Magnanville - collège George Sand - travaux de remplacement des installations de chauffage

Conseil général des Yvelines

Le délai global d'exécution des travaux (y compris la période de préparation prévue à l'article 12.1 du CCAP d'une durée de 60 jours par dérogation à l'article 28.1 du CCAG Travaux) est de 147 jours (dates prévisionnelles de mai à septembre 2015) comme prévu à l'article 6.1 du CCAP sous réserve de l'indication à l'article 3 de l'acte d'engagement d'un délai d'exécution optimisé des travaux.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-03-10. L'appel d'offres a été publié le 2015-01-27.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Point service

Qui ?

• Conseil général des Yvelines

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Ile-de-France › Yvelines

Historique des marchés publics

Date	Document
2015-01-27	Avis de marché
2015-02-04	Informations complémentaires
2015-06-29	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2015-01-27)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'équipement du bâtiment
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'équipement du bâtiment 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général des Yvelines
Adresse postale: 2 place André Mignot
Code postal: 78012
Commune postale: Versailles
Contact
Adresse Internet: http://www.yvelines.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-01-27 📅
Date limite de soumission: 2015-03-10 📅
Date de publication: 2015-01-31 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 022-035022
Numéro JO-S: 22
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.achats.yvelines.fr Critères d'attributions: Au travers d'un mémoire technique, le candidat devra valoriser son offre technique en détaillant les points suivants: - sous critère 2.1: : Méthodologie d'intervention et organisation du chantier, des études et du respect des délais (20 points): 2.1.1: Description de l'organisation et des moyens relatifs aux études préparatoires et d'exécution.(6 points) 2.1.2: Description des moyens matériels mis en œuvre (4 points) 2.1.3: Descriptions de l'expérience et des compétences du référent chantier (4 points) 2.1.4: Délais (6 points) le candidat proposera dans l'acte d'engagement (article 3) une optimisation du délai d'exécution des travaux, sachant que les délais de préparation fixés par le maître d'ouvrage (60 jours) restent incompressibles. L'attention des candidats est attirée sur les points suivants: Le délai proposé par le candidat doit être cohérent et justifié (moyens mis en œuvre pour y parvenir à décrire dans un mémoire technique) le délai proposé par le candidat ne peut en aucun cas, être supérieur au délai prévu à l'article 6.1 du CCAP dans un tel cas, l'offre sera déclarée irrégulière. A défaut d'indication de la part du prestataire, le délai d'exécution prévu à l'article 6.1 du CCAP Sera applicable. - Sous critère 2.2: Fiches techniques du matériel pour évaluer la performance et la qualité du matériel (10 points). Fiches techniques à fournir: radiateurs, chaudières, groupe de pompes, désemboueur, maintien de pression, vannes de réglage, régulation, tubes chauffage pré-isolés pour réseaux enterrés, préparateur ECS, caissons d'extraction. Unité monétaire utilisée, l'euro.qualifications: Qualibat 1552 (Traitement de l'amiante) obligatoire (Les entreprises certifiées 1512 " Traitement de l'amiante en place concernant les matériaux et produits à risques particuliers " et 1513 " Traitement de l'amiante en place concernant les matériaux et produits friables " devront être reclassées dans le nouveau dispositif de certification 1552 " Traitement de l'amiante "). Si le candidat est dans l'incapacité de fournir la qualification 1552 au moment de la remise de son offre, il fournira une attestation par laquelle il s'engage à présenter un ou plusieurs sous-traitants pressentis possédant cette qualification. La preuve de cette qualification devra être obligatoirement fournie dans le dossier de candidature. De plus, dans le cas où le candidat est dans l'incapacité de fournir le dossier administratif complet de son sous-traitant au moment de la remise de son offre, il devra obligatoirement le fournir avant la notification du marché. Qualibat 5312 - installations thermiques (technicité confirmée). Qualifelec E2 La qualification peut être remplacée par une équivalente délivrée par un organisme agréé, ou, excepté pour la qualification 1552, par des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat. Instance chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Versailles, 56 avenue de Saint Cloud, 78000 Versailles, service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours: Conseil général des Yvelines DAJCP Mme Mélinda Étienne, 2 place André Mignot, 78012 Versailles cedex, télécopieur: +33 139078738, courriel: metienne@yvelines.fr. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 27.1.2015.

Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.achats.yvelines.fr

Critères d'attributions: Au travers d'un mémoire technique, le candidat devra valoriser son offre technique en détaillant les points suivants:

- sous critère 2.1: : Méthodologie d'intervention et organisation du chantier, des études et du respect des délais (20 points):

2.1.1: Description de l'organisation et des moyens relatifs aux études préparatoires et d'exécution.(6 points)

2.1.2: Description des moyens matériels mis en œuvre (4 points)

2.1.3: Descriptions de l'expérience et des compétences du référent chantier (4 points)

2.1.4: Délais (6 points)

le candidat proposera dans l'acte d'engagement (article 3) une optimisation du délai d'exécution des travaux, sachant que les délais de préparation fixés par le maître d'ouvrage (60 jours) restent incompressibles.

L'attention des candidats est attirée sur les points suivants:

Le délai proposé par le candidat doit être cohérent et justifié (moyens mis en œuvre pour y parvenir à décrire dans un mémoire technique)

le délai proposé par le candidat ne peut en aucun cas, être supérieur au délai prévu à l'article 6.1 du CCAP dans un tel cas, l'offre sera déclarée irrégulière.

A défaut d'indication de la part du prestataire, le délai d'exécution prévu à l'article 6.1 du CCAP Sera applicable.

- Sous critère 2.2: Fiches techniques du matériel pour évaluer la performance et la qualité du matériel (10 points).

Fiches techniques à fournir: radiateurs, chaudières, groupe de pompes, désemboueur, maintien de pression, vannes de réglage, régulation, tubes chauffage pré-isolés pour réseaux enterrés, préparateur ECS, caissons d'extraction.

Unité monétaire utilisée, l'euro.qualifications:

Qualibat 1552 (Traitement de l'amiante) obligatoire (Les entreprises certifiées 1512 " Traitement de l'amiante en place concernant les matériaux et produits à risques particuliers " et 1513 " Traitement de l'amiante en place concernant les matériaux et produits friables " devront être reclassées dans le nouveau dispositif de certification 1552 " Traitement de l'amiante "). Si le candidat est dans l'incapacité de fournir la qualification 1552 au moment de la remise de son offre, il fournira une attestation par laquelle il s'engage à présenter un ou plusieurs sous-traitants pressentis possédant cette qualification. La preuve de cette qualification devra être obligatoirement fournie dans le dossier de candidature. De plus, dans le cas où le candidat est dans l'incapacité de fournir le dossier administratif complet de son sous-traitant au moment de la remise de son offre, il devra obligatoirement le fournir avant la notification du marché.

Qualibat 5312 - installations thermiques (technicité confirmée).

Qualifelec E2

La qualification peut être remplacée par une équivalente délivrée par un organisme agréé, ou, excepté pour la qualification 1552, par des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.

Instance chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Versailles, 56 avenue de Saint Cloud, 78000 Versailles,

service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours: Conseil général des Yvelines DAJCP Mme Mélinda Étienne, 2 place André Mignot, 78012 Versailles cedex, télécopieur: +33 139078738, courriel: metienne@yvelines.fr.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 27.1.2015.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Description des options:

Au sens du droit communautaire des marchés publics, le présent marché pourra, en cas de modifications des prestations prévues au marché, faire l'objet d'un ou plusieurs avenants au sens des dispositions de l'article 20 du code des marchés publics.

Au sens " modalités d'exécution particulières du marché " en droit des marchés publics français, le marché ne comporte pas d'option.

Numéro de référence: 2014-543
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: place Pierre Mendès France, 78200 Magnanville.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Lettre de candidature accompagnée de documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager la société (produire une délégation de pouvoir le cas échéant, les habilitations du mandataire pour représenter les opérateurs économiques dans le cadre d'un groupement).

Copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire.

