Travaux de construction du groupe scolaire Guilhermy - appel d'offres - 14v161ao

Ville de Toulouse

Travaux de construction du groupe scolaire Guilhermy - appel d'offres - 14v161ao.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-11-20. L'appel d'offres a été publié le 2014-10-07.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Ville de Toulouse

Qu'est-ce que c'est ?

Historique des marchés publics

Date	Document
2014-10-07	Avis de marché
2015-02-16	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2014-10-07)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de terrassement
Quantité ou étendue:

Travaux de construction du groupe scolaire guilhermy - aPPEL D'Offres - 14v161ao.Le projet consiste à réaliser la construction d'un groupe scolaire dans le quartier Guilhermy à Toulouse, compte tenu du développement démographique de ce quartier. Les travaux porteront notamment sur la construction :- d'une école maternelle 6 classes,- d'une école élémentaire 10 classes,- d'un Centre de Loisirs Associés à l'ecole (Clae).Le présent appel d'offres ouvert est soumis aux dispositions des articles 33 3ºal. Et 57 à 59 du code des marchés publics.L'opération " Construction du Groupe Scolaire Guilhermy " fait l'objet d'un découpage en 16 lots.Le présent appel d'offres porte sur 14 lots, à savoir les lots 01, 02, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Chacun des lots fera l'objet d'un marché séparé. Les candidats pourront présenter une offre pour un ou plusieurs lots.Les lots 05 " façades/bardages " et 07 " menuiseries intérieures bois/mobiliers et aménagements intérieurs " inscrits dans le cadre de cette opération sont lancés en consultation à procédure adaptée.Le délai d'exécution de l'ensemble des 16 lots de l'opération est de 15 mois (en incluant les lots 05 et 07).Il se décompose comme suit :Période de préparation : 1 moisTravaux : 14 moisCes délais partent à compter de la date fixée par l'ordre de service du lot commençant le premier l'exécution des travaux.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de terrassement 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Toulouse
Adresse postale: Hôtel de Ville, place du Capitole
Code postal: 31000
Commune postale: Toulouse
Contact
Adresse Internet: http://www.toulouse.fr 🌏
Courrier électronique: marchespublics@toulouse-metropole.fr 📧
Téléphone: +33 581917200 📞
Fax: +33 562276542 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-10-07 📅
Date limite de soumission: 2014-11-20 📅
Date de publication: 2014-10-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 195-343782
Numéro JO-S: 195
Informations complémentaires
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 7.10.2014.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Travaux de construction du groupe scolaire Guilhermy - appel d'offres - 14v161ao.

Numéro du lot: 1
Brève description: Lot 1 : Terrassements / VRD
Numéro du lot: 2
Brève description: Lot 2 : Go/fondations et superstructure
Numéro du lot: 3
Brève description: Lot 3 : Charpente métal
Numéro du lot: 4
Brève description: Lot 4 : toiture / couverture / étanchéité
Numéro du lot: 6
Brève description: Lot 6 : menuiseries extérieures alu / protections solaires / serrurerie
Numéro du lot: 8
Brève description: Lot 8 : cloisons / plâtrerie / faux plafonds
Numéro du lot: 9
Brève description: Lot 9 : revêtements sols durs
Numéro du lot: 10
Brève description: Lot 10 : revêtements sols souples
Numéro du lot: 11
Brève description: Lot 11 : peinture
Numéro du lot: 12
Brève description: Lot 12 : électricité Cforts et Cfaibles
Numéro du lot: 13
Brève description: Lot 13 : chauffage / ventilation / désenfumage / plomberie / sanitaires
Numéro du lot: 14
Brève description: Lot 14 : ascenseur
Numéro du lot: 15
Brève description: Lot 15 : revêtements extérieurs béton et aménagement paysager
Numéro du lot: 16
Brève description: Lot 16 : équipements de cuisine
Quantité ou étendue:

Travaux de construction du groupe scolaire guilhermy - aPPEL D'Offres - 14v161ao.

