Travaux de restructuration et de rénovation de l'immeuble Montmorency, siège de la DREAL LR, à Montpelllier (département de l'Hérault)

Préfecture Languedoc-Roussillon

Cet immeuble, d'environ 9 500m²shon sur 5 niveaux et deux niveaux de sous-sol, recevra à terme l'ensemble des services de la DREAL-LR, ainsi que le Centre d'évaluation, de Documentation et d'innovation Pédagogiques du ministère de l'environnement.
L'exécution des prestations se déroulera en 3 phases :
Phase 1 : Parking -2 + moitié du niveau 0 + partie niveau 1 + niveau 2
phase 2 : Parking -1 + moitié niveau 0 + partie niveau 1 + niveau 3 + ascenseur B
Phase 3 : Niveau 4 +Ite façade patio + escaliers + ascenseur A
Les prestations sont réparties en 11 lots
lot 1 : gros œuvre -démolitions -désamiantage,
lot 2 : Ravalement de façade - isolation thermique extérieure
lot 3 : Étanchéité
Lot 4 : Cloisons -isolation- faux plafonds
lot 5 : Carrelages - faïences
lot 6 : Menuiseries extérieures aluminium -occultations - serrureries
lot 7 : Menuiseries intérieures
lot 8 : Peinture - sols souples
lot 9 : Électricité - courants forts -courants faibles
lot 10 : Génie climatique - plomberie
lot 11 : Ascenseurs
4 lots comporteront une ou plusieurs tranches conditionnelles :
Lot 7 : Tranche conditionnelle 1 : aménagement du Patio en bois
lot 8 : Tranche conditionnelle 1 : Peinture Niveau 3 - tranche conditionnelle 2 : Peinture Niveau 4 - tranche conditionnelle 3 : sols souples du pôle direction niveau 4
lot 9 et 10 : Tranche conditionnelle 1 : Ventilation des locaux techniques, désenfumage et détection de Co2 dans les parkings

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-08-04. L'appel d'offres a été publié le 2014-06-18.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Préfecture Languedoc-Roussillon

Qu'est-ce que c'est ?

Historique des marchés publics

Date	Document
2014-06-18	Avis de marché
2014-12-04	Avis d'attribution de marché
2014-12-12	Informations complémentaires

Avis de marché (2014-06-18)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Quantité ou étendue:

Les travaux de restructuration et de rénovation de l'immeuble Montmorency, siège de la DREAL LR situé à Montpellier, concerne un bâtiment, d'environ 9 500m² SHON sur 5 niveaux et deux niveaux de sous-sol. Il devra permettre d'héberger environ 350 postes de travail, et, disposera d'une salle de conférences, de salles de réunions et de formations, ainsi qu'un laboratoire d'analyses chimiques.Les travaux se dérouleront en site occupé sur la moitié de sa capacité, en maintenant des conditions de travail et de sécurité optimales pour les personnels.les travaux comprennent notamment :- le gros œuvre - démolitions et désamiantage- le ravalement de façade- le remplacement des menuiseries extérieures- l'isolation thermique- le recloisonnement partiel- la rénovation des réseaux courants forts et faibles- la rénovation des circuits de chauffage et climatisation- la remise en peinture générale- la pose de carrelages et sols souples- le remplacement des 2 ascenseurs

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale
Nom du pouvoir adjudicateur: Préfecture Languedoc-Roussillon
Adresse postale: 34 place des Martyrs de la Résistance
Code postal: 34062
Commune postale: Montpellier Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.languedoc-roussillon.pref.gouv.fr 🌏
Courrier électronique: michel.stoumboff@languedoc-roussillon.pref.gouv.fr 📧
Téléphone: +33 467616948 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-06-18 📅
Date limite de soumission: 2014-08-04 📅
Date de publication: 2014-06-21 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 118-208664
Numéro JO-S: 118
Informations complémentaires

