Travaux de construction d'un centre aquatique au raquet

Communauté d'agglomération du Douaisis

Travaux en vue de la construction du centre aquatique du Raquet sur la Commune de Sin le Noble.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-07-31. L'appel d'offres a été publié le 2014-06-05.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ?
Historique des marchés publics
Date Document
2014-06-05 Avis de marché
2015-01-16 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2014-06-05)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de piscines
Quantité ou étendue:
Les travaux sont divisés en 4 lots.Chaque lot donnera lieu à la passation d'un marché distinct.Les candidats doivent répondre à l'ensemble des corps d'état composant chaque lot pour lequel ils soumissionnent.Les candidats devront obligatoirement proposer, dans leur offre, des prestations supplémentaires que le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de commander ou non.Ces prestations supplémentaires sont réparties en 2 catégories:— prestations supplémentaires alternatives (qui sont proposées en remplacement de la prestation de base),— prestations supplémentaires éventuelles (qui sont proposées en sus de la prestation de base).Prestations supplémentaires alternatives:Lot 01 et Lot 02 :PSA nº 1: mise en place d'un bassin extérieur en inox au lieu du bassin béton.PSA nº 2: évacuation des remblais en décharge publique au lieu de la zone prévue sur la ZAC du Raquet.Lot 03:PSA nº 3: traitement d'eau – remplacement des masses filtrantes des filtres prévues en sables + hydro-anthracite par billes de verres activées (procédé AFM).Prestations supplémentaires éventuelles:Lot 04:PSE nº 1: éclairage – type 12 Ruban Led 12w/ml Ip67 - led Type Ambiance Lumière HL ou équivalent.PSE nº 2: éclairage – interface WEB contrôle d'accès.PSE nº 3: dispositif anti-noyade.Lot 01:PSE nº 4: niveau d'Arase des fondations.PSE nº 5: cordon chauffant sur collecteur et descente EP.PSE nº 6: lamelles horizontales acoustiques en bois sur la paroi de la zone Balnéo suivant axe C.PSE nº 7: fourniture de l'eau pour les essais – bassin inox.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de piscines 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Communauté d'agglomération du Douaisis
Adresse postale: 746 rue Jean Perrin – ZI de Douai-Dorignies BP nº 300
Code postal: 59351
Commune postale: Douai Cedex
Contact
Courrier électronique: marchespublics@douaisis-agglo.com 📧
Téléphone: +33 327992147 📞
Fax: +33 327995210 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-06-05 📅
Date limite de soumission: 2014-07-31 📅
Date de publication: 2014-06-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 109-191126
Se réfère à l'avis: 2013/S 191-328842
Numéro JO-S: 109
Informations complémentaires
Date prévisionnelle de début d'exécution des prestations: 4ème trimestre de l'année 2014 Délai d'exécution: Les délais d'exécution du marché sont de: — dix semaines pour la période de préparation comprise dans le délai global d'exécution, — 22 mois (y compris congés payés, intempéries et période de préparation) pour l'exécution des travaux tous lots confondus à compter de la date fixée à l'ordre de service correspondant, — délais d'exécution propres à chaque lot: le planning prévisionnel d'exécution joint au présent DCE établit les délais maximaux de réalisation des travaux propres à chaque lot. Les délais d'exécution propres à chaque lot seront définis par le calendrier détaillé d'exécution établi pendant la période de préparation conformément aux dispositions de l'article 4 du CCAP. Critères de sélection des candidatures: — conformité administrative: candidats ayant fourni les déclarations et attestations, dûment remplies et signées, — capacités professionnelles, techniques et financières: candidats dont les garanties par rapport aux prestations, objet de la consultation, sont suffisantes. Critères de jugement des offres: Prix, à hauteur de 45 %. L'offre la plus basse (hors offre anormalement basse) obtient la note maximum de 45. Les écarts de notation sur le prix sont calculés au moyen de la formule annexée au règlement de consultation(annexe 2). — valeur technique, à hauteur de 30% – évaluée de la manière suivante, — évaluation et cohérence des quantités indiquées dans la décomposition du prix global et forfaitaire – 6 points, — moyens humains affectés à l'opération pour chaque phase : étude, travaux et mise en service – 7 points, — moyens matériels affectés à l'opération – 7 points, — méthodologie de chantier présentant les modes de mise en œuvre et d'organisation – 10 points, — performance environnementale, à hauteur de 15 % – évaluée de la manière suivante, — les dispositions arrêtées par l'entreprise en matière de gestion des déchets de chantier – 5 points, — la qualité environnementale des installations de chantier ainsi que leurs consommations durant l'évolution du projet – 5 points, — qualité des matériaux proposés évaluée sur la base des fiches techniques et environnementales fournies – 5 points, — délai, à hauteur de 10 %: respect et optimisation de la durée d'intervention justifiée par un planning. Dématérialisation: Les documents de la consultation sont