Le projet consiste à réaliser la construction d'un groupe scolaire dans le quartier Guilhermy à Toulouse, compte tenu du développement démographique de ce quartier. Les travaux porteront notamment sur la construction :

- d'une école maternelle 6 classes,

- d'une école élémentaire 10 classes,

- d'un Centre de Loisirs Associés à l'ecole (Clae).

Le présent appel d'offres ouvert est soumis aux dispositions des articles 33 3ºal. Et 57 à 59 du code des marchés publics.

L'opération " Construction du Groupe Scolaire Guilhermy " fait l'objet d'un découpage en 16 lots.

Le présent appel d'offres porte sur 14 lots, à savoir les lots 01, 02, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Chacun des lots fera l'objet d'un marché séparé. Les candidats pourront présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Les lots 05 " façades/bardages " et 07 " menuiseries intérieures bois/mobiliers et aménagements intérieurs " inscrits dans le cadre de cette opération sont lancés en consultation à procédure adaptée.

Le délai d'exécution de l'ensemble des 16 lots de l'opération est de 15 mois (en incluant les lots 05 et 07).

Il se décompose comme suit :

Période de préparation : 1 mois

Travaux : 14 mois

Ces délais partent à compter de la date fixée par l'ordre de service du lot commençant le premier l'exécution des travaux.

Description des options:

Pour le lot 13 : Prestation supplémentaire : "Volets Co2 salles de classes R+1 et R+2".

Numéro de référence: 14V161AO
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: impasse de las Brugues - 31000 Toulouse

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont :

- garanties et capacités techniques et financières,

- capacités professionnelles.

Les candidats sont invités à utiliser les formulaires Dc1 (lettre de candidature) et Dc2 (déclaration du candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr. Ils contiendront les éléments indiqués ci-dessous :

Les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise tels que prévus à l'article 44 du Code des marchés publics :

- lettre de candidature et/ou habilitation du mandataire par ses co-traitants ;

- copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;

- déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP ;

- renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail.

Situation économique et financière:

Tels que prévus à l'article 45 du code des marchés publics :

- déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;

- déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ;

- bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.

Capacité technique et professionnelle:

Tels que prévus à l'article 45 du code des marchés publics :

- déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;

- liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;

- indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat ;

- déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

- lot 01 : Qualibat 1312 - terrassements fouilles (technicité confirmée)

Qualibat 1323 -canalisations d'assainissement (technicité confirmée)

Qualibat 1341- aménagements de chaussées et trottoirs

- lot 02 : Qualibat 2113 - maçonnerie (technicité supérieure) et béton armé courant

Qualibat 2212 - béton armé et béton précontraint (technicité confirmée)

- lot 03 : Qualibat 2412 - constructions et structures métalliques (technicité confirmée)

- lot 04 : Qualibat 3212 - étanchéité en matériaux bitumineux en feuilles (technicité confirmée)

Qualibat 3272 - tôle d'acier nervurée avec étanchéité en membrane en feuille (technicité confirmée Qualit'Enr Solaire Photovoltaïque Qualipv

- lot 06 : Qualibat 3521 - fabrication et pose de menuiseries extérieures en aluminium (Technicité courante )

Qualibat 4532 - fabrication et pose de protections solaires (Technicité confirmée )

Qualibat 4412 - métallerie (Technicité confirmée )

- lot 08 : Qualibat 4132 - plaques de plâtre (Technicité confirmée )

- lot 09 : Qualibat 6311 - carrelages, revêtements (Technicité courante )

- lot 10 : Qualibat 6223 - revêtements résilients (PVC, caoutchouc, linoléum) (Technicité supérieure )

- lot 12 : Qualifec IE indice E3 - classe 4 Qualifec Tc+St+Av+Gt indice Cf3 - classe 4

- lot 13 : Qualibat 5112 -Plomberie sanitaire (technicité confirmée)

Qualibat 5313 - isolations thermiques (technicité supérieure)

Qualibat 5353 - téléalarme, télésurveillance, télégestion (technicité supérieure)

- lot 15 : Groupe 3 Voirie, routes, pistes aéroport(fntp)

- 33 Voirie, routes, aéroport, autres trafics TC inférieur à *333 Revêtement en béton hydraulique vibré

- 34 Chaussées urbaines (Fntp)

* 3431 Revêtements en béton hydraulique à performances particulières

* 3432 Revêtements en béton hydraulique classique

- 36 Voirie, routes, aéroport, travaux particuliers (Fntp)

* 361 Traitement de surface

chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Une retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché sera constituée. Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Articles 86 à 111 du code des marchés publics français.

