Mailly (10) — construction de bâtiments vies en dur-légers — tranche 2 et 3 — ID 440915-32003

ESID de Metz

Mailly (10) — construction de bâtiments vies en dur-légers — tranche 2 et 3 — ID 440915-32003.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-10-05. L'appel d'offres a été publié le 2015-08-20.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2015-08-20 Avis de marché
2016-01-14 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2015-08-20)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments
Quantité ou étendue:
L'opération est découpée en tranches:— tranche ferme: construction de bâtiments vie en dur-légers — tranche 2,— tranche conditionnelle: construction de bâtiments vie en dur-légers — tranche 3.Les travaux seront réalisés conformément aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières (CCTP). Ils comprennent notamment:La réalisation des tranches 2 et 3 de construction de bâtiments vie en dur-légers, consistant à créer une capacité d'hébergement de quatre cents (2 x 200) personnes, ainsi que les sanitaires associés, les locaux ou installations techniques et les ouvrages annexes.Chacune de ces tranches comportera quatre bâtiments:— 2 bâtiments locaux sommeil, comprenant des chambres de 2 à 10 personnes;— 1 bâtiment local polyvalent, constitué d'une salle, d'une surface légèrement inférieure à 300 mètres carrés;— 1 bâtiment locaux sanitaires, comprenant:— des locaux séchoirs, d'une surface totale minimale de 120 mètres carrés (1 alvéole par chambre),— 1 local magasin, d'une surface minimale de 50 mètres carrés,— 25 lavabos, 15 WC, 15 urinoirs et 25 douches pour le personnel masculin (dont 1 lavabo, 1 WC et 1 douche Pmr) et 4 lavabos, 4 WC et 4 douches pour le personnel féminin (dont 1 lavabo, 1 WC et 1 douche Pmr),— 1 local d'entretien (ménage),— des locaux et installations techniques.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale
Nom du pouvoir adjudicateur: ESID de Metz
Adresse postale: rue du Maréchal Lyautey, CS 30 001
Code postal: 57044
Commune postale: Metz Cedex 01
Contact
Courrier électronique: usid-metz.marches@defense.gouv.fr 📧
Téléphone: +33 355748044 📞
Fax: +33 355748029 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-08-20 📅
Date limite de soumission: 2015-10-05 📅
Date de publication: 2015-08-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 163-297941
Numéro JO-S: 163
Informations complémentaires
Durée du marché A titre indicatif, les travaux commenceront vers le 2ème trimestre 2016. Il est précisé qu'en cas de recouvrement des tranches dans le temps, le délai contractuel de l'ensemble des travaux (hors période de préparation) ne sera pas réduit à moins de seize (16) mois. Tranche ferme. Délai global de l'ensemble des lots: La période de préparation n'est pas incluse dans le délai d'exécution des travaux et a une durée de trois (3) mois, son commencement sera fixé par ordre de service. Les travaux seront exécutés dans le délai de dix (10) mois à compter de la date qui sera fixée par ordre de service. Délai propre à chaque lot: Le délai propre à chaque lot sera déterminé dans le calendrier détaillé d'exécution des travaux établi dans les conditions fixées à l'article 4.1 du Ccap. Tranche conditionnelle Délai global de l'ensemble des lots: La période de préparation n'est pas incluse dans le délai d'exécution des travaux et a une durée de trois (3) mois, son commencement sera fixé par ordre de service. Les travaux seront exécutés dans le délai de dix (10) mois à compter de la date qui sera fixée par ordre de service. Délai propre à chaque lot: Le délai propre à chaque lot sera déterminé dans le calendrier détaillé d'exécution des travaux établi dans les conditions fixées à l'article 4.1 du Ccap. Visite des lieux: La visite des lieux est recommandée pour tous les lots, mais non obligatoire. Les entreprises désirant se rendre sur le site devront s'adresser au Cne Rémond, chargé