20890 — jardins de la Ligne

Oppidea mandataire du Grand Toulouse

Travaux d'aménagement pour la réalisation des Jardins de la Ligne ainsi qu'un bassin de rétention/infiltration recueillant les eaux pluviales de l'espace Mémoire de Toulouse Montaudran — 31400 Toulouse.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-11-17. L'appel d'offres a été publié le 2015-10-06.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ?
Historique des marchés publics
Date Document
2015-10-06 Avis de marché
2015-10-12 Informations complémentaires
Avis de marché (2015-10-06)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'aménagement paysager
Quantité ou étendue:
Le présent marché porte sur la réalisation des Jardins de la Ligne, ceux-ci étant scindés en deux par la piste. Il s'agit de réaliser des aménagements paysagers ainsi que les cheminements mode doux de ces deux espaces. De plus, le cœur des Jardins de la Ligne constitue un bassin/infiltration, aménagé en parc paysager, permettant la gestion des eaux pluviales de l'espace mémoire.Les revêtements de sol des cheminements piétons sont de différente nature: béton lissé, pavés à joints enherbés, pavés à joints sable, îlots béton à joints enherbés.Les travaux sont divisés en 4 lots. Les marchés qui seront conclus à la suite de la procédure engagée auront pour objet l'exécution de:— lot nº 1: voirie, réseaux divers, éclairage et mobilier,— lot nº 2: espaces Verts — mise en œuvre— lot nº 3: fourniture végétale,— lot nº 4: génie civil et serrurerie.La proposition de variantes est autorisée uniquement sur le lot nº 4: génie civil et serrurerie et porte sur le domaine suivant:«Type et mode constructif des appuis des passerelles»insertion des personnes en difficultés, par le travail — nombre minimal d'heures réservées à l'insertion:Lot 1: 700 hLot 2: 1.600 hLot 4: 900 h.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'aménagement paysager 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Oppidea mandataire du Grand Toulouse
Adresse postale: Immeuble Toulouse 2000, 2 esplanade Compans Caffarelli, BP 91003
Code postal: 31010
Commune postale: Toulouse Cedex 6
Contact
Courrier électronique: consultations@oppidea.fr 📧
Téléphone: +33 531488300 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-10-06 📅
Date limite de soumission: 2015-11-17 📅
Date de publication: 2015-10-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 197-355988
Numéro JO-S: 197
Informations complémentaires
Le dossier de consultation est uniquement disponible sous forme dématérialisée, il est librement accessible via le site internet: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2015_8ijPfjeLek Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition par le pouvoir adjudicateur, les soumissionnaires devront disposer des logiciels permettant de lire les formats suivants: Fichiers compressés au standard .zip (lisibles par les logiciels Winzip ou Quickzip ou Winwar par exemple) adobe® Acrobat® .pdf (lisibles par le logiciel Acrobat Reader) Rich Text Format .rtf (lisibles par l'ensemble des traitements de texte: word de Microsoft, Wordpercfect, Openoffice, ou encore la visionneuse de Microsoft....) — .doc ou .xls ou .ppt (lisibles par l'ensemble Microsoftoffice, Openoffice, ou encore la visionneuse de Microsoft....) Le cas échéant le format DWF (lisibles par les logiciels Autocad, ou des visionneuses telles que Autodesk DWF viewer, Free DWG Viewer d'informative Graphics, ...) Tous les logiciels requis peuvent être téléchargés gratuitement sur le site http://www.achatpublic.com, en cliquant sur «Salle des marchés» en tant qu'entreprise, puis en cliquant sur «Outils» puis «Outils logiciels». Lors du téléchargement du dossier de consultation, le candidat est invité à renseigner le nom de l'organisme soumissionnaire, le nom de la personne physique téléchargeant les documents et une adresse électronique permettant de façon certaine une correspondance électronique, afin qu'il puisse bénéficier de toutes les informations complémentaires diffusées lors du déroulement de la présente consultation, en particulier les éventuelles précisions ou report de délais. Le candidat ne pourra porter