consultables sur le site Internet: https://marches.rvvn.org . Les candidats intéressés peuvent télécharger librement l'ensemble du dossier de consultation sur ce même site. Pour cela, une personne physique chargée du téléchargement par l'opérateur économique peut s'inscrire en ligne et renseigner son nom ainsi qu'une adresse électronique afin de pouvoir être destinataire des modifications et des précisions diffusées lors de la phase de mise en concurrence. Il appartient au candidat de vérifier qu'il dispose bien de l'intégralité des documents de la consultation pour établir sa réponse. Les candidats sont informés que le mode de transmission des plis, retenu par le pouvoir adjudicateur, est la transmission sur support papier. Cependant, conformément à l'article 56-I du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur ne pourra refuser les plis transmis sur support électronique. Les modalités de remise des plis de manière dématérialisée sont définies au règlement de consultation. Précisions sur les conditions de remise des offres non dématérialisées: Les candidats peuvent transmettre leur candidature et leur offre sur support papier par la poste en recommandé ou par dépôt contre récépissé. Dans tous les cas les plis devront mentionner sur l'enveloppe: Appel d'offres ouvert – «Travaux de construction du centre aquatique – lot no ... – «ne pas ouvrir». Les modalités de remise des plis sont détaillées au règlement de la consultation. La composition de la commission d'appels d'offres (CAO) est consultable sur place ou peut être demandée à l'adresse du pouvoir adjudicateur (point I.1). Le code de justice administratif français est consultable sur le site officiel «legifrance – le service public de la diffusion du droit» : http://www.legifrance.gouv.fr . Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 5.6.2014.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Travaux en vue de la construction du centre aquatique du Raquet sur la Commune de Sin le Noble.
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Gros œuvre étendu
Brève description:
Le présent lot comprend les corps d'état…
… suivants:CE 1.01 = gros œuvre.CE 1.02 = charpente.CE 1.03 = étanchéité.CE 1.04 = menuiseries extérieures.CE 1.05 = revêtements extérieurs.CE 1.06 = menuiseries intérieures.CE 1.07 = plafonds suspendus / cloisons.CE 1.08 = revêtement de sols et murs durs.CE 1.09 = revêtement de sols souples.CE 1.10 = peinture.CE 1.11 = métallerie.CE 1.12 = cabines / casiers.CE 1.13 = mobiliers de piscine.CE 1.14 = bassins inox.CE 1.15 = pentagliss.CE 1.16 = ascenseurs.
… suivants:
CE 1.01 = gros œuvre.
CE 1.02 = charpente.
CE 1.03 = étanchéité.
CE 1.04 = menuiseries extérieures.
CE 1.05 = revêtements extérieurs.
CE 1.06 = menuiseries intérieures.
CE 1.07 = plafonds suspendus / cloisons.
CE 1.08 = revêtement de sols et murs durs.
CE 1.09 = revêtement de sols souples.
CE 1.10 = peinture.
CE 1.11 = métallerie.
CE 1.12 = cabines / casiers.
CE 1.13 = mobiliers de piscine.
CE 1.14 = bassins inox.
CE 1.15 = pentagliss.
CE 1.16 = ascenseurs.
Numéro du lot: 2
Brève description: VRD – espaces verts – aménagements extérieurs.
Numéro du lot: 3
Brève description:
Chauffage ventilation traitement d'air – plomberie – traitement d'eau – sauna – hammam.
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Électricité – éclairage scénographique
Brève description: Électricité courants forts et courants faibles – éclairage.
Quantité ou étendue:
Les travaux sont divisés en 4 lots.
Chaque lot donnera lieu à la passation d'un marché distinct.
Les candidats doivent répondre à l'ensemble des corps d'état composant chaque lot pour lequel ils soumissionnent.
Les candidats devront obligatoirement proposer, dans leur offre, des prestations supplémentaires que le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de commander ou non.
Ces prestations supplémentaires sont réparties en 2 catégories:
— prestations supplémentaires alternatives (qui sont proposées en remplacement de la prestation de base),
— prestations supplémentaires éventuelles (qui sont proposées en sus de la prestation de base).
Prestations supplémentaires alternatives:
Lot 01 et Lot 02 :
PSA nº 1: mise en place d'un bassin extérieur en inox au lieu du bassin béton.
PSA nº 2: évacuation des remblais en décharge publique au lieu de la zone prévue sur la ZAC du Raquet.
Lot 03:
PSA nº 3: traitement d'eau – remplacement des masses filtrantes des filtres prévues en sables + hydro-anthracite par billes de verres activées (procédé AFM).
Prestations supplémentaires éventuelles:
Lot 04:
PSE nº 1: éclairage – type 12 Ruban Led 12w/ml Ip67 - led Type Ambiance Lumière HL ou équivalent.
PSE nº 2: éclairage – interface WEB contrôle d'accès.
PSE nº 3: dispositif anti-noyade.
Lot 01:
PSE nº 4: niveau d'Arase des fondations.
PSE nº 5: cordon chauffant sur collecteur et descente EP.
PSE nº 6: lamelles horizontales acoustiques en bois sur la paroi de la zone Balnéo suivant axe C.
PSE nº 7: fourniture de l'eau pour les essais – bassin inox.
Description des options:
En cas de besoin, et dans le respect de la réglementation en vigueur, la CAD se réserve la possibilité de passer des avenants sur le(s) marché(s) pour l'exécution de travaux supplémentaires.
Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de passer des marchés complémentaires exécutés par le titulaire initial et pour des prestations qui ne figurent pas dans le présent marché mais devenues nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution du service ou à la réalisation de l'ouvrage:
Afficher plus
— soit lorsque ces services ou travaux complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour le pouvoir adjudicateur,
— soit lorsque ces services ou travaux, quoiqu'ils soient séparables de l'exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son parfait achèvement.
Le pouvoir adjudicateur se réserve également la possibilité de passer des marchés complémentaires qui seront exécutés par le titulaire initial et qui auront pour objet la réalisation de prestations similaires à celles confiées par le présent marché. La durée de ces marchés complémentaires n'excédera pas trois ans.
Afficher plus
Numéro de référence: CAD-2014-029
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Éco-quartier du Raquet, 59450 Sin-le-Noble.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Situation propre des opérateurs économiques:
1. la lettre de candidature en cas de groupement.
2. une attestation de pouvoir pour la personne habilitée à engager le candidat.
3. une attestation sur l'honneur du candidat, dûment datée et signée, déclarant ne faire l'objet d'aucune interdiction de soumissionner en application de l'article 43 du code des marchés publics.
Situation économique et financière:
4. déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Capacité technique et professionnelle:
Capacité professionnelle – références requises:
5. présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
Afficher plus
— certificats de qualifications professionnelles.
La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
Afficher plus
Capacité technique – références requises:
6. déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, en précisant la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui. Le candidat devra alors produire les mêmes documents concernant ces opérateurs économiques que ceux qui lui sont exigés dans le présent règlement de la consultation. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de ces opérateurs économiques pour l'exécution du marché, le candidat produit un engagement écrit des opérateurs économiques.
Afficher plus
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Certificats de qualification professionnelles:
Pour le lot 01:
Qualibat ou équivalent:
Gros oeuvre: 2113 - 2121 - 2132 - 2151 -2163 - 2242 - 2253 - 2263 -
Charpente: 2413 - 2353 -
Étanchéité: 3213
Menuiseries extérieures: 3523 -3723 -4453
Revêtements extérieurs: 3813- 3913
Menuiseries intérieures : 4312 .
Plafonds / Cloisons: 6612 - 4133
Sols durs: 3242 -3372 -6313.
Sols souples: 6223 .
Peinture: 6112 -6133.
Métallerie et Mobiliers de piscine :4413
cabines / Casier, Bassins inox et Pentagliss: 5 références minimum en piscines publiques (surface d'eau de 300 mètres carrés minimum) dans les 3 dernières années dans chacun ces domaines respectifs
Pour le lot 02:
Qualibat ou équivalent : 1263 - 1293 - 1312 - 1323 - 1331 - 1341 - 1351 - 1362 -
Qualification Qualipaysage ou équivalent
Pour le lot 03:
Qualibat ou équivalent: 5113 - 5172 - 5313 - 5432 -
Traitement d'eau: 5 références minimum en piscines publiques (surface d'eau de 300 mètres carrés minimum) dans les 3 dernières années
Pour le lot 04: CFOCFA / éclairage:
Qualifelec Indice E3 , Indice Cf3 domaine av, gt, st, tc, Fo , Indice BRT 2 ou équivalent.
Éclairag: qualifications d'installateur audiovisuel, technicien audiovisuel, ingénieur technico-commercial audiovisuel ou équivalent.
Rappel: la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
Afficher plus
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur le montant du marché. Cette retenue pourra être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande dans les conditions prévues par la réglementation.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Le paiement s'effectuera selon les règles de la comptabilité publique, par virement.
Le délai global de paiement est de 30 jours après réception de la facture dès lors que celle-ci a été acceptée par le pouvoir adjudicateur.
Le titulaire a droit à des intérêts moratoires, dans les conditions réglementaires, en cas de retard dans les paiements tel qu'il est prévu à l'alinéa précédent. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.
Afficher plus
Les dépenses seront payées sur fonds propres et subventions.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Chaque marché pourra être attribué à un opérateur économique seul ou à un groupement d'opérateurs économiques conjoint.
Le mandataire du groupement conjoint sera solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de l'acheteur public, pour l'exécution du marché.
Autres conditions particulières:
En application des dispositions de l'article 14 du code des marchés publics, l'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. Cette clause est applicable aux lots identifiés dans l'annexe nº 1 du cahier des clauses administratives particulières.
Afficher plus

