Aoo_2014_50514_0006_Requalification de l'ilôt Velten - ANRU - ZUS Centre Nord, Pôle Belsunce 16 rue Bernard Dubois 13001 Marseille

Ville de Marseille

Aoo_2014_50514_0006_Requalification de l'ilôt Velten. Anru. Zus centre nord. Pôle Belsunce. 16 ru Bernard Dubois. 13001 Marseille.
Traitement de l'ensemble des bâtiments publics situés au cœur de l'ilot Velten: aménagement du centre social, restructuration du centre d'animation de quartier, création de nouveaux accès aux caves à jazz et à l'espace musique de la cité de la musique, traitement de l'espace extérieur en mail permettant un accès traversant.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-04-08. L'appel d'offres a été publié le 2015-02-05.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ?
Historique des marchés publics
Date Document
2015-02-05 Avis de marché
2015-03-02 Informations complémentaires
2015-04-02 Informations complémentaires
2016-02-16 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2015-02-05)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de démolition
Quantité ou étendue:
Requalification de l'îlot Velten dans le 1er arrondissement de Marseille.Lot 1. Démolition - gros œuvre - cloisons - carrelages - étanchéité - menuiseries intérieures - vrd - city stade.Lot 2. Menuiseries extérieures - serrurerie - métallerie.Lot 3. Peinture - faux plafonds - sols souples.Lot 4. Ascenseurs - plate forme pmr.Lot 5. Chauffage/ ventilation/ rafraichissement - plomberie- sanitaires - équipements de cuisine.Lot 6. Électricité courants forts et faibles - ssiLot 7. Désamiantage.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de démolition 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Marseille
Adresse postale: Hôtel de Ville — quai du Port
Code postal: 13233
Commune postale: Marseille Cedex 20
Contact
Adresse Internet: http://www.marseille.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-02-05 📅
Date limite de soumission: 2015-04-08 📅
Date de publication: 2015-02-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 028-046376
Numéro JO-S: 28
Informations complémentaires
La durée de validité du marché démarre à compter de sa notification et court jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement (Gpa). La durée globale d'exécution de tous les lots est de 1 mois de préparation + 25 mois de travaux soit un total de 26 mois. Par dérogation à l'article 19.1.4 du CCAG Travaux, la durée globale d'exécution débutera à compter de la notification de l'ordre de service de démarrage du lot 1. Le délai d'exécution propre à chaque lot s'inscrira obligatoirement dans la durée globale d'exécution définie ci dessus et conformément au planning prévisionnel fourni. Le jugement des offres sera effectué selon les 2 critères suivants affectés d'un coefficient de pondération: 1. Prix de l'offre: 60 % Les quantités figurant dans la DPGF ne sont pas contractuelles et sont données à titre indicatif. 2. Valeur technique de l'offre: 40 % par respect du principe d'égalité de traitement des candidats, elle est appréciée à partir du mémoire technique constitué des éléments figurant dans le document modèle joint au dossier de consultation (mémoire technique - cadre de mémoire) et qu'il convient de renseigner. ce mémoire comporte 4 sous critères en relation directe avec la réalisation des travaux, objet de l'appel d'offres. A) Adéquation des moyens humains affectés au chantier en fonction du phasage des travaux remis par le maître d'ouvrage (noté sur 4) b) Pertinence de la méthodologie d'intervention durant les différentes phases du chantier (noté sur 6) c) Adéquation des moyens de tout type mis en œuvre par l'entreprise pour garantir la sécurité du personnel et du public compte tenu des contraintes du chantier (noté sur 6) d) Pertinence des mesures proposées pour le respect de l'environnement. Évacuation des déchets de toute nature et fréquence du nettoyage (note sur 4) Les dossiers de consultation des entreprises peuvent être retirés sur place à l'adresse suivante: DIRCA-STB Sud, 1 place St Eugène - 13007 Marseille. Horaires: 9:00/12:00 - 13:00/16:00. Les dossiers peuvent être transmis sur demande envoyée par courrier à l'adresse ci dessus ou fax: +33 491145251. Remise des offres contre récépissé: service des marchés publics - 39 bis rue Sainte - passage Timon David - 13001 Marseille. Horaires: 9:00/12:00 - 13:00/16:00. Les candidatures et offres peuvent être remises sous forme dématérialisée sur la plate-forme adresse internet: marchespublics.mairie-marseille.fr. Dans ce cas, les candidats doivent signer chaque fichier de la candidature ou de l'offre dont la signature est exigée, au moyen d'un outil et d'un certificat de signature électronique, conformément à l'arrêté du 15.6.2012 (jo 0153 du 3.7.2012) et aux stipulations du règlement de consultation. Mode de transmission des candidatures et offres retenu par le pouvoir adjudicateur (art.56 cmp): Remises sous forme électronique, toutefois les offres remises sur support matériel (papier) seront acceptées. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 5.2.2015.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Aoo_2014_50514_0006_Requalification de l'ilôt Velten. Anru. Zus centre nord. Pôle Belsunce. 16 ru Bernard Dubois. 13001 Marseille.
Traitement de l'ensemble des bâtiments publics situés au cœur de l'ilot Velten: aménagement du centre social, restructuration du centre d'animation de quartier, création de nouveaux accès aux caves à jazz et à l'espace musique de la cité de la musique, traitement de l'espace extérieur en mail permettant un accès traversant.
Afficher plus
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Démolition, gros œuvre, cloison, carrelage, étanchéité, menuiseries intérieures, VRD, City stade
Brève description:
Démolition, gros œuvre, cloison, carrelage, étanchéité, menuiseries intérieures, VRD, City stade.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures, serrureries, métallerie
Brève description: Menuiseries extérieures, serrureries, métallerie.
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Peinture, faux plafonds, sols souples,
Brève description: Peinture, faux plafonds, sols souples,
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Ascenseur, plate forme PMR
Brève description: Ascenseur, plate forme PMR.
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: Chauffage/ventilation/rafraichissement-plomberie-sanitaires-équipements de cuisine
Brève description:
Chauffage/ventilation/rafraichissement -plomberie- sanitaires- équipements de cuisine.
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: Électricité courant fort et courant faible - sSI
Brève description: Électricité courant fort et courant faible - sSI.
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: Désamiantage
Brève description: Désamiantage.
Quantité ou étendue:
Requalification de l'îlot Velten dans le 1er arrondissement de Marseille.
Lot 1. Démolition - gros œuvre - cloisons - carrelages - étanchéité - menuiseries intérieures - vrd - city stade.
Lot 2. Menuiseries extérieures - serrurerie - métallerie.
Lot 3. Peinture - faux plafonds - sols souples.
Lot 4. Ascenseurs - plate forme pmr.
Lot 5. Chauffage/ ventilation/ rafraichissement - plomberie- sanitaires - équipements de cuisine.
Lot 6. Électricité courants forts et faibles - ssi
Lot 7. Désamiantage.
Numéro de référence: 2014_50514_0006
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Ilot Velten - 16 rue Bernard Dubois, 13001 Marseille.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat peut demander que soient pris en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'un ou de plusieurs sous-traitants ou autres opérateurs économiques.
Afficher plus
Dans ce cas, il doit justifier des capacités de ce ou ces sous-traitants et autres opérateurs économiques et du fait qu'il en dispose pour l'exécution du marché.
Situation juridique
Une lettre de candidature pouvant prendre la forme de l'imprimé Dc1 dûment complétée, datée et signée en original par une personne ayant le pouvoir d'engager le candidat.
En cas de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet justifiant que le candidat a bien été habilité à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché.
Une déclaration sur l'honneur, dûment datée et signée par le candidat, justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics.
Une habilitation du signataire des documents à engager le candidat, en cours de validité.