- a titre indicatif, les travaux commenceront vers mi-octobre 2014 pour une durée de 24 mois ; -pour tous les lots, la visite du site est obligatoire. Les candidats devront s'adresser à Patrick Miane ( patrick.miane@developpement-durable.gouv.fr - téléphone : +33 434466381) ; Pour inscription à une des trois visites groupées organisées : Le 2.7.2014 de 9:30 à 11:30, Le 7.7.2014 de 9:30 à 11:30 Et le 9.7.2014 de 9:30 à 11:30. Après cette date, aucune visite ne sera organisée. Une attestation de visite obligatoire, à joindre à l'offre, sera remise aux candidats à l'issue de la visite. La visite préalable du site non effectuée dans le cadre d'une candidature unique ou d'un groupement rendra l'offre nulle. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires : - le mode de retrait du dossier de consultation ne conditionne pas le choix du mode de transmission de l'offre ; -le pouvoir adjudicateur accepte des candidatures et offres par voie électronique, à l'adresse suivante : www.marches-publics.gouv.fr ; -le pouvoir adjudicateur accepte des candidatures et offres sous forme papier ; * Les offres transmises par voie électronique suivront les modalités fixées dans le règlement de consultation. Ne sont pas admises : Les candidatures qui ne sont pas recevables en application de l'article 43 du CMP. Les candidatures qui ne présentent pas les capacités professionnelles, techniques et financières suffisantes. Les candidatures qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées aux articles 44 et 45 du CMP et fixées dans l'avis de l'appel public à concurrence. L'Offre devra être adressée par pli recommandé avec avis de réception postal à l'adresse ci-dessus ou remise contre récépissé à/au : Du lundi au vendredi, hors jours fériés , de 8:30 à 12:00 et de 13:30 à 16:00. Le marché comporte des clauses environnementales et sociales, sur lesquelles, le candidat n'est pas autorisé à formuler des réserves. Pour chaque lot , le délai de période de préparation est de 1 mois , inclus dans le délai d'exécution. Pour tous les lots : le délai d'exécution de la tranche ferme est de 24 mois, à compter de la notification. Le délai global du marché est fixé à 24 mois. Pour les lots 7-8-9 et 10, le délai d'exécution des tranches conditionnelles, à compter de l'ordre de service, est inclus dans le délai global du lot, étant précisé qu'en cas de recouvrement total ou partiel des tranches dans le temps, les délais d'exécution propres à chacune des tranches seront maintenus. Lot 7 : Tc1 délai 1,5 mois Lot 8 : TC 1 délai 2 mois, Tc2 délai 2 mois, Tc3 délai 2 mois Lot 9 et 10 délai TC 1 4 mois Important : compte tenu de la nature des travaux à réaliser, le candidat du lot 1 devra fournir obligatoirement avec son offre un document et attestant qu'il est titulaire du certificat d'habilitation de retrait et de confinement de matériaux amiantés. Pour les autres lots, le candidat fournira une attestation de formation amiante Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 18.6.2014.

Informations complémentaires

- a titre indicatif, les travaux commenceront vers mi-octobre 2014 pour une durée de 24 mois ;

-pour tous les lots, la visite du site est obligatoire. Les candidats devront s'adresser à Patrick Miane ( patrick.miane@developpement-durable.gouv.fr - téléphone : +33 434466381) ;

Pour inscription à une des trois visites groupées organisées :

Le 2.7.2014 de 9:30 à 11:30,

Le 7.7.2014 de 9:30 à 11:30

Et le 9.7.2014 de 9:30 à 11:30.

Après cette date, aucune visite ne sera organisée.

Une attestation de visite obligatoire, à joindre à l'offre, sera remise aux candidats à l'issue de la visite.

La visite préalable du site non effectuée dans le cadre d'une candidature unique ou d'un groupement rendra l'offre nulle.

Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires :

- le mode de retrait du dossier de consultation ne conditionne pas le choix du mode de transmission de l'offre ;

-le pouvoir adjudicateur accepte des candidatures et offres par voie électronique, à l'adresse suivante : www.marches-publics.gouv.fr ;

-le pouvoir adjudicateur accepte des candidatures et offres sous forme papier ;

* Les offres transmises par voie électronique suivront les modalités fixées dans le règlement de consultation.

Ne sont pas admises :

Les candidatures qui ne sont pas recevables en application de l'article 43 du CMP.

Les candidatures qui ne présentent pas les capacités professionnelles, techniques et financières suffisantes.

Les candidatures qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées aux articles 44 et 45 du CMP et fixées dans l'avis de l'appel public à concurrence.

L'Offre devra être adressée par pli recommandé avec avis de réception postal à l'adresse ci-dessus ou remise contre récépissé à/au :

Du lundi au vendredi, hors jours fériés , de 8:30 à 12:00 et de 13:30 à 16:00.

Le marché comporte des clauses environnementales et sociales, sur lesquelles, le candidat n'est pas autorisé à formuler des réserves.

