Marché de travaux d'aménagement d'un tourne-à-gauche, d'une entrée charretière d'un site logistique et de l'accotement ouest de l'avenue du Fond de Vaux à Saint Ouen l'Aumône (95)

SPLA Cergy-Pontoise aménagement

Les prestations portent sur la réalisation de travaux d'aménagement d'un tourne à gauche, d'une entrée charretière d'un site logistique et de l'accotement ouest de l'avenue du Fond de Vaux dans la ZAC du Vert Galant à Saint - Ouen - l'Aumône (95).

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-06-18. L'appel d'offres a été publié le 2015-05-26.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2015-05-26 Avis de marché
Avis de marché (2015-05-26)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage
Quantité ou étendue:
Le marché consiste principalement en:— les installations de chantier;— les ouvrages et travaux (fournitures, mise en œuvre, etc.) de voirie et réseaux divers comprenant:— l'ensemble des travaux préparatoires de nettoyage, déposes et démolitions;— l'ensemble des travaux de décapage de terre végétale et terrassements, qu'ils soient généraux ou particuliers;— l'ensemble des travaux de voirie;— l'ensemble des travaux de structure de voirie;— le chargement, le transport et le déchargement de tous les matériaux nécessaires à la réalisation de l'opération;— l'ensemble des réglages et essais du matériel mis en œuvre.Lieu d'exécution:avenue du Fond de Vaux, Saint Ouen l'Aumône (95).
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: SPLA Cergy-Pontoise Aménagement
Adresse postale: immeuble le Verger, rue de la Gare
Code postal: 95000
Commune postale: Cergy
Contact
Téléphone: +33 134201970 📞
Fax: +33 134201989 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-05-26 📅
Date limite de soumission: 2015-06-18 📅
Date de publication: 2015-05-29 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 102-184888
Numéro JO-S: 102
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info Marché à tranches conditionnelles. Critères d'attributions: le mémoire méthodologique pondéré comme suit: — délai d'exécution et planning prévisionnel: 30 %, — moyens humains et matériels mis à disposition: 5 %, — organisation, méthodologie et mode opératoire: 10 %, — démarche environnementale: 5 %. Unité monétaire utilisée, l'euro.horaires d'ouverture des locaux: lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00, sauf les samedis, dimanches et jours fériés. La procédure mise en œuvre est une procédure adaptée ouverte en une seule phase sans négociation. Le dossier de consultation des entreprises est disponible sur support papier et sur support dématérialisé: http://marches-publics.info/accueil.htm Pour information, les entreprises téléchargeant le DCE reçoivent automatiquement l'ensemble des messages déjà envoyés (questions-réponses) sous réserve de s'identifier sur la plateforme. Les questions-réponses ne sont pas transmises en cas de téléchargement anonyme. Le marché comporte des options définies dans le CCTP. A titre indicatif, il est prévu que les travaux commenceront au mois de: octobre 2015. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 26.5.2015.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Les prestations portent sur la réalisation de travaux d'aménagement d'un tourne à gauche, d'une entrée charretière d'un site logistique et de l'accotement ouest de l'avenue du Fond de Vaux dans la ZAC du Vert Galant à Saint - Ouen - l'Aumône (95).
Quantité ou étendue:
Le marché consiste principalement en:
— les installations de chantier;
— les ouvrages et travaux (fournitures, mise en œuvre, etc.) de voirie et réseaux divers comprenant:
— l'ensemble des travaux préparatoires de nettoyage, déposes et démolitions;
— l'ensemble des travaux de décapage de terre végétale et terrassements, qu'ils soient généraux ou particuliers;
— l'ensemble des travaux de voirie;
— l'ensemble des travaux de structure de voirie;
— le chargement, le transport et le déchargement de tous les matériaux nécessaires à la réalisation de l'opération;
— l'ensemble des réglages et essais du matériel mis en œuvre.
Lieu d'exécution:
avenue du Fond de Vaux, Saint Ouen l'Aumône (95).
Durée de l'accord: 5 mois
Numéro de référence: spla2015

