Construction centre d'hébergement athlètes de haut niveau au lycée Laplace à Caen (14) - phase 1

Avis de marché (2015-03-13)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Construction d'établissements d'enseignement supérieur
Quantité ou étendue:
“Estimation globale de l'opération est de 3 420 000 EUR HT pour la phase 1.”
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Construction d'établissements d'enseignement supérieur 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil régional Basse-Normandie
Adresse postale: CS 50523
Code postal: 14035
Commune postale: Caen Cedex 1
Contact
Adresse Internet: http://marchespublics.crbn.fr 🌏
Courrier électronique: sdm@crbn.fr 📧
Téléphone: +33 231069815 📞
Fax: +33 231069734 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-03-13 📅
Date limite de soumission: 2015-04-24 📅
Date de publication: 2015-03-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 054-093679
Numéro JO-S: 54
Informations complémentaires

“Le marché débutera à la date de sa notification pour se terminer à la réception des travaux. Le délai d'exécution des travaux est fixé à 16 mois à compter...”    Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
“Les travaux ont pour objet la construction d'un centre d'hébergement et de ressource pour les SHN (sportif de haut niveau) au lycée Laplace à Caen. Ainsi...”    Afficher plus

“En application des dispositions de l'article 14 du code des marchés publics français, l'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par...”    Afficher plus
Numéro du lot: 1
Brève description:
“Terrassement - VRD - espaces verts.”
Numéro du lot: 2
Brève description:
“Gros-œuvre.”
Numéro du lot: 3
Brève description:
“Isolation par l'extérieur - peinture de façade45.”
Numéro du lot: 4
Brève description:
“Étanchéité.”
Numéro du lot: 5
Brève description:
“Menuiserie extérieure aluminium.”
Numéro du lot: 6
Brève description:
“Serrurerie.”
Numéro du lot: 7
Brève description:
“Cloisons - doublages.”
Numéro du lot: 8
Brève description:
“Menuiseries intérieures.”
Numéro du lot: 9
Brève description:
“Faux-Plafonds.”
Numéro du lot: 10
Brève description:
“Carrelage - faïence - chape.”
Numéro du lot: 11
Brève description:
“Sols souples.”
Numéro du lot: 12
Brève description:
“Peinture.”
Numéro du lot: 13
Brève description:
“Ascenseur.”
Numéro du lot: 14
Brève description:
“Plomberie sanitaire - ventilation - chauffage.”
Numéro du lot: 15
Brève description:
“Électricité courants forts et faibles.”
Description des options:
“Des marchés négociés sont susceptibles d'être passés ultérieurement ainsi que des avenants en application, respectivement, des articles 35 (II) et 20 du...”    Afficher plus

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
“Dc1 (lettre de candidature) et dc2 (déclaration du candidat) dernière version disponible sur le site du minefi...”    Afficher plus
Situation économique et financière:
“Déclaration concernant le chiffre d'affaire, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.”
Capacité technique et professionnelle:
“Déclaration indiquant les moyens humains et matériels du candidat; présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années.”
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
“Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes jusqu'à la fin du délai de garantie de parfait achèvement.”
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
“Le marché sera financé sur fonds propres de la région. Délai de paiement: 30 jours à réception de la facture. Quel que soit le montant du marché, une avance...”    Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
“Le mandataire du groupement conjoint est solidaire pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à...”    Afficher plus

Procédure
Période de validité de l'offre: 150 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique apprecié en fonction des moyens matériels et moyens humains affectés au chantier (nombre; compétence, rôle et niveau de qualification de chaque intervenant): 20 % ;de la qualité des prestations et des produits jugée en fonction des modalités de mise en oeuvre sur le chantier (détails de préparation, d'exécution et de finition du chantier, moyens mis en oeuvre pour assurer la protection de l'ouvrage contre les dégradations, modalités pour assurer la propreté du chantier, …) et des fiches techniques des produits et des matériaux (indication de toutes les caractéristiques techniques, aspect esthétique avec des photos couleur de préférence, qualité environnementale des produits pour le lot peinture): 20 % (40)
2. Prix (60)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le président
Adresse du profil d'acheteur: http://marchespublics.crbn.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

“Le marché débutera à la date de sa notification pour se terminer à la réception des travaux. Le délai d'exécution des travaux est fixé à 16 mois à compter...”    Afficher plus

“Pas d'option au sens du droit français. Unité monétaire: l'euro”

Afficher plus (4)

“le dossier de consultation doit être téléchargé sur le site marchespublics.crbn.fr.”

“Conditions de remise des offres ou des candidatures: par voie postale avec avis de réception, par chronopost (ou similaire), par remise contre récépissé au...”

Informations complémentaires

Conditions de remise des offres ou des candidatures: par voie postale avec avis de réception, par chronopost (ou similaire), par remise contre récépissé au service marchés publics à l'adresse de la région ou par voie électronique sur le site marchespublics.crbn.fr (détail dans le règlement de consultation).

   Afficher plus

“Des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus auprès de Mme Elise Dubosc - DBR - +33 231069532 / agence Millet Chilou et associés - +33 231744262.”

“Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 13.3.2015.”

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 3 rue Arthur Le Duc
Commune postale: Caen
Code postal: 14000
Téléphone: +33 231707272 📞
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
Fax: +33 253467998 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
Adresse postale: immeuble Skyline - 22 mail Pablo Picasso - BP 24209
Commune postale: Nantes Cedex 1
Code postal: 44042
Téléphone: +33 253467836 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 3 rue Arthur Le Duc
Commune postale: Caen
Code postal: 14000
Téléphone: +33 231707272 📞
Source: OJS 2015/S 054-093679 (2015-03-13)