Pour chaque lot , le délai de période de préparation est de 1 mois , inclus dans le délai d'exécution.

Pour tous les lots : le délai d'exécution de la tranche ferme est de 24 mois, à compter de la notification.

Le délai global du marché est fixé à 24 mois.

Pour les lots 7-8-9 et 10, le délai d'exécution des tranches conditionnelles, à compter de l'ordre de service, est inclus dans le délai global du lot, étant précisé qu'en cas de recouvrement total ou partiel des tranches dans le temps, les délais d'exécution propres à chacune des tranches seront maintenus.

Lot 7 : Tc1 délai 1,5 mois

Lot 8 : TC 1 délai 2 mois, Tc2 délai 2 mois, Tc3 délai 2 mois

Lot 9 et 10 délai TC 1 4 mois

Important : compte tenu de la nature des travaux à réaliser, le candidat du lot 1 devra fournir obligatoirement avec son offre un document et attestant qu'il est titulaire du certificat d'habilitation de retrait et de confinement de matériaux amiantés.

Pour les autres lots, le candidat fournira une attestation de formation amiante

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 18.6.2014.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

L'exécution des prestations se déroulera en 3 phases :

Phase 1 : Parking -2 + moitié du niveau 0 + partie niveau 1 + niveau 2

phase 2 : Parking -1 + moitié niveau 0 + partie niveau 1 + niveau 3 + ascenseur B

Phase 3 : Niveau 4 +Ite façade patio + escaliers + ascenseur A

Les prestations sont réparties en 11 lots

lot 1 : gros œuvre -démolitions -désamiantage,

lot 2 : Ravalement de façade - isolation thermique extérieure

lot 3 : Étanchéité

Lot 4 : Cloisons -isolation- faux plafonds

lot 5 : Carrelages - faïences

lot 6 : Menuiseries extérieures aluminium -occultations - serrureries

lot 7 : Menuiseries intérieures

lot 8 : Peinture - sols souples

lot 9 : Électricité - courants forts -courants faibles

lot 10 : Génie climatique - plomberie

lot 11 : Ascenseurs

4 lots comporteront une ou plusieurs tranches conditionnelles :

Lot 7 : Tranche conditionnelle 1 : aménagement du Patio en bois

lot 8 : Tranche conditionnelle 1 : Peinture Niveau 3 - tranche conditionnelle 2 : Peinture Niveau 4 - tranche conditionnelle 3 : sols souples du pôle direction niveau 4

lot 9 et 10 : Tranche conditionnelle 1 : Ventilation des locaux techniques, désenfumage et détection de Co2 dans les parkings

Numéro du lot: 02
Intitulé du lot: réfection de façade - isolation thermique exterieur
Brève description:

Isolation thermique extérieur /Réfection de joints de façade (ravalement)

Isolation thermique extérieur /

Réfection de joints de façade (ravalement)

Durée de l'accord: 24 mois
Numéro du lot: 01
Intitulé du lot: gros œuvre - démolitions -désamiantage
Brève description:

Installations de chantier /Dépose de menuiseries extérieur /Dépose d'éléments amiantés /Démolition de maçonnerie murs et cloisons/Reprises en sous œuvre/Construction de murs agglos/Gestion et élimination des déchets de chantier et la gestion du compte prorata de chantier/Études de structure / Études d'exécution

Installations de chantier /

Dépose de menuiseries extérieur /

Dépose d'éléments amiantés /

Démolition de maçonnerie murs et cloisons/

Reprises en sous œuvre/

Construction de murs agglos/

Gestion et élimination des déchets de chantier et la gestion du compte prorata de chantier/

Études de structure / Études d'exécution

Informations complémentaires sur les lots: Gestion du compte prorata
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: étanchéité
Brève description: Reprise d'étanchéité sur toiture et terrasse non accessible
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: cloisons -isolation -faux plafonds
Brève description:

Cloisons sèches / cloisons coupe-feu /isolation sur ossature /Faux-Plafonds suspendus

Cloisons sèches / cloisons coupe-feu /

isolation sur ossature /

Faux-Plafonds suspendus

Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: carrelages - faïences
Brève description:

Raccord de sols sur carrelages existants…

… /Plinthes /Faïences

… /

Plinthes /

Faïences

Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: menuiseries extérieures aluminium - occultations - serrurerie
Brève description:

