Marché de travaux pour la restructuration des canalisations AEP sous la RD 907 à Garches, Marnes-la-Coquette et Saint-Cloud (92) — tranche 2

Smgsevesc

Marché de travaux pour la restructuration des canalisations AEP sous la RD 907 à Garches, Marnes-la-Coquette et Saint-Cloud (92) — tranche 2.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-04-23. L'appel d'offres a été publié le 2015-03-09.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Société Eiffage TP Réseaux

Qui ?

• Smgsevesc

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• France

Historique des marchés publics

Date	Document
2015-03-09	Avis de marché
2015-05-26	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2015-03-09)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau
Quantité ou étendue:

La présente consultation concerne l'attribution d'un marché de travaux pour la restructuration des canalisations AEP sous la RD 907 à Garches, Marnes-la-Coquette et Saint-Cloud (92).Le programme de travaux est le suivant:Tranche ferme: construction de canalisations (linéaire cumulé: 3 kms).Tranche conditionnelle 1: raccordement des maillages sur conduites en service.Lieu(x) d'exécution: Garches, Marnes-la-Coquette et Saint-Cloud (92).(Voir détail dans le règlement de consultation).

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Service d'utilité publique
Nom du pouvoir adjudicateur: Smgsevesc
Adresse postale: 12 rue Mansart
Code postal: 78000
Commune postale: Versailles
Contact
Adresse Internet: http://smgsevesc.e-marchespublics.com 🌏
Courrier électronique: m.leroy@etaso.fr 📧
Téléphone: +33 139232260 📞
Fax: +33 139232260 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-03-09 📅
Date limite de soumission: 2015-04-23 📅
Date de publication: 2015-03-13 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 051-089300
Numéro JO-S: 51
Informations complémentaires

Le DCE est téléchargeable sur la plate-forme «e-marchespublics.com» ou sur demande par écrit, par mail ou par fax au +33 139232274. Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8:30 à 12:30 et de 13:30 à 16:30 (hors jours fériés. Il n'est pas prévu de visite sur site (travaux en domaine public). Les critères de jugement des offres seront appréciés au regard des critères suivants: Valeur technique: 45 points: — analyse des contraintes et des difficultés techniques propres au chantier: 10 points, — présentation des moyens opérationnels et de l'organisation: 7 points, — procédés et méthodologies d'exécution: 7 points, — plans de phasage des travaux et plans de gestion de la circulation: 7 points, — bonne tenue,bon aspect et propreté du chantier et information aux riverains: 4 points, — hygiène et la sécurité sur le chantier: 4 points, — mesures prises pour assurer la qualité des travaux: 3 points, — choix des fournitures et fournisseurs: 3 points. Prix: 40 points (voir formule dans le rc). Délai d'exécution: 15 points: — délai d'exécution jugé en fonction du délai global d'exécution proposé par le candidat (indiqué dans l'acte d'engagement): 7 points, — planning prévisionnel en distinguant la TF et la TC1: 5 points, — cadence de pose proposée et pertinence des facteurs susceptibles d'améliorer ou réduire la cadence de pose: 3 points. Conditions de remise des offres: Les candidats ont la possibilité de répondre: — soit sur support papier en lettre recommandée avec avis de réception postal à l'adresse suivante: Smgsevesc — 12 rue Mansart — 78000 Versailles, — soit remis contre récépissé au siège du Smgsevesc aux horaires d'ouverture des bureaux (du lundi au vendredi de 8:30 à 12:30 et de 13:30 à 16:30) (hors jours fériés), — soit par voie électronique à l'adresse suivante: www.e-marchespublics.com Attention: les candidats devront choisir entre ces modes de transmission. Il n'est pas permis de transmettre une offre à la fois sur support papier et par voie électronique. Toute soumission effectuée à la fois sur support papier et sous forme électronique sera déclarée irrecevable. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 9.3.2015.

Informations complémentaires

Le DCE est téléchargeable sur la plate-forme «e-marchespublics.com» ou sur demande par écrit, par mail ou par fax au +33 139232274.

Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8:30 à 12:30 et de 13:30 à 16:30 (hors jours fériés.

Il n'est pas prévu de visite sur site (travaux en domaine public).

Les critères de jugement des offres seront appréciés au regard des critères suivants:

Valeur technique: 45 points:

— analyse des contraintes et des difficultés techniques propres au chantier: 10 points,

— présentation des moyens opérationnels et de l'organisation: 7 points,

— procédés et méthodologies d'exécution: 7 points,

— plans de phasage des travaux et plans de gestion de la circulation: 7 points,

— bonne tenue,bon aspect et propreté du chantier et information aux riverains: 4 points,

— hygiène et la sécurité sur le chantier: 4 points,

— mesures prises pour assurer la qualité des travaux: 3 points,

— choix des fournitures et fournisseurs: 3 points.

Prix: 40 points (voir formule dans le rc).

