Construction de 49 logements et 2 locaux d'activité au Lot E3 ZAC Cardinet Chalabre au 167/169 avenue de Clichy et 6/8 rue Bernard Buffet, Paris 17ème

SIEMP

Appel d'offres ouvert passé en application de l'ordonnance no 2005-649 du 6.6.2005 et des articles 7, 29 du décret no 2005-1742 du 30.12.2005.
Le marché prévoit une clause d'insertion professionnelle.
Lieu d'exécution:167/169 avenue de Clichy et 6/8 rue Bernard Buffet à Paris 17ème
le délai d'exécution est de 20 mois tous corps d'état, à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux (période de préparation du chantier de 3 mois comprise).

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-09-14. L'appel d'offres a été publié le 2015-07-03.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2015-07-03 Avis de marché
Avis de marché (2015-07-03)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Nom du pouvoir adjudicateur: Siemp
Adresse postale: 29 boulevard Bourdon
Code postal: 75180
Commune postale: Paris
Contact
Téléphone: +33 142772020 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-07-03 📅
Date limite de soumission: 2015-09-14 📅
Date de publication: 2015-07-08 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 129-236554
Numéro JO-S: 129
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info Renseignements administratifs: SIEMP, Mme Delcambre, 29 bd Bourdon, 75180 Paris Cedex 04, Tél. +33 149962554. Renseignements techniques: SIEMP, Mme Galy, 29 bd Bourdon 75180 Paris Cedex 04, Tél. +33 149967653 unité monétaire utilisée, l'euro. Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site https://www.marches.publics.info Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 3.7.2015.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Appel d'offres ouvert passé en application de l'ordonnance no 2005-649 du 6.6.2005 et des articles 7, 29 du décret no 2005-1742 du 30.12.2005.
Le marché prévoit une clause d'insertion professionnelle.
Lieu d'exécution:167/169 avenue de Clichy et 6/8 rue Bernard Buffet à Paris 17ème
le délai d'exécution est de 20 mois tous corps d'état, à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux (période de préparation du chantier de 3 mois comprise).
Les variantes sont acceptées ✅
Numéro de référence: 14FT-0220-K

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Les candidatures des entreprises seront sélectionnées après analyse de l'ensemble des documents suivants permettant d'évaluer leurs capacités professionnelles, techniques et financières:
— Lettre de candidature et déclaration sur l'honneur signées indiquant que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdictions de soumissionner mentionnés à l'article 8 de l'ordonnance 2005-649 du 6.6.2005 ou formulaire Dc1 (version 08/2014);
— Copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire;
— Attestations d'assurances (responsabilité civile, décennale) en cours de validité;
— Attestations fiscales et sociales en cours de validité ou formulaire NOTI2;
— Extrait K bis datant de moins de 3 mois;
Situation économique et financière:
— Chiffres d'affaires réalisés sur les 3 dernières années ou formulaire Dc2 (version 09/2010).
Capacité technique et professionnelle:
— Effectifs et matériels;
— Références de travaux similaires de moins de cinq ans, qualifications professionnelles et compétences en matière de qualité.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Voir CCAP.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Le délai maximum de paiement est de 45 jours à réception de la situation validée par l'architecte.

Procédure
Période de validité de l'offre: 210 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. La valeur technique et environnementale de l'offre appréciée à travers le mémoire technique :Accès et installation de chantier: 30 % développement durable avec la prise en compte du CPCE: 30%mode opératoire construction: 20 % planning détaillé de l'opération: 20 % (60)
2. Le prix % (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 56208612400038
Contact
Point de contact: Mme de Brem Valérie, directrice générale
Nom: Newworks
Adresse postale: 111-115 rue Réaumur
Code postal: 75003
Téléphone: +33 170372434 📞
Nom: SIEMP: direction juridique et marchés
Adresse postale: 29 bd Bourdon, Cedex 04

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 14FT-0220-K
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info
Renseignements administratifs:
SIEMP, Mme Delcambre, 29 bd Bourdon,
75180 Paris Cedex 04,
Tél. +33 149962554.
Renseignements techniques:
SIEMP, Mme Galy, 29 bd Bourdon
Tél. +33 149967653
unité monétaire utilisée, l'euro.
Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site https://www.marches.publics.info
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 3.7.2015.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance
Adresse postale: 4 bd du Palais
Commune postale: Paris RP
Code postal: 75055
Téléphone: +33 144325151 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2015/S 129-236554 (2015-07-03)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de bâtiments