Prix global et forfaitaire révisable mensuellement

Le délai global de paiement est de 30 jours.

Modalités de financement : ressources propres ville de Toulouse.

Avance de 5 % avec constitution d'une caution personnelle et solidaire ou d'une garantie à première demande à concurrence de 100 % du montant de l'avance.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire.

Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :

- en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;

- en qualité de membres de plusieurs groupements.

Autres conditions particulières:

En application de l'article 14 du code des marchés publics, le cahier des charges comporte donc des clauses visant à promouvoir l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion et à lutter contre le chômage.

Ainsi, le nombre minimal d'heures réservées à l'insertion est de :

- pour le lot nº 1 : 150 heures

- pour le lot nº 02 : 900 heures

- pour le lot nº 04 : 150 heures

- pour le lot nº 05 : 300 heures

- pour le lot nº 06 : 300 heures

- pour le lot nº 07 : 150 heures

- pour le lot nº 08 : 150 heures

- pour le lot nº 10 : 150 heures

- pour le lot nº 11 : 150 heures

- pour le lot nº 12 : 150 heures

- pour le lot nº 13 : 450 heures

- pour le lot nº 15 : 150 heures

Sur le nombre total d'heures de travail nécessaires à l'exécution de la prestation, un minimum de 3 150 heures sera donc dédié à un public en démarche d'insertion professionnelle.

Le respect de ces clauses est une condition de la conformité de l'offre.

La cible " Chantiers Propres " doit être traitée à un niveau très performant.

Cette opération intègre une démarche de gestion des nuisances et des déchets de chantier.

Formalisé par un Schéma d'organisation et de Gestion des Nuisances Et des Déchets de chantier.

(sogened)

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations (40)
2. Valeur technique (60)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le maire
Adresse du profil d'acheteur: https://cu-vdt.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
Nom: Renseignement(s) technique(s) : direction bâtiments et énergies domaine des grands projets, 17 place de la Daurade, 31000 Toulouse, Mme Lanaspèze, tél. : +33 561222633 lydie.lanaspeze@mairie-toulouse.fr ou agence d'architecture Filiatre Mansour, 37 rue Riquet, 31000 Toulouse, tél. : +33 561991023 ag.archi.filiatre.mansour@wanadoo.fr
Adresse postale: renseignement(s) administratif(s) : direction bâtiments et énergies domaine des grands projets, 17 place de la Daurade Mme Gautier, tél. : +33 561223673 sabine.gautier@mairie-toulouse.fr , M. Marcaillou, tél. : +33 562274439 didier.marcaillou@mairie-toulouse.fr
Nom: Le dossier de consultation des entreprises peut être téléchargé gratuitement et immédiatement à l'adresse électronique suivante :http:/ www.marchespublics.toulouse-metropole.fr (référence acheteur public : 14v161ao). La version papier peut également être remise gratuitement à chaque candidat par la direction bâtiments et énergies après demande par téléphone au +33 561223665 ou télécopie au +33 561223630
Adresse postale: 17 place de la Daurade
URL des documents: https://cu-vdt.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2014_hr08KUXN7K 🌏
Nom: Les candidats sont autorisés à transmettre, par voie électronique, leurs plis à l'adresse suivante : www.marchespublics.toulousemetropole.fr (référence 14v161ao) selon les modalités prévues dans le règlement de la consultation
Adresse postale: les candidats peuvent également transmettre leur offre sous pli cacheté où figureront les mentions suivantes : Offre pour : 14v161ao - travaux de construction du groupe scolaire Guilhermy - appel d'offres Lot nº.......... Ainsi que les coordonnées du candidat, à l'adresse suivante : communauté urbaine Toulouse Métropole - direction de la commande publique - 6 rue René Leduc - 7éme étage - BP 35821
Commune postale: Toulouse Cedex 5
Code postal: 31505
Courrier électronique: secretariatcommandepublique@toulouse-metropole.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 14V161AO