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Une lettre de candidature (Dc1 ou équivalent).
Une déclaration sur l'honneur signée attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies à l'article 8 de l'ordonnance nº 2005-649 du 6.6.2005.
Le candidat en redressement judiciaire devra produire copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
Un document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat.
L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle.
Situation économique et financière:
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Capacité technique et professionnelle:
Expérience:
— présentation d'une liste de travaux exécutés ou en cours d'exécution de nature et d'ampleur similaire au cours des 5 dernières années indiquant le montant, la date et le maître d'ouvrage, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
Afficher plus
Capacités professionnelles:
— l'entreprise devra justifier, au moins, les capacités professionnelles suivantes (selon la nomenclature des travaux publics de l'identification professionnelle de la FNTP et de Qualipaysage) ou présenter des références équivalentes (certificats de capacité);
Afficher plus
— indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché;
— certificats de qualifications professionnelles (voir liste sur Rc)- nomenclature FNTP ou équivalente.
Capacités techniques:
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur chaque acompte.
Le titulaire peut fournir une garantie à première demande remplaçant l'application de la retenue de garantie.
Il n'est pas autorisé à fournir une caution personnelle et solidaire en remplacement de la retenue de garantie.
Il est prévu le versement d'une avance. Le montant de l'avance sera égal à 5 % du montant initial (TTC) du marché en prix de base.
Le titulaire aura à produire une garantie d'un montant équivalent à la dite avance sous forme d'une garantie à première demande.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Le délai maximum de paiement de l'avance est de 45 jours.
Le délai de paiement des acomptes est de 45 jours fin de mois à compter de la réception de la demande d'acompte par le maître d'oeuvre.
Le délai maximum de paiement du solde est de 45 jours à compter de la date de réception du décompte général et définitif par le maître d'ouvrage.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Le marché sera conclu soit en entreprise générale, soit en entreprises groupées solidaires.
Dans le cas où il ne revêtirait pas cette forme, lors du dépôt de son offre, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de contraindre le groupement attributaire à revêtir la forme d'un groupement conjoint avec mandataire solidaire.
Possibilité de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou de plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements: non.

Procédure
Période de validité de l'offre: 90 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix % (50)
2. Valeur technique de l'offre % (50)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 48090254300010
Contact
Point de contact: Le directeur
Nom: SPLA Cergy-Pontoise Aménagement
Adresse postale: immeuble le Verger - rue de la Gare
Code postal: 95015
Courrier électronique: spla@cergypontoise-amenagement.fr 📧
Nom: SPLA Cergy-Pontoise aménagement: M. le directeur

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: spla2015
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info
Marché à tranches conditionnelles.
Critères d'attributions: le mémoire méthodologique pondéré comme suit:
— délai d'exécution et planning prévisionnel: 30 %,
— moyens humains et matériels mis à disposition: 5 %,
— organisation, méthodologie et mode opératoire: 10 %,
— démarche environnementale: 5 %.
Unité monétaire utilisée, l'euro.horaires d'ouverture des locaux: lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00, sauf les samedis, dimanches et jours fériés.
La procédure mise en œuvre est une procédure adaptée ouverte en une seule phase sans négociation.
Le dossier de consultation des entreprises est disponible sur support papier et sur support dématérialisé: http://marches-publics.info/accueil.htm
Pour information, les entreprises téléchargeant le DCE reçoivent automatiquement l'ensemble des messages déjà envoyés (questions-réponses) sous réserve de s'identifier sur la plateforme.
Les questions-réponses ne sont pas transmises en cas de téléchargement anonyme.
Le marché comporte des options définies dans le CCTP.
A titre indicatif, il est prévu que les travaux commenceront au mois de: octobre 2015.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 26.5.2015.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Cergy-Pontoise
Adresse postale: Cité judiciaire, 3 rue Victor Hugo BP 50220
Commune postale: Cergy-Pontoise
Code postal: 95302
Téléphone: +33 172587000 📞
Adresse Internet: http://www.tgi-pontoise.justice.fr/ 🌏
Fax: +33 172587379 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2015/S 102-184888 (2015-05-26)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Val-d’Oise
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de fouille et de terrassement Travaux de terrassement Travaux d'aménagement paysager Travaux d'aménagement paysager... Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de pipelines, de...