Travaux de: — réhabilitation et résidentialisation de 22 logements résidence de l'Abbé Henocque à Amiens, — réhabilitation et résidentialisation de 84 logements résidence Auguste Carvin à Amiens, — démolition de 4 logements et reconstruction de 6 logements à l'angle de la résidence de l'Abbé Hénocque à Amiens
OPH d'Amiens
Travaux de:
— réhabilitation et résidentialisation de 22 logements résidence de l'Abbé Henocque à Amiens,
— réhabilitation et résidentialisation de 84 logements résidence Auguste Carvin à Amiens,
— démolition de 4 logements et reconstruction de 6 logements à l'angle de la résidence de l'Abbé Hénocque à Amiens.
La consultation est lancée en marché unique. Elle s'adresse aux entreprises générales ou aux groupements d'entreprises.
Le délai de réception des offres était de 2014-10-31. L'appel d'offres a été publié le 2014-09-04.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?- • France
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2014-09-04 | Avis de marché |
| 2015-08-31 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2014-09-04)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de remise en état et de remise à neuf
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Non spécifié
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de remise en état et de remise à neuf 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: OPH d'Amiens
Adresse postale: 1 rue du Général Frère
Code postal: 80084
Commune postale: Amiens
Contact
Adresse Internet: http://www.opacamiens.net 🌏
Courrier électronique: polemarche@opacamiens.net 📧
Téléphone: +33 322545014 📞
Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-09-04 📅
Date limite de soumission: 2014-10-31 📅
Date de publication: 2014-09-09 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 172-304331
Numéro JO-S: 172
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Description des options: Le marché comporte 17 options. Elles devront être chiffrées.
Numéro de référence: DPI14
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Promotion de l'emploi et de l'insertion (10)
2. Valeur technique de l'offre (20)
3. Montant de l'offre (70)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: Jean-Pierre Bachelay
Adresse Internet: www.opacamiens.net 🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://ophamiens.e-marchespublics.com 🌏
URL pour la participation: http://ophamiens.e-marchespublics.com 🌏
Nom: OPH Amiens
Commune postale: Amiens Cedex 2
Point de contact: Bureau 502
URL des documents: www.opacamiens.net 🌏
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: DPI14
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 14 rue Lemerchier
Commune postale: Amiens
Code postal: 80000
Pays: France 🇫🇷
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Contact
Source: OJS 2014/S 172-304331 (2014-09-04)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de remise en état et de remise à neuf
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Non spécifié
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de remise en état et de remise à neuf 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: OPH d'Amiens
Adresse postale: 1 rue du Général Frère
Code postal: 80084
Commune postale: Amiens
Contact
Adresse Internet: http://www.opacamiens.net 🌏
Courrier électronique: polemarche@opacamiens.net 📧
Téléphone: +33 322545014 📞
Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-09-04 📅
Date limite de soumission: 2014-10-31 📅
Date de publication: 2014-09-09 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 172-304331
Numéro JO-S: 172
Informations complémentaires
Documents à fournir permettant d'évaluer:
— capacités professionnelles,
— références ou autre certificat en rapport avec le marché,
— moyens humains, matériels et financiers.
Justificatifs à produire relatifs à la candidature:
— DC1,
— DC2.
Ou joindre attestation et déclaration du candidat comprises dans le DCE.
— attestation d'assurance pour les risques professionnels,
— copie du jugement prononcé si le candidat est en redressement judiciaire,
— le pouvoir de la personne habilitée à engager la société.
Détail de la valeur technique:
— moyens affectés pour la préparation du chantier de 0 à 10 points,
— moyens humains affectés pour la réalisation du chantier de 0 à 10 points,
— mode opératoire pour la réalisation des travaux de 0 à 10 points,
— prise en compte de la contrainte amiante de 0 à 20 points,
— autocontrôle de 0 à 10 points,
— organisation du chantier de 0 à 10 points,
— mode opératoire retenu pour la démolition de 0 à 10 points.
Le délai d'exécution du marché comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux.
A compter de la date fixée, par l'ordre de service de «démarrage de l'opération», le délai pour cette période est fixé à 18.5 mois.
Ce délai intègre une phase de préparation de 2 mois et une phase de travaux de 16.5. Pour le détail se référer au CCAP article 5.1.