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulouse +33 562735757, +33 562735740, greffe.ta-toulouse@juradm.fr http://www.ta-toulouse.juradm.fr/ta/toulouse/index.shtml
Adresse postale: 68 rue Raymond IV
Commune postale: Toulouse
Code postal: 31000
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Direction de la commande publique
Adresse postale: 1 place de la Légion d'Honneur
Commune postale: Toulouse Cedex 5
Code postal: 31505
Source: OJS 2014/S 195-343782 (2014-10-07)

Avis d'attribution de marché (2015-02-16)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 321 919 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Union européenne

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: Hôtel de Ville place du Capitole

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-02-16 📅
Date de publication: 2015-02-19 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 035-059147
Se réfère à l'avis: 2014/S 195-343782
Numéro JO-S: 35
Informations complémentaires

Date de signature du marche le 26.1.2015. Références de l'avis initial paru au BOAMP: Parution nº 195 A, annonce nº 119 du 10.10.2014. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 16.2.2015.

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-02-02 📅
Nom: Eiffage travaux publics
Adresse postale: 38 chemin du Chapitre, BP 92313
Commune postale: Toulouse Cedex 1
Code postal: 31023

2️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-01-30 📅
Nom: Générale de bâtiment Midi-Pyrénées
Adresse postale: 16 boulevard Marcel Paul, ZI du Pahin
Commune postale: Tournefeuille
Code postal: 31170

3️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-02-03 📅
Nom: Smb
Adresse postale: ZI des Châtelets, BP 29
Commune postale: Ploufragan
Code postal: 22440

4️⃣
Nom: Soprema
Adresse postale: 31 impasse Michel Ange
Commune postale: Toulouse
Code postal: 31200

5️⃣
Nom: Sarl scan
Adresse postale: 29 rue des Orfèvres, ZA Font-Grasse
Commune postale: Blagnac
Code postal: 31700

6️⃣
Nom: Entreprise travaux plâtrerie
Adresse postale: 11 rue Sirven, BP 50393
Commune postale: Toulouse Cedex 01
Code postal: 31103

7️⃣
Nom: 3AS
Adresse postale: 80 chemin de l'Église de Lalande

8️⃣
Nom: CERM sols
Adresse postale: 94 chemin de la Peyrette

9️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-01-02 📅
Nom: Polyprom
Adresse postale: 23 b ZAC de la Gravette
Commune postale: Gratentour
Code postal: 31150

1️⃣0️⃣
Nom: Mateos électricité
Adresse postale: 3 bis route de Lacourtensourt
Commune postale: Fenouillet

1️⃣1️⃣
Nom: Eiffage énergie Sud Ouest
Adresse postale: 13 rue André Villet, CS 84423
Commune postale: Toulouse Cedex 4
Code postal: 31405

1️⃣2️⃣
Nom: CFA division de NSA
Adresse postale: ZE du Grand Large, 6 rue de la Goëlette, BP 29
Commune postale: Saint-Benoit Cedex
Code postal: 86281

1️⃣3️⃣
Nom: Sols Midi-Pyrénées
Adresse postale: 15 chemin Vignalis
Commune postale: Flourens
Code postal: 31130

1️⃣4️⃣
Nom: Bichard équipement
Adresse postale: 15 impasse de la Gravette, ZAC de la Gravette

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulouse
Courrier électronique: greffe.ta-toulouse@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 562735757 📞
Adresse Internet: http://www.ta-toulouse.juradm.fr/ta/toulouse/index.shtml 🌏
Fax: +33 562735740 📠
Source: OJS 2015/S 035-059147 (2015-02-16)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement (>20)

Travaux de fouille et de terrassement (>20)

Déblai-remblai (2)
Travaux d'aménagement paysager (>20)
Travaux d'excavation (4)
Travaux de creusement de tranchées (1)
Travaux de décapage de terre
Travaux de remblayage et de mise en condition du terrain (3)
Travaux de terrassement (>20)