Déclaration sur l'honneur datée et signée par le candidat certifiant qu'il n'entre dans aucune des interdictions de l'article 43 du code des marchés publics (voir modèle dans le formulaire Dc1).

Justificatifs éventuels d'un droit de préférence pour l'attribution du marché (article 53 IV du code des marchés publics: société coopérative ouvrière de production, artisan, société coopérative d'artisan, entreprise adaptée, etc.).

Engagement écrit éventuel d'autres entreprises à participer à l'exécution du marché, et dont le candidat demande la prise en compte des capacités (article 45 III du code des marchés publics).

Situation économique et financière:

Les candidats seront jugés sur leurs capacités:

- financières = chiffres d'affaires a ce titre, les candidats devront produire:

- une déclaration du chiffre d'affaires global, du chiffre d'affaires concernant les prestations, objet du marché, au cours de chacun des 3 derniers exercices disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

Les candidats seront jugés sur leurs capacités:

- professionnelles = références et/ou qualification ou tout document permettant au prestataire de prouver sa capacité à réaliser les prestations

- techniques = moyens humains et techniques

Les qualifications sont décrites dans la rubrique "Renseignements complémentaires" du présent avis.

A ce titre, les candidats devront produire:

Une déclaration des effectifs moyens, du personnel d'encadrement au cours de chacun des 3 derniers exercices disponibles et des moyens dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature (outillage, matériel et équipement technique...).

Une présentation d'une liste des prestations exécutées au cours des 5 dernières années indiquant le maître d'ouvrage, le montant du marché, l'époque et le lieu d'exécution.

Les certificats de qualifications professionnelles, ou tout moyen de preuve équivalent.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Le Département des Yvelines informe les candidats qu'une garantie à première demande sera exigée dans le cas où le titulaire du marché bénéficiera d'une avance.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Fonds publics du département des Yvelines.

Le mode de règlement du marché choisi par la personne publique est le virement administratif (délai de paiement prévu au code des marchés publics).

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Ces marchés seront conclus avec un prestataire unique ou avec un groupement d'entreprises. Les candidats ont la possibilité de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d'un groupement.

En cas de groupement conjoint du candidat attributaire, le pouvoir adjudicateur demandera sa transformation en groupement solidaire.

Procédure
Période de validité de l'offre: 160 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur financière (70 points)
2. Valeur technique (30 points)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 22780646000019
Contact
Point de contact: Le président
Adresse du profil d'acheteur: http://www.achats.yvelines.fr 🌏
Nom: Conseil général des Yvelines - DPIC: renseignements techniques: Magda Al Saadi - +33 139077642
Adresse postale: Renseignements administratifs: Yvette Botras - +33 139078658, 2 place André Mignot, http://www.achats.yvelines.fr
Fax: +33 139078738 📠
Nom: Conseil général des Yvelines: DPIC-SDFGMP-Service des marchés
Adresse postale: Florence Chasles, 2 place André Mignot - bureau C 304, du lundi au jeudi entre 9:00-12:00 et 14:00-17:00 et le vendredi entre 9:00-12 :00 et 14 h00-16:00 Retrait par voie électronique: http://www.achats.yvelines.fr
Téléphone: +33 139078287 📞
Nom: Conseil général des Yvelines: DPIC - sDFGMP - service des marchés
Adresse postale: Florence Chasles, 2 place André Mignot - bureau C 304, Remise contre récepissé du lundi au jeudi entre 9:00-12:00 et 14:00-17:00 et le vendredi entre 9:00-12:00 et 14:00-16:00 Dépôt par voie électronique: http://www.achats.yvelines.fr

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2014-543
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.achats.yvelines.fr

Critères d'attributions: Au travers d'un mémoire technique, le candidat devra valoriser son offre technique en détaillant les points suivants:

- sous critère 2.1: : Méthodologie d'intervention et organisation du chantier, des études et du respect des délais (20 points):

2.1.1: Description de l'organisation et des moyens relatifs aux études préparatoires et d'exécution.(6 points)

2.1.2: Description des moyens matériels mis en œuvre (4 points)

2.1.3: Descriptions de l'expérience et des compétences du référent chantier (4 points)

2.1.4: Délais (6 points)

le candidat proposera dans l'acte d'engagement (article 3) une optimisation du délai d'exécution des travaux, sachant que les délais de préparation fixés par le maître d'ouvrage (60 jours) restent incompressibles.