Situation économique et financière:
La capacité à réaliser le marché sera appréciée en fonction du chiffre d'affaires global et du chiffre d'affaires relatif aux prestations objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles
Les entreprises nouvellement créées ne pouvant produire les chiffres d'affaires des 3 derniers exercices devront fournir:
Pour vérifier la date de création de l'entreprise, une copie certifiée du récépissé de dépôt du centre de formalités des entreprises.
Pour justifier leurs capacités économiques et financières, le montant de leur capital social.
Capacité technique et professionnelle:
Les candidats fournissent le référentiel décrivant les critères techniques en rapport avec les prestations demandées.
Présentation d'une liste de travaux en relation avec les prestations objet du marché et exécutés au cours des 3 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants comprenant des références de réalisations en béton blanc architectonique.
Afficher plus
Ces attestations indiquent le montant, la date des travaux, le destinataire public ou privé en précisant s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années.
Niveau(x) minimal/minimaux de normes: Pour le lot 7, qualification Qualibat 1552.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Retenue de garantie: 5 % de la valeur du marché.
Possibilité de substitution d'une garantie à première demande ou d'une caution dans les conditions prévues aux articles 101, 102 et 103 du code des marchés publics.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Le marché est financé par ressources budgétaires propres.
Il fixe les modalités de versements des acomptes.
Les règlements seront effectués par virement bancaire dans un délai de 30 jours.
Le marché est à prix global forfaitaire. Le marché est conclu à prix fermes révisables.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Formes des groupements acceptées:
Les entreprises soumissionnaires pourront, si elles le souhaitent, présenter leur candidature sous forme de groupement, solidaire ou conjoint.
L'entreprise mandataire d'un groupement ne pourra représenter, en cette qualité, plus d'un groupement pour un même marché.
Forme juridique que devra revêtir le groupement attributaire:
Si le candidat qui s'est vu attribuer un lot a la forme d'un groupement, celui-ci devra prendre la forme d'un groupement conjoint après attribution du marché.
En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire de chacun des membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard de la personne publique jusqu'à la date à laquelle ces obligations prennent fin. Le mandataire représente, jusqu'à la date ci-dessus, l'ensemble des entrepreneurs conjoints, vis-à-vis du représentant du pouvoir adjudicateur pour l'exécution du marché.
Afficher plus
Autres conditions particulières:
Dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, la Ville de Marseille a décidé de faire application des dispositions de l'article 14 du code des marchés publics en incluant dans le cahier des charges de ce marché public une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.
Afficher plus
Cette clause est applicable aux lots 1 et 3 conformément au CCAP.
Le nombre d'heures d'insertion à réaliser dans l'exécution de la prestation est le suivant:
Lot 1: 3 780 heures.
Lot 3: 399 heures.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix de l'offre (60)
2. Valeur technique de l'offre (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://marchespublics.mairie-marseille.fr 🌏
URL pour la participation: http://marchespublics.mairie-marseille.fr 🌏
Nom: Ville de Marseille
Adresse postale: DIRCA- STB Sud 1 place Saint Eugène
Téléphone: +33 491145220 📞
Fax: +33 491145251 📠
URL pour informations complémentaires: http://marchespublics.mairie-marseille.fr 🌏
Adresse postale: DIRCA -STB Sud 1 place Saint Eugène
URL des documents: http://marchespublics.mairie-marseille.fr 🌏
Adresse postale: Direction des services juridiques service des marchés publics 39bis rue Sainte
Courrier électronique: greffe.ta-marseille@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2014_50514_0006
Informations complémentaires
La durée de validité du marché démarre à compter de sa notification et court jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement (Gpa).
La durée globale d'exécution de tous les lots est de 1 mois de préparation + 25 mois de travaux soit un total de 26 mois.
Par dérogation à l'article 19.1.4 du CCAG Travaux, la durée globale d'exécution débutera à compter de la notification de l'ordre de service de démarrage du lot 1.
Le délai d'exécution propre à chaque lot s'inscrira obligatoirement dans la durée globale d'exécution définie ci dessus et conformément au planning prévisionnel fourni.
Le jugement des offres sera effectué selon les 2 critères suivants affectés d'un coefficient de pondération:
1. Prix de l'offre: 60 %
Les quantités figurant dans la DPGF ne sont pas contractuelles et sont données à titre indicatif.
2. Valeur technique de l'offre: 40 %
par respect du principe d'égalité de traitement des candidats, elle est appréciée à partir du mémoire technique constitué des éléments figurant dans le document modèle joint au dossier de consultation (mémoire technique - cadre de mémoire) et qu'il convient de renseigner.
Afficher plus
ce mémoire comporte 4 sous critères en relation directe avec la réalisation des travaux, objet de l'appel d'offres.
A) Adéquation des moyens humains affectés au chantier en fonction du phasage des travaux remis par le maître d'ouvrage (noté sur 4)
b) Pertinence de la méthodologie d'intervention durant les différentes phases du chantier (noté sur 6)
c) Adéquation des moyens de tout type mis en œuvre par l'entreprise pour garantir la sécurité du personnel et du public compte tenu des contraintes du chantier (noté sur 6)
d) Pertinence des mesures proposées pour le respect de l'environnement. Évacuation des déchets de toute nature et fréquence du nettoyage (note sur 4)
Les dossiers de consultation des entreprises peuvent être retirés sur place à l'adresse suivante: DIRCA-STB Sud, 1 place St Eugène - 13007 Marseille. Horaires: 9:00/12:00 - 13:00/16:00.
Les dossiers peuvent être transmis sur demande envoyée par courrier à l'adresse ci dessus ou fax: +33 491145251.
Remise des offres contre récépissé: service des marchés publics - 39 bis rue Sainte - passage Timon David - 13001 Marseille. Horaires: 9:00/12:00 - 13:00/16:00.
Les candidatures et offres peuvent être remises sous forme dématérialisée sur la plate-forme adresse internet: marchespublics.mairie-marseille.fr.
Dans ce cas, les candidats doivent signer chaque fichier de la candidature ou de l'offre dont la signature est exigée, au moyen d'un outil et d'un certificat de signature électronique, conformément à l'arrêté du 15.6.2012 (jo 0153 du 3.7.2012) et aux stipulations du règlement de consultation.
Afficher plus
Mode de transmission des candidatures et offres retenu par le pouvoir adjudicateur (art.56 cmp):
Remises sous forme électronique, toutefois les offres remises sur support matériel (papier) seront acceptées.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 5.2.2015.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22-24 rue Breteuil
Commune postale: Marseille Cedex 6
Code postal: 13281
Courrier électronique: greffe.ta-marseille@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 491134813 📞
Fax: +33 491811387 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Marseille
Source: OJS 2015/S 028-046376 (2015-02-05)
Informations complémentaires (2015-03-02)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-03-02 📅
Date limite de soumission: 2015-04-13 📅
Date de publication: 2015-03-04 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 044-075300
Se réfère à l'avis: 2015/S 28-046376
Numéro JO-S: 44
Source: OJS 2015/S 044-075300 (2015-03-02)
Informations complémentaires (2015-04-02)
Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-04-02 📅
Date limite de soumission: 2015-06-03 📅
Date de publication: 2015-04-04 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 067-117291
Numéro JO-S: 67
Source: OJS 2015/S 067-117291 (2015-04-02)
Avis d'attribution de marché (2016-02-16)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 3 020 056,05 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Adresse postale: Hôtel de Ville — quai du port Hôtel de Ville — quai du Port