Procédure
Période de validité de l'offre: 6 mois
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (45)
2. Valeur technique (30)
3. Performance environnementale (15)
4. Délai (10)
Langues
Langue: français 🗣️
Autres langues: Les documents non rédigés en langue française devront être accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Service commande publique
M. le président Christian Poiret
Adresse du profil d'acheteur: https://marches.rvvn.org 🌏
URL pour la participation: https://marches.rvvn.org 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr 📧

Référence
Dates
Date de publication: 2013-10-02 📅
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: CAD-2014-029
Numéro de l'avis au JO S: 2013/S 191-328842
Informations complémentaires
Date prévisionnelle de début d'exécution des prestations:
4ème trimestre de l'année 2014
Délai d'exécution:
Les délais d'exécution du marché sont de:
— dix semaines pour la période de préparation comprise dans le délai global d'exécution,
— 22 mois (y compris congés payés, intempéries et période de préparation) pour l'exécution des travaux tous lots confondus à compter de la date fixée à l'ordre de service correspondant,
— délais d'exécution propres à chaque lot: le planning prévisionnel d'exécution joint au présent DCE établit les délais maximaux de réalisation des travaux propres à chaque lot. Les délais d'exécution propres à chaque lot seront définis par le calendrier détaillé d'exécution établi pendant la période de préparation conformément aux dispositions de l'article 4 du CCAP.
Afficher plus
Critères de sélection des candidatures:
— conformité administrative: candidats ayant fourni les déclarations et attestations, dûment remplies et signées,
— capacités professionnelles, techniques et financières: candidats dont les garanties par rapport aux prestations, objet de la consultation, sont suffisantes.
Critères de jugement des offres:
Prix, à hauteur de 45 %.
L'offre la plus basse (hors offre anormalement basse) obtient la note maximum de 45. Les écarts de notation sur le prix sont calculés au moyen de la formule annexée au règlement de consultation(annexe 2).
— valeur technique, à hauteur de 30% – évaluée de la manière suivante,
— évaluation et cohérence des quantités indiquées dans la décomposition du prix global et forfaitaire – 6 points,
— moyens humains affectés à l'opération pour chaque phase : étude, travaux et mise en service – 7 points,
— moyens matériels affectés à l'opération – 7 points,
— méthodologie de chantier présentant les modes de mise en œuvre et d'organisation – 10 points,
— performance environnementale, à hauteur de 15 % – évaluée de la manière suivante,
— les dispositions arrêtées par l'entreprise en matière de gestion des déchets de chantier – 5 points,
— la qualité environnementale des installations de chantier ainsi que leurs consommations durant l'évolution du projet – 5 points,
— qualité des matériaux proposés évaluée sur la base des fiches techniques et environnementales fournies – 5 points,
— délai, à hauteur de 10 %: respect et optimisation de la durée d'intervention justifiée par un planning.
Dématérialisation:
Les documents de la consultation sont consultables sur le site Internet: https://marches.rvvn.org .
Les candidats intéressés peuvent télécharger librement l'ensemble du dossier de consultation sur ce même site. Pour cela, une personne physique chargée du téléchargement par l'opérateur économique peut s'inscrire en ligne et renseigner son nom ainsi qu'une adresse électronique afin de pouvoir être destinataire des modifications et des précisions diffusées lors de la phase de mise en concurrence.
Afficher plus
Il appartient au candidat de vérifier qu'il dispose bien de l'intégralité des documents de la consultation pour établir sa réponse.
Les candidats sont informés que le mode de transmission des plis, retenu par le pouvoir adjudicateur, est la transmission sur support papier.
Cependant, conformément à l'article 56-I du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur ne pourra refuser les plis transmis sur support électronique.
Les modalités de remise des plis de manière dématérialisée sont définies au règlement de consultation.
Précisions sur les conditions de remise des offres non dématérialisées:
Les candidats peuvent transmettre leur candidature et leur offre sur support papier par la poste en recommandé ou par dépôt contre récépissé. Dans tous les cas les plis devront mentionner sur l'enveloppe:
Appel d'offres ouvert – «Travaux de construction du centre aquatique – lot no ... – «ne pas ouvrir».
Les modalités de remise des plis sont détaillées au règlement de la consultation.
La composition de la commission d'appels d'offres (CAO) est consultable sur place ou peut être demandée à l'adresse du pouvoir adjudicateur (point I.1).
Le code de justice administratif français est consultable sur le site officiel «legifrance – le service public de la diffusion du droit» : http://www.legifrance.gouv.fr .
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 5.6.2014.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 143 rue Jacquemars Giélée
Commune postale: Douai Cedex
Code postal: 59014
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 320631300 📞
Adresse Internet: http://www.lille.tribunal-administratif.fr 🌏
Fax: +33 320631347 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2014/S 109-191126 (2014-06-05)
Avis d'attribution de marché (2015-01-16)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 13 896 349,27 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 746 rue Jean Perrin, ZI de Douai Dorignies, BP nº 300