Délai d'exécution: 15 points:

— délai d'exécution jugé en fonction du délai global d'exécution proposé par le candidat (indiqué dans l'acte d'engagement): 7 points,

— planning prévisionnel en distinguant la TF et la TC1: 5 points,

— cadence de pose proposée et pertinence des facteurs susceptibles d'améliorer ou réduire la cadence de pose: 3 points.

Conditions de remise des offres:

Les candidats ont la possibilité de répondre:

— soit sur support papier en lettre recommandée avec avis de réception postal à l'adresse suivante: Smgsevesc — 12 rue Mansart — 78000 Versailles,

— soit remis contre récépissé au siège du Smgsevesc aux horaires d'ouverture des bureaux (du lundi au vendredi de 8:30 à 12:30 et de 13:30 à 16:30) (hors jours fériés),

— soit par voie électronique à l'adresse suivante: www.e-marchespublics.com

Attention: les candidats devront choisir entre ces modes de transmission. Il n'est pas permis de transmettre une offre à la fois sur support papier et par voie électronique. Toute soumission effectuée à la fois sur support papier et sous forme électronique sera déclarée irrecevable.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 9.3.2015.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Marché de travaux pour la restructuration des canalisations AEP sous la RD 907 à Garches, Marnes-la-Coquette et Saint-Cloud (92) — tranche 2.

Quantité ou étendue:

La présente consultation concerne l'attribution d'un marché de travaux pour la restructuration des canalisations AEP sous la RD 907 à Garches, Marnes-la-Coquette et Saint-Cloud (92).

Le programme de travaux est le suivant:

Tranche ferme: construction de canalisations (linéaire cumulé: 3 kms).

Tranche conditionnelle 1: raccordement des maillages sur conduites en service.

Lieu(x) d'exécution: Garches, Marnes-la-Coquette et Saint-Cloud (92).

(Voir détail dans le règlement de consultation).

Numéro de référence: 2015-07
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Territoire syndical.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— Lettre candidature (Dc1),

— déclaration du candidat (Dc2),

— copie du ou des jugements (voir détail dans le règlement de consultation).

Situation économique et financière:

— Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles,

— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

Capacité technique et professionnelle:

— Liste des travaux similaires (pose de canalisations d'eau potable de dn > 400 mm en tranchée et fonçage dirigé dn > 600 mm) exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,

— Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature,

— Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,

— Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat.

Des certificats de qualification professionnelle en cours de validité doivent être fournis. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références des prestations faisant l'objet du marché. Les certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats sont en particulier:

— FNTP 5117 ou équivalent,

— FNTP 2321 ou équivalent,

— FNTP 1512 ou équivalent,

— FNTP 7311 ou équivalent.

(Voir détail dans le règlement de consultation).

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: (Voir le règlement de consultation).
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Les travaux, objet du présent marché, seront rémunérés dans les conditions fixées au CCAP.

Les marchés sont traités à prix unitaires. Les prix sont révisables.

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s), seront payées dans un délai global maximum de 30 jours en application de l'article 98 du code des marchés publics.

Le règlement des dépenses se fera par mandat administratif suivi d'un virement bancaire.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui l'exécuteront à la place du titulaire.

En cas de groupement, la forme souhaitée par l'entité adjudicatrice est un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait de l'entité adjudicatrice tel qu'il est indiqué ci-dessus.

Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois:

— en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements,

— en qualité de membres de plusieurs groupements.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique (45)
2. Prix des prestations (40)
3. Délais d'exécution — phasage — planification (15)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Laurence Breus
Adresse du profil d'acheteur: http://smgsevesc.e-marchespublics.com 🌏
Nom: Smgsevesc
Point de contact: Mme Sophie Brinster
Courrier électronique: s.brinster@etaso.fr 📧
Fax: +33 139232274 📠
Point de contact: M. le président

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Versailles
Adresse postale: 56 avenue de Saint-Cloud
Commune postale: Versailles
Code postal: 78011
Courrier électronique: greffe.ta-versailles@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 139245400 📞
Adresse Internet: http://www.ta-versailles.juradm.fr 🌏
Fax: +33 139245487 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:

Cette consultation peut faire l'objet d'un référé précontractuel, dans les conditions définies à l'article l551-1 du code de justice administrative (CJA).

Un recours pour excès de pouvoir peut être formé à l'encontre des décisions faisant griefs, dans les 2 mois de leur publication ou de leur notification.

Source: OJS 2015/S 051-089300 (2015-03-09)

Avis d'attribution de marché (2015-05-26)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 3 689 427 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Non spécifié

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Smgsevesc

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-05-26 📅
Date de publication: 2015-05-29 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 102-186313
Se réfère à l'avis: 2015/S 51-089300
Numéro JO-S: 102
Informations complémentaires

Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur: 2015-07. Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP: annonce nº 15-35998, mise en ligne le 10.3.2015 Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 26.5.2015.

Pouvoir adjudicateur
Contact
Courrier électronique: greffe.ta-versailles@juradm.fr 📧
Source: OJS 2015/S 102-186313 (2015-05-26)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Ouvrages annexes de pipelines et de câbles (>20)

Ouvrages annexes pour canalisations d'eau (>20)

Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau (8)