Menuiseries extérieures aluminium thermolaqué…

… /Serrurerie

… /

Serrurerie
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: menuiseries intérieures
Brève description:

Pose de portes intérieures /Plinthes bois /Coffrets techniques /Aménagement du patio en bois (Tc1)

Pose de portes intérieures /

Plinthes bois /

Coffrets techniques /

Aménagement du patio en bois (Tc1)

Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: peinture - sols souples
Brève description:

Peinture sur murs et plafonds /Peinture sur ouvrages divers, bois et fer /Signalétique /Pose de sols souples /Nettoyage de fin de chantier

Peinture sur murs et plafonds /

Peinture sur ouvrages divers, bois et fer /

Signalétique /

Pose de sols souples /

Nettoyage de fin de chantier

Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: electricité - courants forts - courants faibles
Brève description:

Dépose d'installations existantes /Remplacement TGBT et armoires électriques /Chemins de câbles /Éclairage /Alarmes incendies /Câblages courants faibles /Ventilation des locaux techniques,Désenfumage et détection de Co2 dans les parkings (Tc1)

Dépose d'installations existantes /

Remplacement TGBT et armoires électriques /

Chemins de câbles /

Éclairage /

Alarmes incendies /

Câblages courants faibles /

Ventilation des locaux techniques,

Désenfumage et détection de Co2 dans les parkings (Tc1)

Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: génie climatique - plomberie
Brève description:

Reprise des réseaux de chauffage et climatisation…

… /Plomberie / sanitaires / Ventilation des locaux techniques,- désenfumage et détection de Co2 dans les parkings (Tc1) ;

… /

Plomberie / sanitaires / Ventilation des locaux techniques,

- désenfumage et détection de Co2 dans les parkings (Tc1) ;

Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: ascenseurs
Brève description: Dépose et remplacement de deux ascenseurs existants
Quantité ou étendue:

Les travaux se dérouleront en site occupé sur la moitié de sa capacité, en maintenant des conditions de travail et de sécurité optimales pour les personnels.

les travaux comprennent notamment :

- le gros œuvre - démolitions et désamiantage

- le ravalement de façade

- le remplacement des menuiseries extérieures

- l'isolation thermique

- le recloisonnement partiel

- la rénovation des réseaux courants forts et faibles

- la rénovation des circuits de chauffage et climatisation

- la remise en peinture générale

- la pose de carrelages et sols souples

- le remplacement des 2 ascenseurs

Numéro de référence: Preflr-dreal
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 520 allée Henri II de Montmorency, 34064 Montpellier

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

les documents et renseignements qui rendent recevables les candidatures en application de l'article 44 du Code des Marchés Publics (Cmp), à cet effet le candidat pourra utiliser les formulaires Dc1, Dc2, Dc4 téléchargeables sur le site http://www.minefe.gouv.fr ;

La forme juridique du candidat ;

En cas de groupement, sa nature et le nom du mandataire ;

Le(S) lot(s) pour lequel/lesquels la candidature est déposée ;

Les pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat y compris, en cas de groupement, le cas échéant, les habilitations nécessaires pour représenter les entreprises au stade de la passation du marché

Situation économique et financière:

* Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles ;

* Une déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;

* Des bilans ou extraits de bilans, concernant les 3 dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.

Le candidat peut prouver sa capacité par tout autre document considéré comme équivalent par le pouvoir adjudicateur.

Capacité technique et professionnelle:

a- expérience :

La présentation d'une liste des travaux en cours d'exécution ou exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

b - capacités professionnelles :

* L'Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de conduite des travaux de même nature que celle du marché ;

* Les certificats de qualifications professionnelles suivants :

* Les certificats de qualité, délivrés par des organismes indépendants fondés sur les normes européennes :

La preuve de ces capacités peut être apportée par tout autre moyen notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.

c - capacités techniques :

* Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement, pour chacune des 3 dernières années ;

* Une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ;

Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui (notamment en cas de sous-traitance). En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités des opérateurs économiques pour l'exécution du marché, le candidat produit un engagement écrit de ceux-ci.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

agréments OU équivalence spécifiques, OU tout moyen de preuves demandés :

Lot 1 : Entreprise de démolition/gros œuvre et qualibat 1112 pour les démolition, qualibat 1513 pour l'enlèvement des déchets amiantés, qualibat 2112 pour la maçonnerie.