Pour tous renseignements et questions complémentaires, les candidats devront déposer leur question sur la plateforme de dématérialisation à l'adresse www.opacamiens.net et ce 8 jours ouvrés avant la date limite de réception des offres.
Possibilité de déposer une offre électronique à l'adresse: http://ophamiens.e-marchespublics.com
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Travaux de:
— réhabilitation et résidentialisation de 22 logements résidence de l'Abbé Henocque à Amiens,
— réhabilitation et résidentialisation de 84 logements résidence Auguste Carvin à Amiens,
— démolition de 4 logements et reconstruction de 6 logements à l'angle de la résidence de l'Abbé Hénocque à Amiens.
La consultation est lancée en marché unique. Elle s'adresse aux entreprises générales ou aux groupements d'entreprises.
Numéro de référence: DPI14
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
— financement ANRU,
— paiement à 30 jours.
Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Promotion de l'emploi et de l'insertion (10)
2. Valeur technique de l'offre (20)
3. Montant de l'offre (70)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: Jean-Pierre Bachelay
Adresse Internet: www.opacamiens.net 🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://ophamiens.e-marchespublics.com 🌏
URL pour la participation: http://ophamiens.e-marchespublics.com 🌏
Nom: OPH Amiens
Commune postale: Amiens Cedex 2
Point de contact: Bureau 502
URL des documents: www.opacamiens.net 🌏
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: DPI14
Informations complémentaires
Documents à fournir permettant d'évaluer:
— capacités professionnelles,
— références ou autre certificat en rapport avec le marché,
— moyens humains, matériels et financiers.
Justificatifs à produire relatifs à la candidature:
— DC1,
— DC2.
Ou joindre attestation et déclaration du candidat comprises dans le DCE.
— attestation d'assurance pour les risques professionnels,
— copie du jugement prononcé si le candidat est en redressement judiciaire,
— le pouvoir de la personne habilitée à engager la société.
Détail de la valeur technique:
— moyens affectés pour la préparation du chantier de 0 à 10 points,
— moyens humains affectés pour la réalisation du chantier de 0 à 10 points,
— mode opératoire pour la réalisation des travaux de 0 à 10 points,
— prise en compte de la contrainte amiante de 0 à 20 points,
— autocontrôle de 0 à 10 points,
— organisation du chantier de 0 à 10 points,
— mode opératoire retenu pour la démolition de 0 à 10 points.
Le délai d'exécution du marché comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux.
A compter de la date fixée, par l'ordre de service de «démarrage de l'opération», le délai pour cette période est fixé à 18.5 mois.
Ce délai intègre une phase de préparation de 2 mois et une phase de travaux de 16.5. Pour le détail se référer au CCAP article 5.1.
Pour tous renseignements et questions complémentaires, les candidats devront déposer leur question sur la plateforme de dématérialisation à l'adresse www.opacamiens.net et ce 8 jours ouvrés avant la date limite de réception des offres.
Possibilité de déposer une offre électronique à l'adresse: http://ophamiens.e-marchespublics.com
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 14 rue Lemerchier
Commune postale: Amiens
Code postal: 80000
Pays: France 🇫🇷
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Contact
Source: OJS 2014/S 172-304331 (2014-09-04)
Avis d'attribution de marché (2015-08-31)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 5 495 101,57 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Union européenne
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Non spécifié
Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-08-31 📅
Date de publication: 2015-09-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 170-309262
Se réfère à l'avis: 2014/S 172-304331
Numéro JO-S: 170
Attribution du marché
Nom: Groupement Sogea Picardie / Hublart
Adresse postale: immeuble Kéréon, rue Mathias Sandorf
Commune postale: Boves
Code postal: 80440
Pays: France 🇫🇷
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: David Quint
Source: OJS 2015/S 170-309262 (2015-08-31)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 5 495 101,57 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Union européenne
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Non spécifié
Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-08-31 📅
Date de publication: 2015-09-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 170-309262
Se réfère à l'avis: 2014/S 172-304331
Numéro JO-S: 170
Attribution du marché
Nom: Groupement Sogea Picardie / Hublart
Adresse postale: immeuble Kéréon, rue Mathias Sandorf
Commune postale: Boves
Code postal: 80440
Pays: France 🇫🇷
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: David Quint
Source: OJS 2015/S 170-309262 (2015-08-31)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)