aucune réclamation s'il ne bénéficie pas de toutes les informations complémentaires diffusées par la plateforme de dématérialisation lors du déroulement de la présente consultation en raison d'une erreur qu'il aurait faite dans la saisie de son adresse électronique, en cas de non identification de la personne lors du téléchargement, en cas de non indication de la dite adresse électronique ou en cas de suppression de l'adresse. Il est recommandé à tout candidat de consulter régulièrement la plateforme afin de s'assurer qu'il bénéficie bien des dernières modifications éventuelles. En cas de difficulté quant au téléchargement du DCE, le candidat est invité à se rapprocher de la hotline technique au 08 92 23 21 20 ou par mail à support@achatpublic.com les candidats choisissent librement entre, d'une part, la transmission électronique de leurs candidatures et de leurs offres et, d'autre part, leur envoi sur un support papier. Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard le 6.11.2015 à 12:00 une demande écrite en français: Soit par l'intermédiaire de la plateforme de dématérialisation à l'adresse: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2015_8ijPfjeLek Soit par demande écrite par télécopie au numéro +33 531488301 en précisant «à l'attention de Jean-Marc Millois et Anne Dubreuil — question pour la consultation Espace Mémoire Travaux Jardins de la Ligne — lot.....». Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 6.10.2015.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Travaux d'aménagement pour la réalisation des Jardins de la Ligne ainsi qu'un bassin de rétention/infiltration recueillant les eaux pluviales de l'espace Mémoire de Toulouse Montaudran — 31400 Toulouse.
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Lot 1 — voirie, réseaux divers, éclairage et mobilier
Brève description: Lot 1 — voirie, réseaux divers, éclairage et mobilier.
Informations complémentaires sur les lots:
Le délai d'exécution des travaux du Lot nº 1, hors période de préparation, est de 5 mois, à compter de la date fixée dans l'OS de démarrage.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Lot 2 — espaces verts — mise en œuvre
Brève description: Lot 2 — espaces verts — mise en œuvre.
Informations complémentaires sur les lots:
Ce marché comporte une tranche ferme et une tranche conditionnelle dont la durée est la…
… suivante:Tranche ferme: 10 mois de travaux, période de préparation comprise + 12 mois de parachèvement (pour les végétaux). L'option, si elle est retenue par le Maître d'ouvrage, démarrera à la fin du délai de garantie de parfait achèvement, à compter de la date fixée dans l'OS de démarrage.Tranche conditionnelle: 2 mois de travaux, période de préparation comprise + 12 mois de parachèvement (pour les végétaux). L'option, si elle est retenue par le maître d'ouvrage, démarrera à la fin du délai de garantie de parfait achèvement, à compter de la date fixée dans l'OS de démarrage.
… suivante:
Tranche ferme: 10 mois de travaux, période de préparation comprise + 12 mois de parachèvement (pour les végétaux). L'option, si elle est retenue par le Maître d'ouvrage, démarrera à la fin du délai de garantie de parfait achèvement, à compter de la date fixée dans l'OS de démarrage.
Afficher plus
Tranche conditionnelle: 2 mois de travaux, période de préparation comprise + 12 mois de parachèvement (pour les végétaux). L'option, si elle est retenue par le maître d'ouvrage, démarrera à la fin du délai de garantie de parfait achèvement, à compter de la date fixée dans l'OS de démarrage.
Afficher plus
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Lot 3 — fourniture végétale
Brève description: Lot 3 — fourniture végétale.
Informations complémentaires sur les lots:
Le marché comporte une tranche ferme et une tranche conditionnelle dont la durée est la…
… suivante:Tranche ferme: 10 mois, à compter de la date fixée dans l'OS de démarrage.Tranche conditionnelle: 2 mois, à compter de la date fixée dans l'OS de démarrage.
… suivante:
Tranche ferme: 10 mois, à compter de la date fixée dans l'OS de démarrage.
Tranche conditionnelle: 2 mois, à compter de la date fixée dans l'OS de démarrage.