lot 2 : Entreprise de façade et d'isolation par l'extérieur, qualibat 3112 pour le ravalement et 7131 pour l'isolation thermique par l'extérieur.

lot 3 : Entreprise étanchéité et qualibat 3233 pour l'asphalte coulé en place, 3113 pour les matériaux bitumineux en feuilles.

lot 4 : Entreprise cloisons et faux-plafonds et qualibat 4133 pour les cloisons, 6612 pour les faux-plafonds

lot 6 : Entreprise de menuiseries extérieures en aluminium, qualibat 3522 pour la fabrication et pose de menuiseries extérieures en aluminium.

lot 7 : Entreprise de menuiseries intérieures, qualibat 4322 pour les menuiseries intérieures et ouvrages divers en bois.

lot 8: Entreprises de peinture et sols souples, qualibat 6111 pour la peinture et qualibat 6223 revêtement de sol souple.

lot 9 : Courants forts et courants faibles et qualifelec E2 Cf2

Lot 10 : Entreprise plomberie, chauffage, ventilation et qualibat 5111 pour la plomberie, 5361 pour les installations thermiques, 5431 pour la ventilation mécanique.

lot 11 : Entreprise ascensoriste.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

* Retenue de garantie pouvant être remplacée par une garantie à première demande ou par une caution personnelle et solidaire ;

* Délai de garantie du parfait achèvement (CCAG Travaux)

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

financement 100% ETAT ;

Avance sera accordée au titulaire selon les conditions fixées dans le cahier des charges ;

Prix révisables ; Possibilité de nantissement ; Acompte mensuel ; Délai global de paiement : 30 jours

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

la présentation des candidatures et des offres est libre. Cependant la forme imposée du groupement pour l'attributaire du marché est mentionnée à l'art : 2-3 du RC (groupement solidaire)

Autres conditions particulières:

en application des dispositions de l'article 14 du code des marchés publics, l'exécution du/des lot(s) no 001, 006, 007, 008, 009 comportent une clause sociale obligatoire visant à l'insertion par l'activité économique des personnes éloignées de l'emploi ;

les lots 1-4-8 comportent les éléments à caractère environnemental.

Les candidats ne seront pas autorisés à formuler de réserves ni sur les clauses sociales, ni sur les clauses environnementales.

Les travaux s'effectueront en site occupé

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Michel Stoumboff
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
URL pour la participation: http://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
Nom: Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement du Languedoc Roussillon
Adresse postale: Service énergie/ division bâtiment construction 520 allée Henri II de Montmorency CS 69007
Commune postale: Montpellier Cedex 02
Code postal: 34064
Point de contact: Lucie Ilhe / Patrick Miane
Téléphone: +33 434466396 📞
Courrier électronique: lucie.ilhe@developpement-durable.gouv.fr 📧
Commune postale: Montpellier Cedex 2
Point de contact: Patrick Miane
Téléphone: +33 434466381 📞
Courrier électronique: patrick.miane@developpement-durable.gouv.fr 📧
URL des documents: http://http/:www.marches-publics.gouv.fr 🌏
Adresse postale: Secrétariat généra /GCMP / marchés publics 4 ème étage porte 449 520 allée Henri II de Montmorency CS 69007
URL pour la participation: http://http/:www.marches-publics.gouv.fr 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-montpellier@juradm.fr 📧
URL des documents: http://www.marches-publics.gouv.fr 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: Preflr-dreal
Informations complémentaires

- a titre indicatif, les travaux commenceront vers mi-octobre 2014 pour une durée de 24 mois ;

-pour tous les lots, la visite du site est obligatoire. Les candidats devront s'adresser à Patrick Miane ( patrick.miane@developpement-durable.gouv.fr - téléphone : +33 434466381) ;

Pour inscription à une des trois visites groupées organisées :

Le 2.7.2014 de 9:30 à 11:30,

Le 7.7.2014 de 9:30 à 11:30

Et le 9.7.2014 de 9:30 à 11:30.

Après cette date, aucune visite ne sera organisée.

Une attestation de visite obligatoire, à joindre à l'offre, sera remise aux candidats à l'issue de la visite.

La visite préalable du site non effectuée dans le cadre d'une candidature unique ou d'un groupement rendra l'offre nulle.

Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires :

- le mode de retrait du dossier de consultation ne conditionne pas le choix du mode de transmission de l'offre ;

-le pouvoir adjudicateur accepte des candidatures et offres…

… par voie électronique, à l'adresse suivante : www.marches-publics.gouv.fr ;

… sous forme papier ;

* Les offres transmises par voie électronique suivront les modalités fixées dans le règlement de consultation.