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-02-16 📅
Date de publication: 2016-02-19 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 035-055678
Se réfère à l'avis: 2015/S 028-046376
Numéro JO-S: 35
Informations complémentaires
Durée: 26 mois. Service auprès duquel le contrat peut-être obtenu ou consulté (dans le respect des secrets protégés par la loi): mairie de Marseille — direction générale des services/services juridiques — service des marchés publics — 39 bis rue Sainte — 13233 Marseille Cedex 20 — fax: 04 91 55 19 27 — tél. 04 91 55 19 30. Procédures de recours: instance chargée des procédures de recours: tribunal administratif de Marseille, 22/24 rue Breteuil, 13281 Marseille Cedex 6 — tél. +33 491134833 — fax: +33 491811387. Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours: tribunal administratif de Marseille, 22/24 rue Breteuil, 13281 Marseille Cedex 6 — tél. +33 491134833 — fax +33 491811387. Références de l'avis initial paru au BOAMP. Parution n°: 27 A, annonce n° 121 du 7.2.2015. Parution n°: 27 B, annonce n° 191 du 7.2.2015. Références de publication rectificative. Annonce n° 15-31468, mise en ligne le 2.3.2015. Références de publication rectificative. Annonce n° 15-50949, mise en ligne le 3.4.2015. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 16.2.2016.
Afficher plus