d'affaires, (+33 326222851) ou à défaut à l'ingénieur principal COURNAC, chef du pôle maîtrise d'oeuvre (+33 326222840) afin de convenir d'un rendez-vous. Un préavis de 3 jours ouvrés devra être respecté. Une attestation de visite des lieux sera délivrée, signée d'un représentant du service. Les demandes de dossier de consultation (remis sous format Cd) peuvent être adressées par courrier,par fax ou par courrier électronique aux coordonnées indiquées ci-dessous. Le dossier de consultation peut être retiré sur place à la même adresse. Le dossier de consultation est également disponible et peut être téléchargé sur le site: www.marches-publics.gouv.fr Établissement du service d'infrastructure de la défense de Metz Service achats infrastructure (SAI) Section achats investissement 1 rue du Maréchal Lyautey CS 30001 57044 Metz Cedex 01 no fax: +33 355748029 adresse mail: usid-metz.marches@defense.gouv.fr (horaires d'ouverture du lundi au jeudi, sauf jours fériés, de 8:30 à 11:30 et de 13:30 à 16:00; le vendredi de 8:30 à 11:30 et de 13:30 à 15:30). Renseignements complémentaires: Pour obtenir des renseignements d'importance secondaire, les candidats pourront téléphoner aux coordonnées ci-dessous: Renseignements administratifs: Service achats infrastructure Mme Muller Tél: +33 355748044 ou Mme Goron +33 355748061 Renseignements techniques: Pôle de maîtrise d'oeuvre de Châlons-en-Champagne CNE Remond Mail: pascal.remond@intradef.gouv.fr tél: +33 326222851 ou IPI Cournac Tél: +33 626222840 Pour obtenir tout renseignement complémentaire nécessaire à l'étude des offres, les candidats devront faire parvenir au plus tard quinze (15) jours au moins avant la date de remise de l'offre une demande écrite: — par télécopie au +33 355748029, — ou par mail à: usid-metz.marches@defense.gouv.fr Une réponse sera alors adressée en temps utile à tous les candidats ayant retiré un dossier. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 20.8.2015.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Mailly (10) — construction de bâtiments vies en dur-légers — tranche 2 et 3 — ID 440915-32003.
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Plate-Forme, VRD, Maçonnerie
Brève description:
Réalisation de la plate-forme, des voiries et des réseaux divers, des chapes, des cloisons maçonnées, des enduits, des revêtements céramiques pour la construction de quatre…
… bâtiments:— 2 bâtiments locaux sommeil d'une capacité totale de 400 personnes, comprenant des chambres de 2 à 10 personnes;— 1 bâtiment local polyvalent, constitué d'une salle, d'une surface légèrement inférieure à 300 mètres carrés;— 1 bâtiment locaux sanitaires, comprenant:— des locaux séchoirs, d'une surface totale minimale de 120 mètres carrés (1 alvéole par chambre),— 1 local magasin, d'une surface minimale de 50 mètres carrés,— 25 lavabos, 15 WC, 15 urinoirs et 25 douches pour le personnel masculin (dont 1 lavabo, 1 WC et 1 douche Pmr) et 4 lavabos, 4 WC et 4 douches pour le personnel féminin (dont 1 lavabo, 1 WC et 1 douche Pmr),— 1 local d'entretien (ménage),— des locaux et installations techniques.
… bâtiments:
— 2 bâtiments locaux sommeil d'une capacité totale de 400 personnes, comprenant des chambres de 2 à 10 personnes;
— 1 bâtiment local polyvalent, constitué d'une salle, d'une surface légèrement inférieure à 300 mètres carrés;
— 1 bâtiment locaux sanitaires, comprenant:
— des locaux séchoirs, d'une surface totale minimale de 120 mètres carrés (1 alvéole par chambre),
— 1 local magasin, d'une surface minimale de 50 mètres carrés,
— 25 lavabos, 15 WC, 15 urinoirs et 25 douches pour le personnel masculin (dont 1 lavabo, 1 WC et 1 douche Pmr) et 4 lavabos, 4 WC et 4 douches pour le personnel féminin (dont 1 lavabo, 1 WC et 1 douche Pmr),
— 1 local d'entretien (ménage),
— des locaux et installations techniques.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Enveloppe, Menuiserie
