro du lot: 03
Intitulé du lot: 4-03
Brève description: Électricité — courants forts et faibles.
Numéro du lot: 04
Intitulé du lot: 4-04
Brève description: Abris vélo.
Numéro du lot: 05
Intitulé du lot: 4-05
Brève description: Démolition des locaux modulaires.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Mulhouse, 68000.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Les critères de sélection des candidatures sont les suivants:

Recevabilité en application des articles 44 et 45 du code des marchés publics.

Capacités professionnelles, techniques et financières l'emploi des imprimés de type Dc1-Dc2 est souhaité.

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes:

Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants.

Une déclaration du candidat comprenant:

— Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager la société,

— une déclaration sur l'honneur, dûment datée et signée par le candidat, pour justifier:

— qu'il a satisfait aux obligations fiscales et sociales au 31,12,2014,

— qu'il n'a pas fait l'objet d'une interdiction de concourir,

— qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin no 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L.8221-1, L.8221-3 et L.8221-5, L.8231-1, L.8241-1,L.8251-1et L.8251-2 du code du travail,

— qu'il est en règle, au cours de l'année précédent celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L.5212-1à L-5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés,

— si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet.

Situation économique et financière:

Une déclaration des chiffres d'affaires réalisés au cours des 3 derniers exercices.

Capacité technique et professionnelle:

— une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années en rapport avec l'objet et la taille du marché,

— une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,

— une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.

Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Articles 86 à 111 du code des marchés publics — délai global de paiement: 30 jours.

Financement sur ressources propres de la Région Alsace.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Les candidats peuvent se présenter individuellement ou sous la forme de groupement. Au groupement attributaire, il sera demandé d'assumer la forme d'un groupement solidaire.

Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois:

— en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou de plusieurs groupements,

— en qualité de membres de plusieurs groupements.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations (en %) (70)
2. Valeur technique de l'offre apprécié au regard du mémoire technique (30)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: 67070 — Strasbourg — mandataire: Domial ESH — 25 place du Capitaine Dreyfus
Nom: Domial Esh
Adresse postale: 25 place du Capitaine Dreyfus
Point de contact: M. Gabagnou
Téléphone: +33 389302954 📞
Courrier électronique: mgabagnou@domial.fr 📧
Nom: le dossier de consultation peut être téléchargé gratuitement par les candidats à l'adresse électronique suivante: http://domial.e-marchespublics.com
Domial esh
Courrier électronique: greffe.ta-strasbourg@juradm.fr 📧

Référence
Informations complémentaires

Information sur les options: (point II.2.2)

4-01 — VRD — sols sportifs

Option 1: Éclairage du terrain de sport

4-03 — électricité courants forts et faibles

Durée du marché ou délai d'exécution (point Ii.3): 11 mois dont 1 mois de préparation du chantier

Date prévisionnelle de début des prestations: 4ème trimestre 2015

L'exécution du marché comporte une clause d'insertion par l'activité économique.

Appel d'offres ouvert en application des articles 33 et 57 à 59 du code des marchés publics.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 24.7.2015.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Strasbourg
Adresse postale: 31 avenue de la Paix, BP 1038/f
Commune postale: Strasbourg
Code postal: 67070
Courrier électronique: greffe.ta-strasbourg@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 388212323 📞
Fax: +33 388364466 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Les greffes du tribunal administratif de Strasbourg
Source: OJS 2015/S 144-265217 (2015-07-24)

Avis d'attribution de marché (2016-03-04)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 830 492,20 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-03-04 📅
Date de publication: 2016-03-09 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 048-079330
Se réfère à l'avis: 2015/S 144-265217
Numéro JO-S: 48
Informations complémentaires

Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP. Annonce n° 15-113322, mise en ligne le 27.7.2015. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 4.3.2016.

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-12-11 📅
Nom: Giamberini & Fils
Commune postale: Turckheim
Code postal: 68230
Pays: France 🇫🇷

2️⃣

3️⃣
Nom: Huber & CIE
Commune postale: Mulhouse
Code postal: 68000

4️⃣
Nom: Batichoc
Commune postale: Riedisheim
Code postal: 68400
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
4
3
6

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 3 avenue de la Paix — BP 1038/F
Source: OJS 2016/S 048-079330 (2016-03-04)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)