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Lot 4 — génie civil et serrurerie
Brève description: Lot 4 — génie civil et serrurerie.
Informations complémentaires sur les lots:
Ce marché comporte une tranche ferme et une tranche conditionnelle, dont la durée est la…
… suivante:Tranche ferme: 5 mois, hors période de préparation, à compter de la date fixée dans l'OS de démarrage.Tranche conditionnelle: 3 mois, hors période de préparation, à compter de la date fixée dans l'OS de démarrage.
… suivante:
Tranche ferme: 5 mois, hors période de préparation, à compter de la date fixée dans l'OS de démarrage.
Tranche conditionnelle: 3 mois, hors période de préparation, à compter de la date fixée dans l'OS de démarrage.
Les variantes sont acceptées ✅
Quantité ou étendue:
Le présent marché porte sur la réalisation des Jardins de la Ligne, ceux-ci étant scindés en deux par la piste. Il s'agit de réaliser des aménagements paysagers ainsi que les cheminements mode doux de ces deux espaces. De plus, le cœur des Jardins de la Ligne constitue un bassin/infiltration, aménagé en parc paysager, permettant la gestion des eaux pluviales de l'espace mémoire.
Afficher plus
Les revêtements de sol des cheminements piétons sont de différente nature: béton lissé, pavés à joints enherbés, pavés à joints sable, îlots béton à joints enherbés.
Les travaux sont divisés en 4 lots. Les marchés qui seront conclus à la suite de la procédure engagée auront pour objet l'exécution de:
— lot nº 1: voirie, réseaux divers, éclairage et mobilier,
— lot nº 2: espaces Verts — mise en œuvre
— lot nº 3: fourniture végétale,
— lot nº 4: génie civil et serrurerie.
La proposition de variantes est autorisée uniquement sur le lot nº 4: génie civil et serrurerie et porte sur le domaine suivant:
«Type et mode constructif des appuis des passerelles»
insertion des personnes en difficultés, par le travail — nombre minimal d'heures réservées à l'insertion:
Lot 1: 700 h
Lot 2: 1.600 h
Lot 4: 900 h.
Description des options:
Lot no 2 — espaces verts — mise en oeuvre
Option: Entretien et arrosage complémentaire des végétaux de 1 an.
Numéro de référence: 20890 - JDL
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Piste de l'ancien aérodrome de Toulouse Montaudran, 31400 Toulouse

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Une lettre de candidature (Dc1 ou équivalent) comportant l'ensemble des indications permettant d'identifier le candidat ou l'ensemble des membres du groupement en cas de réponse en groupement. La lettre de candidature est signée par le représentant du candidat, et en cas de groupement, soit par chacun des membres du groupement, soit par le seul mandataire du groupement si celui-ci produit les habilitations signées de chacun des autres cotraitants.
Afficher plus
Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies à l'article 44 du Code des marchés publics.
Le candidat en redressement judiciaire devra produire copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
Un document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat.
Situation économique et financière:
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Le candidat pourra prouver sa capacité financière par tout autre document considéré comme équivalent par le maître de l'ouvrage s'il est objectivement dans l'impossibilité de produire l'un des renseignements demandés relatifs à sa capacité financière.
Afficher plus
Capacité technique et professionnelle:
— Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement
— liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années en indiquant, le montant, la date et le maîtres d'ouvrage (public ou privé) bénéficiaire.
Niveau(x) minimal/minimaux de normes: Voir Règlement de la consultation.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur chaque acompte et sur le solde dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Cette retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie à première demande.
Le maître d'ouvrage n'accepte pas qu'une caution personnelle et solidaire remplace la garantie à première demande.
Il est rappelé qu'en cas de réserves notifiées au titulaire du contrat et non levées avant la date d'expiration du délai de garantie, la retenue de garantie ne sera remboursée ou les personnes ayant délivré leur caution ou garantie ne seront libérées que 30 jours après la date de la levée effective de ces réserves.