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-01-16 📅
Date de publication: 2015-01-21 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 014-020497
Se réfère à l'avis: 2014/S 109-191126
Numéro JO-S: 14
Informations complémentaires
Les présents marchés et les documents s'y rapportant sont communicables et consultables aux personnes qui en font la demande par courrier envoyé à l'adresse mentionnée au présent avis, dans les conditions de la loi no 78-753 du 17.7.1978 modifiée et sous réserve du respect des secrets protégés par la loi. " Les marchés ont été notifiés aux titulaires le 8.12.2014 Références de l'avis initial paru au BOAMP. Parution nº : 110 A, annonce nº 211 du 11.6.2014. Parution nº : 110 B, annonce nº 214 du 11.6.2014. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 16.1.2015.
Afficher plus

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-10-14 📅
Nom: BC Nord
Adresse postale: 14 avenue de l'Horizon CS 10707
Commune postale: Villeneuve-d'Ascq
Code postal: 59657
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Nom: Groupement Jean Lefebvre - Devred - Eurovert
Adresse postale: ZI Douai-Dorignies 380 rue Jean Perrin
Commune postale: Douai
Code postal: 59500

3️⃣
Nom: Bouygues Energie service
Adresse postale: Ere Park bâtiment 1 11 avenue de l'Horizon CS 50755

4️⃣
Nom: Satelec
Adresse postale: ZA "La Brayelle" 945 rue du Faubourg d'Esquerchin
Commune postale: Cuincy
Code postal: 59553
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
2
5

Informations complémentaires
Organe de révision
Commune postale: Lille
Téléphone: +33 20631300 📞
Fax: +33 20631347 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2015/S 014-020497 (2015-01-16)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
BC Nord Bouygues Energie Service Groupement Jean Lefebvre - Devred - Eurovert Satelec
Produits/services:
Machines, appareils, équipements et... Appareils d'éclairage et lampes électriques Équipement minier, équipement pour... Machines et équipement pour la construction Équipement de construction Matériel de drainage Équipement de piscine Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et...