L'attention des candidats est attirée sur les points suivants:

Le délai proposé par le candidat doit être cohérent et justifié (moyens mis en œuvre pour y parvenir à décrire dans un mémoire technique)

le délai proposé par le candidat ne peut en aucun cas, être supérieur au délai prévu à l'article 6.1 du CCAP dans un tel cas, l'offre sera déclarée irrégulière.

A défaut d'indication de la part du prestataire, le délai d'exécution prévu à l'article 6.1 du CCAP Sera applicable.

- Sous critère 2.2: Fiches techniques du matériel pour évaluer la performance et la qualité du matériel (10 points).

Fiches techniques à fournir: radiateurs, chaudières, groupe de pompes, désemboueur, maintien de pression, vannes de réglage, régulation, tubes chauffage pré-isolés pour réseaux enterrés, préparateur ECS, caissons d'extraction.

Unité monétaire utilisée, l'euro.qualifications:

Qualibat 1552 (Traitement de l'amiante) obligatoire (Les entreprises certifiées 1512 " Traitement de l'amiante en place concernant les matériaux et produits à risques particuliers " et 1513 " Traitement de l'amiante en place concernant les matériaux et produits friables " devront être reclassées dans le nouveau dispositif de certification 1552 " Traitement de l'amiante "). Si le candidat est dans l'incapacité de fournir la qualification 1552 au moment de la remise de son offre, il fournira une attestation par laquelle il s'engage à présenter un ou plusieurs sous-traitants pressentis possédant cette qualification. La preuve de cette qualification devra être obligatoirement fournie dans le dossier de candidature. De plus, dans le cas où le candidat est dans l'incapacité de fournir le dossier administratif complet de son sous-traitant au moment de la remise de son offre, il devra obligatoirement le fournir avant la notification du marché.

Qualibat 5312 - installations thermiques (technicité confirmée).

Qualifelec E2

La qualification peut être remplacée par une équivalente délivrée par un organisme agréé, ou, excepté pour la qualification 1552, par des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.

Instance chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Versailles, 56 avenue de Saint Cloud, 78000 Versailles,

service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours: Conseil général des Yvelines DAJCP Mme Mélinda Étienne, 2 place André Mignot, 78012 Versailles cedex, télécopieur: +33 139078738, courriel: metienne@yvelines.fr.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 27.1.2015.

Source: OJS 2015/S 022-035022 (2015-01-27)

Informations complémentaires (2015-02-04)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-02-04 📅
Date limite de soumission: 2015-03-16 📅
Date de publication: 2015-02-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 027-044392
Se réfère à l'avis: 2015/S 22-035022
Numéro JO-S: 27
Source: OJS 2015/S 027-044392 (2015-02-04)

Avis d'attribution de marché (2015-06-29)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 779 706,51 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-06-29 📅
Date de publication: 2015-07-02 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 125-228723
Numéro JO-S: 125
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral sur http://www.achats.yvelines.fr Instance chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Versailles, 56 avenue de Saint-Cloud, 78000 Versailles, Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours: Conseil Général des Yvelines DAJCP Mme Mélinda Étienne, 2 place André Mignot, 78012 Versailles Cedex, télécopieur: +33 139078738, courriel: metienne@yvelines.fr Références de l'avis initial paru au BOAMP Parution n Références de publication rectificative Annonce n Parution n Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 29.6.2015.

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2015-06-25 📅
Nom: Point service
Adresse postale: ZI route de Délincourt
Commune postale: Gisors
Code postal: 27140
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 7
Source: OJS 2015/S 125-228723 (2015-06-29)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux d'équipement du bâtiment (>20)

Installations mécaniques
Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité (>20)
Travaux d'isolation (>20)
Travaux d'équipement électrique (>20)
Travaux de plomberie (>20)