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Ilot Velten — 16 rue Bernard Dubois, 13001 Marseille.

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2016-01-14 📅
Nom: Groupement Vivian et CIE/Les Compagnons de Castellane
Adresse postale: 26 avenue André Roussin, Saumaty Séon
Commune postale: Marseille
Code postal: 13016
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Date de conclusion du contrat: 2016-01-18 📅
Nom: Ftts
Adresse postale: ZI de Fontvieille — lot C6
Commune postale: Allauch
Code postal: 13190

3️⃣
Date de conclusion du contrat: 2016-01-13 📅
Nom: Provence Peinture Revêtement
Adresse postale: 69 boulevard Léopold Coren
Commune postale: Salon-de-Provence
Code postal: 13300

4️⃣
Date de conclusion du contrat: 2016-01-15 📅
Nom: CFA Division de NSA
Adresse postale: Immeuble Sirius — cap Sud — 35 rue Pierre Seghers
Commune postale: Avignon
Code postal: 84000

5️⃣
Nom: Cmt
Adresse postale: 15D ZAC de la Billonne — RN 113
Commune postale: Les Pennes-Mirabeau
Code postal: 13170

6️⃣
Nom: CMT GÉNIE Électrique

7️⃣
Nom: DELT Amiante
Adresse postale: 2 bis avenue de la Lardière — ZAC la Valampe
Commune postale: Châteauneuf-les-Martigues
Code postal: 13220
Source: OJS 2016/S 035-055678 (2016-02-16)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
CFA division de NSA CMT CMT Génie Électrique DELT Amiante FTTS Groupement Vivian et CIE/Les Compagnons... Provence peinture revetement
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de démolition, travaux de... Travaux de démolition Travaux de construction complète ou... Ouvrages d'art et de génie civil Travaux de construction d'ouvrages Ossatures Travaux de gros œuvre