Brève description:
Réalisation des structures métalliques, des bardages, des couvertures, des menuiseries, des résines de sol pour la construction de quatre…
… bâtiments:— 2 bâtiments locaux sommeil d'une capacité totale de 400 personnes, comprenant des chambres de 2 à 10 personnes;— 1 bâtiment local polyvalent, constitué d'une salle, d'une surface légèrement inférieure à 300 mètres carrés;— 1 bâtiment locaux sanitaires, comprenant:— des locaux séchoirs, d'une surface totale minimale de 120 mètres carrés (1 alvéole par chambre),— 1 local magasin, d'une surface minimale de 50 mètres carrés,— 25 lavabos, 15 WC, 15 urinoirs et 25 douches pour le personnel masculin (dont 1 lavabo, 1 WC et 1 douche Pmr) et 4 lavabos, 4 WC et 4 douches pour le personnel féminin (dont 1 lavabo, 1 WC et 1 douche Pmr),— 1 local d'entretien (ménage),— des locaux et installations techniques.
… bâtiments:
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Électricité, Plomberie, CVC
Brève description:
Réalisation des réseaux divers, des installations électriques, des installations d'alimentation de production et d'évacuation des eaux, des installations de chauffage par le sol pour la construction de quatre…
… bâtiments:— 2 bâtiments locaux sommeil d'une capacité totale de 400 personnes, comprenant des chambres de 2 à 10 personnes;— 1 bâtiment local polyvalent, constitué d'une salle, d'une surface légèrement inférieure à 300 mètres carrés;— 1 bâtiment locaux sanitaires, comprenant:— des locaux séchoirs, d'une surface totale minimale de 120 mètres carrés (1 alvéole par chambre),— 1 local magasin, d'une surface minimale de 50 mètres carrés,— 25 lavabos, 15 WC, 15 urinoirs et 25 douches pour le personnel masculin (dont 1 lavabo, 1 WC et 1 douche Pmr) et 4 lavabos, 4 WC et 4 douches pour le personnel féminin (dont 1 lavabo, 1 WC et 1 douche Pmr),— 1 local d'entretien (ménage),— des locaux et installations techniques.
… bâtiments:
Quantité ou étendue:
L'opération est découpée en tranches:
— tranche ferme: construction de bâtiments vie en dur-légers — tranche 2,
— tranche conditionnelle: construction de bâtiments vie en dur-légers — tranche 3.
Les travaux seront réalisés conformément aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières (CCTP). Ils comprennent notamment:
La réalisation des tranches 2 et 3 de construction de bâtiments vie en dur-légers, consistant à créer une capacité d'hébergement de quatre cents (2 x 200) personnes, ainsi que les sanitaires associés, les locaux ou installations techniques et les ouvrages annexes.
Afficher plus
Chacune de ces tranches comportera quatre bâtiments:
— 2 bâtiments locaux sommeil, comprenant des chambres de 2 à 10 personnes;
— 1 bâtiment local polyvalent, constitué d'une salle, d'une surface légèrement inférieure à 300 mètres carrés;
— 1 bâtiment locaux sanitaires, comprenant:
— des locaux séchoirs, d'une surface totale minimale de 120 mètres carrés (1 alvéole par chambre),
— 1 local magasin, d'une surface minimale de 50 mètres carrés,
— 25 lavabos, 15 WC, 15 urinoirs et 25 douches pour le personnel masculin (dont 1 lavabo, 1 WC et 1 douche Pmr) et 4 lavabos, 4 WC et 4 douches pour le personnel féminin (dont 1 lavabo, 1 WC et 1 douche Pmr),
— 1 local d'entretien (ménage),
— des locaux et installations techniques.
Durée de l'accord: 13 mois
Numéro de référence: 15-PMO03-288-290
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Camp militaire de Mailly, 10230 Mailly.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Lettre de candidature (formulaire Dc1), incluant notamment:
— les pouvoirs des cotraitants habilitant le mandataire à signer l'offre en cas de groupement;
— une déclaration sur l'honneur certifiant que le candidat a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales et sociales (art 44 du CMP);
— déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (formulaire Dc2), incluant notamment:
— le pouvoir de la personne habilitée à engager la société.
Si le candidat est en redressement judiciaire, la ou les copies des jugements prononcés à cet effet. Les entreprises devront justifier de leur habilitation à poursuivre leur activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché (art.43 et 44 du Cmp).
Afficher plus
Situation économique et financière:
Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (formulaire Dc2), mentionnant le chiffre d'affaires des 3 dernières années.
Niveau(x) minimal/minimaux de normes: Aucun minimum exigé.
Capacité technique et professionnelle:
Liste de références de travaux exécutés au cours des 3 dernières années et de même nature que ceux faisant l'objet de la présente consultation.
Cette liste, qui se limitera à quelques références pertinentes et vérifiables sur des opérations de complexité comparable, sera détaillée et fera obligatoirement ressortir, pour chaque référence, la nature avec indication des caractéristiques principales, son montant, l'époque de réalisation (date), le lieu d'exécution et les organismes ou maîtres d'ouvrage pour lesquels les travaux ont été réalisés, avec indication des coordonnées d'un correspondant du maître d'ouvrage ou de l'organisme chargé de l'opération.
Afficher plus
Cette liste est à fournir dans tous les cas pour chaque opérateur économique.
En l'absence de telles références ou en cas de références insuffisantes, le candidat produira tous les éléments nécessaires à l'appréciation de ses capacités notamment ses qualifications professionnelles (expériences et qualification des personnels) et ses moyens.
Afficher plus
La preuve des capacités techniques et professionnelles peut être apportée:
— par tout moyen à sa convenance notamment par des certificats de bonne exécution de travaux,
— par des certificats de qualifications professionnelles, par des certificats d'identité professionnelle,
— par des certificats de qualité.
Les entreprises de création récente sont invitées à justifier de leurs capacités financières, techniques, ainsi que de leurs références professionnelles par tout moyen.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Néant.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Le présent marché est financé sur le budget de l'état et payé par virement administratif, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande de paiement du titulaire.
Le présent marché sera conclu à prix global forfaitaire.
— avance sous conditions,
— acomptes mensuels par virements,
— prix révisables.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Le marché sera conclu:
— soit avec un opérateur économique unique,
— soit avec un groupement solidaire d'opérateurs économiques.
Un même opérateur économique ne peut être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché.
Il est interdit de présenter une offre en agissant à la fois en tant que candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements.
En cas de groupement solidaire chacun des opérateurs économiques est engagé pour la totalité du marché.
La composition du groupement ne pourra être modifiée entre la date de remise des offres et la date de signature du marché. Toutefois, si le groupement apporte la preuve qu'un de ses membres est mis en liquidation judiciaire ou qu'il se trouve dans l'impossibilité d'accomplir sa tâche pour des raisons qui ne seraient pas de son fait, le groupement pourra demander au pouvoir adjudicateur l'autorisation de continuer à participer à la procédure de passation sans cet opérateur défaillant, en proposant le cas échéant à l'acceptation du représentant du pouvoir adjudicateur un ou plusieurs sous-traitants. Le pouvoir adjudicateur se prononcera sur cette demande après examen de la capacité professionnelle, technique et financière de l'ensemble des membres du groupement ainsi transformé et, le cas échéant, des sous-traitants présentés à son acceptation.
Afficher plus