Afficher plus
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Délai maximum de paiement: 30 jours à compter de la réception de la demande de paiement, paiement par virement d'oppidea.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Les candidats ne peuvent présenter une offre que, soit en qualité de candidat individuel, soit en qualité de membres d'un seul groupement. Ils ne peuvent pas cumuler plusieurs de ces qualités.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 52899835400021
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: M. de Severac Emmanuel
Adresse du profil d'acheteur: https://oppidea.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 20890 - JDL
Informations complémentaires
Le dossier de consultation est uniquement disponible sous forme dématérialisée, il est librement accessible via le site internet:
Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition par le pouvoir adjudicateur, les soumissionnaires devront disposer des logiciels permettant de lire les formats suivants:
Fichiers compressés au standard .zip (lisibles par les logiciels Winzip ou Quickzip ou Winwar par exemple)
adobe® Acrobat® .pdf (lisibles par le logiciel Acrobat Reader)
Rich Text Format .rtf (lisibles par l'ensemble des traitements de texte: word de Microsoft, Wordpercfect, Openoffice, ou encore la visionneuse de Microsoft....)
— .doc ou .xls ou .ppt (lisibles par l'ensemble Microsoftoffice, Openoffice, ou encore la visionneuse de Microsoft....)
Le cas échéant le format DWF (lisibles par les logiciels Autocad, ou des visionneuses telles que Autodesk DWF viewer, Free DWG Viewer d'informative Graphics, ...)
Tous les logiciels requis peuvent être téléchargés gratuitement sur le site http://www.achatpublic.com, en cliquant sur «Salle des marchés» en tant qu'entreprise, puis en cliquant sur «Outils» puis «Outils logiciels».
Lors du téléchargement du dossier de consultation, le candidat est invité à renseigner le nom de l'organisme soumissionnaire, le nom de la personne physique téléchargeant les documents et une adresse électronique permettant de façon certaine une correspondance électronique, afin qu'il puisse bénéficier de toutes les informations complémentaires diffusées lors du déroulement de la présente consultation, en particulier les éventuelles précisions ou report de délais.
Afficher plus
Le candidat ne pourra porter aucune réclamation s'il ne bénéficie pas de toutes les informations complémentaires diffusées par la plateforme de dématérialisation lors du déroulement de la présente consultation en raison d'une erreur qu'il aurait faite dans la saisie de son adresse électronique, en cas de non identification de la personne lors du téléchargement, en cas de non indication de la dite adresse électronique ou en cas de suppression de l'adresse. Il est recommandé à tout candidat de consulter régulièrement la plateforme afin de s'assurer qu'il bénéficie bien des dernières modifications éventuelles.
Afficher plus
En cas de difficulté quant au téléchargement du DCE, le candidat est invité à se rapprocher de la hotline technique au 08 92 23 21 20 ou par mail à support@achatpublic.com
les candidats choisissent librement entre, d'une part, la transmission électronique de leurs candidatures et de leurs offres et, d'autre part, leur envoi sur un support papier.
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard le 6.11.2015 à 12:00 une demande écrite en français:
Soit par l'intermédiaire de la plateforme de dématérialisation à l'adresse:
Soit par demande écrite par télécopie au numéro +33 531488301 en précisant «à l'attention de Jean-Marc Millois et Anne Dubreuil — question pour la consultation Espace Mémoire Travaux Jardins de la Ligne — lot.....».
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 6.10.2015.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulouse
Adresse postale: 68 rue Raymond IV — BP 7007
Commune postale: Toulouse Cedex 7
Code postal: 31068
Téléphone: +33 562735757 📞
Fax: +33 562735740 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Toulouse
Source: OJS 2015/S 197-355988 (2015-10-06)
Informations complémentaires (2015-10-12)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-10-12 📅
Date de publication: 2015-10-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 200-362352
Se réfère à l'avis: 2015/S 197-355988
Numéro JO-S: 200
Source: OJS 2015/S 200-362352 (2015-10-12)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Matériaux et structures de construction;... Câble, fil métallique et produits connexes Articles en fils métalliques Quincaillerie Serrurerie Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de fouille et de terrassement Travaux d'aménagement paysager