Aménagement du réseau de bus à haut niveau de service du Triskell — travaux — phase 4

Lorient Agglomération

Aménagement du réseau de bus à haut niveau de service du Triskell — travaux — phase 4 (2 lots):
Infrastructures et aménagements paysagers.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-03-03. L'appel d'offres a été publié le 2015-01-21.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Lorient Agglomération

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Morbihan

Historique des marchés publics

Date	Document
2015-01-21	Avis de marché
2015-06-24	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2015-01-21)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de routes
Quantité ou étendue:

Tranche ferme et tranche conditionnelle.La tranche conditionnelle concerne la réalisation des aménagements sur la rue Le Coat Haouen et le boulevard Flandres Dunkerque 1940.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de routes 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Service d'utilité publique
Nom du pouvoir adjudicateur: Lorient agglomération
Adresse postale: CS 20001
Code postal: 56314
Commune postale: Lorient Cedex
Contact
Courrier électronique: commande-publique@agglo-lorient.fr 📧
Téléphone: +33 290747189 📞
Fax: +33 290747199 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-01-21 📅
Date limite de soumission: 2015-03-03 📅
Date de publication: 2015-01-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 017-027764
Numéro JO-S: 17
Informations complémentaires

Les options détaillées au point II-2-2 sont entendues au sens communautaire et correspondent à des achats complémentaires dans le code des marchés publics. Conformément à l'article 45-III du code des marchés publics, pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander à ce que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques. Dans ce cas, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché. Critères d'attribution avec leur pondération: Pour le lot n° 1: Prix de la prestation: 60 % Valeur technique de l'offre, appréciée notamment d'après les points A à C du mémoire technique: 30 %. Réduction des délais partiels: 10 %. Pour le lot n° 3: Prix de la prestation: 65 %. Valeur technique de l'offre, notamment d'après les points A à D du mémoire technique: 35 %. Délai d'exécution des prestations: Lot 1: — tranche ferme: 13 mois, — tranche conditionnelle: 5 mois maximum. Lot 3: — tranche ferme: 13 mois (hors prestations de parachèvement et de confortement), — tranche conditionnelle: 5 mois (hors prestations de parachèvement et de confortement). Date prévisionnelle de démarrage de la prestation: juin 2015. Le marché comporte une action d'insertion obligatoire par l'économie. Variante autorisée sur le lot n° 1 uniquement. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 21.1.2015.

Informations complémentaires

Les options détaillées au point II-2-2 sont entendues au sens communautaire et correspondent à des achats complémentaires dans le code des marchés publics.

Conformément à l'article 45-III du code des marchés publics, pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander à ce que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques. Dans ce cas, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché.

Critères d'attribution avec leur pondération:

Pour le lot n° 1:

Prix de la prestation: 60 %

Valeur technique de l'offre, appréciée notamment d'après les points A à C du mémoire technique: 30 %.

Réduction des délais partiels: 10 %.

Pour le lot n° 3:

Prix de la prestation: 65 %.

Valeur technique de l'offre, notamment d'après les points A à D du mémoire technique: 35 %.

Délai d'exécution des prestations:

Lot 1:

— tranche ferme: 13 mois,

— tranche conditionnelle: 5 mois maximum.

Lot 3:

— tranche ferme: 13 mois (hors prestations de parachèvement et de confortement),

— tranche conditionnelle: 5 mois (hors prestations de parachèvement et de confortement).

Date prévisionnelle de démarrage de la prestation: juin 2015.

Le marché comporte une action d'insertion obligatoire par l'économie. Variante autorisée sur le lot n° 1 uniquement.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 21.1.2015.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Aménagement du réseau de bus à haut niveau de service du Triskell — travaux — phase 4 (2 lots):

Infrastructures et aménagements paysagers.

Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Infrastructures
Brève description:

Démolition trottoir et chaussée: 26 930 mètres carrés TF — 8 160 mètres carrés .

GNT tous types: 12 355 m3 TF — 3 955 m3 TC.

GB tous types: 6 800 m3 TF — 2 495 m3 TC.

Béton bitumineux tous types: 1 502 m3 TF — 575 m3 TC.

Béton tous types: 975 mètres carrés TF.

Bordures tous types: 8 050 ml TF — 2 835 ml TC.

Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Aménagements paysagers
Brève description:

Terre végétale: 1 730 m3 TF — 1 040 m3 TC.

Mélange terre-pierre: 690 m3 TF — 660 m3 TC.

Arbres tiges et cépées: 101 u TF — 53 u TC.

Arbustes: 885 u TF — 190 u TC.

Vivaces/fougères/graminées/plantes graminées/bulbes: 5 178 u TF — 1 635 u TC.

Les variantes sont acceptées ✅
Quantité ou étendue:

Tranche ferme et tranche conditionnelle.

La tranche conditionnelle concerne la réalisation des aménagements sur la rue Le Coat Haouen et le boulevard Flandres Dunkerque 1940.

Description des options:

La collectivité se réserve la possibilité de recourir à une procédure négociée pour la réalisation de prestations similaires à l'issue du marché, conformément à l'article 144-II-7° du code des marchés publics.

Durée de l'accord: 48 mois
Numéro de référence: DG-EGIS-YLR-150115
Nom du projet ou programme financé par l’UE: Feder.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Lorient, 56100 Lorient.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Pouvoir de la/les personnes habilitées à engager l'opérateur économique.

Copie du jugement pour les entreprises en redressement judiciaire.

Une déclaration sur l'honneur originale dûment datée et signée (un scan couleur ne sera pas accepté) par l'opérateur économique pour justifier ne pas faire l'objet d'une des interdictions de soumissionner au tire de l'article 43 du code des marchés publics et listés au règlement de la consultation.