Procédure
Période de validité de l'offre: 6 mois

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Mme Muller Catherine
Courrier électronique: greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 15-PMO03-288-290
Informations complémentaires
Durée du marché
A titre indicatif, les travaux commenceront vers le 2ème trimestre 2016.
Il est précisé qu'en cas de recouvrement des tranches dans le temps, le délai contractuel de l'ensemble des travaux (hors période de préparation) ne sera pas réduit à moins de seize (16) mois.
Tranche ferme.
Délai global de l'ensemble des lots:
La période de préparation n'est pas incluse dans le délai d'exécution des travaux et a une durée de trois (3) mois, son commencement sera fixé par ordre de service.
Les travaux seront exécutés dans le délai de dix (10) mois à compter de la date qui sera fixée par ordre de service.
Délai propre à chaque lot:
Le délai propre à chaque lot sera déterminé dans le calendrier détaillé d'exécution des travaux établi dans les conditions fixées à l'article 4.1 du Ccap.
Tranche conditionnelle
Visite des lieux:
La visite des lieux est recommandée pour tous les lots, mais non obligatoire.
Les entreprises désirant se rendre sur le site devront s'adresser au Cne Rémond, chargé d'affaires, (+33 326222851) ou à défaut à l'ingénieur principal COURNAC, chef du pôle maîtrise d'oeuvre (+33 326222840) afin de convenir d'un rendez-vous. Un préavis de 3 jours ouvrés devra être respecté.
Afficher plus
Une attestation de visite des lieux sera délivrée, signée d'un représentant du service.
Les demandes de dossier de consultation (remis sous format Cd) peuvent être adressées par courrier,par fax ou par courrier électronique aux coordonnées indiquées ci-dessous.
Le dossier de consultation peut être retiré sur place à la même adresse.
Le dossier de consultation est également disponible et peut être téléchargé sur le site: www.marches-publics.gouv.fr
Établissement du service d'infrastructure de la défense de Metz
Service achats infrastructure (SAI)
Section achats investissement
1 rue du Maréchal Lyautey
CS 30001
57044 Metz Cedex 01
no fax: +33 355748029
(horaires d'ouverture du lundi au jeudi, sauf jours fériés, de 8:30 à 11:30 et de 13:30 à 16:00; le vendredi de 8:30 à 11:30 et de 13:30 à 15:30).
Renseignements complémentaires:
Pour obtenir des renseignements d'importance secondaire, les candidats pourront téléphoner aux coordonnées ci-dessous:
Renseignements administratifs:
Service achats infrastructure
Mme Muller
Tél: +33 355748044
ou
Mme Goron
+33 355748061
Renseignements techniques:
Pôle de maîtrise d'oeuvre de Châlons-en-Champagne
CNE Remond
tél: +33 326222851
ou IPI Cournac
Tél: +33 626222840
Pour obtenir tout renseignement complémentaire nécessaire à l'étude des offres, les candidats devront faire parvenir au plus tard quinze (15) jours au moins avant la date de remise de l'offre une demande écrite:
— par télécopie au +33 355748029,
— ou par mail à: usid-metz.marches@defense.gouv.fr
Une réponse sera alors adressée en temps utile à tous les candidats ayant retiré un dossier.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 20.8.2015.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Adresse postale: 25 rue du Lycée
Commune postale: Châlons-en-Champagne
Code postal: 51036
Courrier électronique: greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 326668687 📞
Fax: +33 326210187 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2015/S 163-297941 (2015-08-20)
Avis d'attribution de marché (2016-01-14)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 908 698,42 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Union européenne

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Contact
Téléphone: +33 355748052 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-01-14 📅
Date de publication: 2016-01-19 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 012-016444
Se réfère à l'avis: 2015/S 163-297941
Numéro JO-S: 12
Informations complémentaires
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP Annonce nº 15-129471, mise en ligne le 21.8.2015. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 14.1.2016.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (80)
2. Valeur technique (20)

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-12-18 📅
Nom: Groupement Roussey
Adresse postale: route de la Villeneuve au Chatelot
Commune postale: Pont-sur-Seine
Code postal: 10400

2️⃣
Nom: Bgc
Adresse postale: ZA Base Choux — BP 90022
Commune postale: Sainte-Marie-aux-Chênes
Code postal: 57255

3️⃣
Nom: Eiffage Énergie Bourgogne Champagne
Adresse postale: 52 avenue Jean Jaures
Commune postale: La Chapelle Saint Luc
Code postal: 10600
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 9
1
2

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Mme Mathieu Vanessa
Source: OJS 2016/S 012-016444 (2016-01-14)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
BGC Eiffage energie Bourgogne Champagne Groupement Roussey
Produits/services:
Meubles (y compris les meubles de... Appareils ménagers Appareils ménagers électriques Chauffe-eau et chauffage de bâtiment;... Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de bâtiments Travaux de couverture et travaux... Travaux de corps de métier spécialisés... Travaux de maçonnerie et de briquetage