Travaux de viabilisation et d'aménagement des abords du lot B2/B3 côté rue du Petit Albi - Cergy (95)

SPLA Cergy-Pontoise aménagement

Travaux de voirie et réseaux divers permettant de viabiliser le lot B2b3 côté rue du Petit Albi avec notamment la création de deux entrées charretières sur la rue du Petit Albi ; la réalisation des travaux de génie civil (tranchées, regards, fourreaux...) pour les réseaux d'assainissement, d'eaux pluviales, de télécom ; le déplacement d'un passage piéton ; la reprise des trottoirs.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-08-28. L'appel d'offres a été publié le 2014-08-01.

Qui ?

• SPLA Cergy-Pontoise aménagement

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de construction d'égouts › Travaux d'assainissement

Où ?

• Ile-de-France › Val-d’Oise

Historique des marchés publics

Date	Document
2014-08-01	Avis de marché

Avis de marché (2014-08-01)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage
Quantité ou étendue:

Lieu d'exécution des travaux : CERGY (95) - zac du Moulin à Vent - parc de l'horloge - rue du Petit Albi.Le lot B2b3 est divisé en 4 lots : les lots C et D côté boulevard de la Paix, et les lots A et B côté rue du Petit Albi.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: SPLA Cergy-Pontoise Aménagement
Adresse postale: immeuble le Verger, rue de la Gare
Code postal: 95000
Commune postale: Cergy
Contact
Téléphone: +33 134201970 📞
Fax: +33 134201989 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-08-01 📅
Date limite de soumission: 2014-08-28 📅
Date de publication: 2014-08-06 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 149-267219
Numéro JO-S: 149
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info Critères d'attributions : Le critère " valeur technique " est constitué des sous-critères suivants : — délai d'exécution et planning prévisionnel avec enchainement des tâches : 20 %, — moyens humains et matériels mis à la disposition du chantier pour garantir les délais d'exécution : 20 %, — organisation, méthodologie et mode opératoire : 20 %. Unité monétaire utilisée, l'euro. Le dossier de consultation des entreprises est disponible uniquement sur support dématérialisé(http://marches-publics.info/accueil.htm); Sur la page d'accueil, dans " Accès libre aux annonces " vous taper un mot-clé en rapport avec le marché concerné; vous avez accès à l'annonce du marché ; ensuite vous cliquer sur " dce " en haut à droite, la page pour télécharger s'ouvre, renseigner vos identifiants ou bien de vous inscrire (gratuit) pour obtenir des identifiants et accéder aux dossiers de consultation. Horaires d'ouverture des locaux : du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00, sauf les samedis, dimanches et jours fériés. À titre indicatif, il est prévu que les travaux commenceront au mois de : octobre 2014. La procédure mise en oeuvre est une procédure adaptée ouverte en une seule phase sans négociation. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 1.8.2014.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Quantité ou étendue:

Lieu d'exécution des travaux : CERGY (95) - zac du Moulin à Vent - parc de l'horloge - rue du Petit Albi.

Le lot B2b3 est divisé en 4 lots : les lots C et D côté boulevard de la Paix, et les lots A et B côté rue du Petit Albi.

Durée de l'accord: 3 mois
Numéro de référence: spla2014

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— une lettre de candidature (Dc1 ou équivalent),

— une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies à l'article 8 de l'ordonnance no2005-649 du 6 juin 2005,

— le candidat en redressement judiciaire devra produire copie du ou des jugements prononcés à cet effet,

— un document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat,

— les attestations d'assurance suivantes :

L'attestation d'assurance responsabilité civile…

… professionnelle.

… décennale souhaitée par la pouvoir adjudicateur pour l'opération.

Situation économique et financière:

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

Expérience :

Présentation d'une liste de travaux exécutés au cours des cinq dernières années et similaires au présent marché, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Capacités professionnelles :

Certificats de qualifications professionnelles.

Capacités techniques :

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années.

Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marché de même nature.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur chaque acompte.

Il est prévu le versement d'une avance.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Le délai maximum de paiement de l'avance est de 45 jours.

Le délai de paiement des acomptes est de 45 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la demande d'acompte.

Par dérogation à l'article 13.4.4 du CCAG, le délai maximum de paiement du solde est de 45 jours, à compter de la date de réception du décompte général et définitif par le maître d'ouvrage.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Le marché sera conclu soit en entreprise générale, soit en entreprises groupées solidaires.

Dans le cas où il ne revêtirait pas cette forme, lors du dépôt de son offre, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de contraindre le groupement attributaire à revêtir la forme d'un groupement conjoint avec mandataire solidaire.

Possibilité de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou de plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements : non.

Procédure
Période de validité de l'offre: 60 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. valeur technique % (60)
2. prix % (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 48090254300010
Contact
Point de contact: Le directeur
Nom: SPLA Cergy-Pontoise aménagement : M. le directeur
Adresse postale: immeuble le Verger - rue de la Gare
Code postal: 95015

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: spla2014
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info

Critères d'attributions : Le critère " valeur technique " est constitué des sous-critères suivants :

— délai d'exécution et planning prévisionnel avec enchainement des tâches : 20 %,

— moyens humains et matériels mis à la disposition du chantier pour garantir les délais d'exécution : 20 %,

— organisation, méthodologie et mode opératoire : 20 %.

Unité monétaire utilisée, l'euro. Le dossier de consultation des entreprises est disponible uniquement sur support dématérialisé(http://marches-publics.info/accueil.htm);

Sur la page d'accueil, dans " Accès libre aux annonces " vous taper un mot-clé en rapport avec le marché concerné;

vous avez accès à l'annonce du marché ; ensuite vous cliquer sur " dce " en haut à droite, la page pour télécharger s'ouvre, renseigner vos identifiants ou bien de vous inscrire (gratuit) pour obtenir des identifiants et accéder aux dossiers de consultation.

Horaires d'ouverture des locaux : du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00, sauf les samedis, dimanches et jours fériés.

À titre indicatif, il est prévu que les travaux commenceront au mois de : octobre 2014.

La procédure mise en oeuvre est une procédure adaptée ouverte en une seule phase sans négociation.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 1.8.2014.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Cergy-Pontoise
Adresse postale: Cité judiciaire, 3 rue Victor Hugo, BP 50220
Commune postale: Cergy-Pontoise
Code postal: 95302
Téléphone: +33 172587000 📞
Adresse Internet: http://www.tgi-pontoise.justice.fr/ 🌏
Fax: +33 172587379 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2014/S 149-267219 (2014-08-01)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)