Situation économique et financière:

Chiffres d'affaires réalisés au cours des 3 derniers exercices (les entreprises nouvellement créées ne sont pas concernées).

Effectifs moyens annuels de l'opérateur économique et importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années.

Liste des outillages, matériels et équipements techniques dont l'opérateur économique dispose pour réaliser des prestations de même nature.

Capacité technique et professionnelle:

Liste des prestations analogues, avec indication du montant du marché, effectuées auprès de collectivités publiques ou privées en cours ou celles réalisées au cours des 5 dernières années. Cette liste sera complétée par des attestations de bonne exécution des prestations pour les plus importantes.

Capacités professionnelles: la preuve de ces capacités peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant des compétences de l'entreprise dans les domaines suivants:

Pour le lot 1: qualification FNTP 322 revêtements en matériaux enrobés: 3221.

Pour le lot 3: qualification Qualipaysage P110, entretien de jardins et espaces verts (chantiers d'entretien simultanés) E 131 et élagage E140.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Une retenue de garantie de 5 % sera prélevée sur chaque acompte, elle peut être remplacée par une garantie à première demande.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Ressources propres de la collectivité maître d'ouvrage et subventions publiques (État, région Bretagne, Feder).

Une avance est accordée suivant les dispositions du CCAP.

Le délai de paiement et le point de départ de ce délai sont fixés à l'article 98 du code des marchés publics.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Il n'est pas imposé de forme juridique au groupement. Mais en cas de groupement conjoint, le mandataire sera nécessairement solidaire.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le président de Lorient agglomération
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches.e-megalis.org 🌏
Nom: Lorient agglomération, direction des services juridiques commande publique
Téléphone: +33 0290747189 📞
Fax: +33 0290747199 📠
URL des documents: https://marches.e-megalisbretagne.org 🌏
Nom: Lorient agglomération direction des services juridiques commande publique
URL pour la participation: https://marches.e-megalisbretagne.org 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Rennes
Adresse postale: 3 contour de la Motte
Commune postale: Rennes Cedex
Code postal: 35044
Courrier électronique: greffe.tarennes@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 223212828 📞
Fax: +33 240479068 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Contact
Source: OJS 2015/S 017-027764 (2015-01-21)

Avis d'attribution de marché (2015-06-24)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 4 319 326,70 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Non spécifié

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-06-24 📅
Date de publication: 2015-06-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 122-224055
Se réfère à l'avis: 2015/S 17-027764
Numéro JO-S: 122
Informations complémentaires

Numéro de référence attribué au marché par la personne publique: Dg-Ylr-Egis-150115 Critères d'attribution: Lot 1: Prix de la prestation (60 %) valeur technique de l'offre, appréciée notamment d'après les points A à C du mémoire technique, ces points étant jugés de façon identique (30 %) réduction des délais partiels (10 %) lot 3: Prix de la prestation (65 %) valeur technique de l'offre, appréciée notamment d'après les points A à D du mémoire technique, ces points étant jugés de façon identique (35 %) date de signature des marchés: 26.5.2015 date de notification du marché 15040: 19.6.2015 date de notification du marché 15041: 16.6.2015 cette décision est susceptible d'un recours en plein contentieux auprès du Tribunal Administratif de Rennes, dans un délai de 2 mois à compter de la date de publication du présent avis. En outre, pour l'application de l'article R.551-7 du Code de Justice Administrative, le juge des référés du Tribunal Administratif de Rennes peut être saisi au titre du référé contractuel au plus tard le trente et unième jour suivant la publication du présent avis. Toutes les pièces du marché sont consultables aux heures d'ouverture des bureaux, de 8:30 à 17:00, auprès de la Commande Publique, Mail Anita Conti, ZAC du Péristyle, 56100 LORIENT Références de l'avis initial paru au BOAMP Parution no: 16 A, annonce no 109 du 23.1.2015. Parution no: 16 B, annonce no 183 du 23.1.2015. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 24.6.2015.

Informations complémentaires

Numéro de référence attribué au marché par la personne publique: Dg-Ylr-Egis-150115

Critères d'attribution:

Lot 1:

Prix de la prestation (60 %)

valeur technique de l'offre, appréciée notamment d'après les points A à C du mémoire technique, ces points étant jugés de façon identique (30 %)

réduction des délais partiels (10 %)

lot 3:

Prix de la prestation (65 %)

valeur technique de l'offre, appréciée notamment d'après les points A à D du mémoire technique, ces points étant jugés de façon identique (35 %)

date de signature des marchés: 26.5.2015

date de notification du marché 15040: 19.6.2015

date de notification du marché 15041: 16.6.2015

cette décision est susceptible d'un recours en plein contentieux auprès du Tribunal Administratif de Rennes, dans un délai de 2 mois à compter de la date de publication du présent avis. En outre, pour l'application de l'article R.551-7 du Code de Justice Administrative, le juge des référés du Tribunal Administratif de Rennes peut être saisi au titre du référé contractuel au plus tard le trente et unième jour suivant la publication du présent avis.

Toutes les pièces du marché sont consultables aux heures d'ouverture des bureaux, de 8:30 à 17:00, auprès de la Commande Publique, Mail Anita Conti, ZAC du Péristyle, 56100 LORIENT

Références de l'avis initial paru au BOAMP

Parution no: 16 A, annonce no 109 du 23.1.2015.

Parution no: 16 B, annonce no 183 du 23.1.2015.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 24.6.2015.

Pouvoir adjudicateur
Contact
Courrier électronique: greffe.tarennes@juradm.fr 📧
Source: OJS 2015/S 122-224055 (2015-06-24)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de construction d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de construction de routes (6)