Ne sont pas admises :

Les candidatures qui ne sont pas recevables en application de l'article 43 du CMP.

Les candidatures qui ne présentent pas les capacités professionnelles, techniques et financières suffisantes.

Les candidatures qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées aux articles 44 et 45 du CMP et fixées dans l'avis de l'appel public à concurrence.

L'Offre devra être adressée par pli recommandé avec avis de réception postal à l'adresse ci-dessus ou remise contre récépissé à/au :

Du lundi au vendredi, hors jours fériés , de 8:30 à 12:00 et de 13:30 à 16:00.

Le marché comporte des clauses environnementales et sociales, sur lesquelles, le candidat n'est pas autorisé à formuler des réserves.

Pour chaque lot , le délai de période de préparation est de 1 mois , inclus dans le délai d'exécution.

Pour tous les lots : le délai d'exécution de la tranche ferme est de 24 mois, à compter de la notification.

Le délai global du marché est fixé à 24 mois.

Pour les lots 7-8-9 et 10, le délai d'exécution des tranches conditionnelles, à compter de l'ordre de service, est inclus dans le délai global du lot, étant précisé qu'en cas de recouvrement total ou partiel des tranches dans le temps, les délais d'exécution propres à chacune des tranches seront maintenus.

Lot 7 : Tc1 délai 1,5 mois

Lot 8 : TC 1 délai 2 mois, Tc2 délai 2 mois, Tc3 délai 2 mois

Lot 9 et 10 délai TC 1 4 mois

Important : compte tenu de la nature des travaux à réaliser, le candidat du lot 1 devra fournir obligatoirement avec son offre un document et attestant qu'il est titulaire du certificat d'habilitation de retrait et de confinement de matériaux amiantés.

Pour les autres lots, le candidat fournira une attestation de formation amiante

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 18.6.2014.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Montpellier
Adresse postale: 6 rue Pitot
Commune postale: Montpellier Cedex
Code postal: 34063
Courrier électronique: greffe.ta-montpellier@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 467548156 📞
Adresse Internet: http://montpellier.tribunal-administratif.fr 🌏
Fax: +33 467547410 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Montpellier
Commune postale: Montpellier
Source: OJS 2014/S 118-208664 (2014-06-18)

Avis d'attribution de marché (2014-12-04)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 139 677 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-12-04 📅
Date de publication: 2014-12-09 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 237-416477
Se réfère à l'avis: 2014/S 118-208664
Numéro JO-S: 237
Informations complémentaires

Références de l'avis initial paru au BOAMP. Parution n°: 118 A, annonce n° 151 du 21.6.2014. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 4.12.2014.

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 520 allée Henri II de Montmorency, 34064 Montpellier.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique au regard du mémoire justificatif et technique demandés à l'article 3-1-2 du RC (50)
2. Prix des prestations (50)

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-11-19 📅
Nom: Façades Lavérunoises
Code postal: 34880
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-11-24 📅
Nom: Miras
Code postal: 34170

3️⃣
Nom: Hadore Étanchéité
Code postal: 34808

4️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-11-18 📅
Nom: Cuartero
Commune postale: Mauguio
Code postal: 34130

5️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-09-09 📅
Nom: Consultation infructueuse

6️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-12-01 📅
Nom: Labastère 34

7️⃣
Nom: Arcita

8️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-12-04 📅
Nom: Atelier Saint-Luc
Code postal: 34200

9️⃣
Nom: JP Elec + IC Distribution
Code postal: 30660

1️⃣0️⃣
Nom: Thermatic + Charmillon
Code postal: 12000

1️⃣1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-11-28 📅
Nom: Kone
Commune postale: Saint-Jean-de-Védas
Code postal: 34430
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
3
1
5

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Commune postale: Montpellier
Code postal: 34000
Téléphone: +33 467548100 📞
Adresse Internet: http://www.ta-montpellier.juradm.fr 🌏
Source: OJS 2014/S 237-416477 (2014-12-04)

Informations complémentaires (2014-12-12)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-12-12 📅
Date de publication: 2014-12-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 243-427201
Se réfère à l'avis: 2014/S 237-416477
Numéro JO-S: 243
Source: OJS 2014/S 243-427201 (2014-12-12)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)