Travaux d'entretien et d'aménagement des bâtiments. Tous sites

Pôle Equipements Travaux Services

La présente consultation porte sur les travaux d'entretien et d'aménagement du patrimoine hospitalier de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille.
Ce patrimoine immobilier est composé :
Des établissements d'accueil des malades, de consultations, d'investigations et de soins, des bâtiments administratifs, des établissements de recherche, d'enseignement, de formation, les crèches, les centres médicaux psychologiques, et autres bâtiments ou locaux nécessaires à l'exercice de la mission hospitalo-universitaire.
Les travaux objets des bons de commande seront exécutés autour de quatre secteurs géographiques regroupant plusieurs bâtiments et locaux (hospitaliers, administratifs...) organisés autour d'un établissement de soins. L'intégration ou la suppression (vente, destruction...) de bâtiments pourront modifier le périmètre d'intervention des travaux. Ces modifications feront l'objet d'avenants.
Secteur Timone : Hôpital de la Timone, Ecole d'infirmières de la Capelette, laboratoires installés à la Faculté de médecine - secteur centre.
Secteur Conception : Hôpital de la Conception, bâtiment psychiatrie - dIR, Centres médico-psychologiques rattachés au site, Administration Centrale - 80 rue Brochier - 13005 Marseille.
Secteur Sud : Hôpital de Sainte-Marguerite, Hôpital Salvator, Centres médico-psychologiques.
Secteur Nord : Hôpital Nord, Laboratoires installés à la Faculté, Houphouët Boigny.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-12-04. L'appel d'offres a été publié le 2014-10-24.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ?
Historique des marchés publics
Date Document
2014-10-24 Avis de marché
2014-11-25 Informations complémentaires
2015-02-12 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2014-10-24)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de remise en état
Quantité ou étendue: Ces marchés sont conclu sans montant minimum, ni maximum.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de remise en état 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Pôle équipements travaux services
Adresse postale: Cellule marchés et achats, 80 rue Brochier
Code postal: 13354
Commune postale: Marseille Cedex 05
Contact
Fax: +33 491381147 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-10-24 📅
Date limite de soumission: 2014-12-04 📅
Date de publication: 2014-10-29 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 208-367873
Numéro JO-S: 208
Informations complémentaires
La consultation est passée selon la procédure de l'appel d'offres ouvert en application des articles 57 à 59 du code des marchés publics. Il s'agit d'un marché public de travaux à bons de commande en application de l'article 77 du code des marchés publics. Ce marché est conclu sans montant minimum, ni maximum. Il n'est pas prévu le recours ultérieur à la procédure négociée sans publicité et sans mise en concurrence préalable pour la réalisation de prestations similaires (article 35-II-6 du code des marchés publics). Pour les lots nº 1.2 à 7.2 ainsi que les lots 1.4 à 7.4, Le marché prendra effet à compter du 21.12.2014 ou à compter de la date de notification du marché si celle-ci est postérieure. Il est conclu pour une durée d'un an et sera ensuite renouvelable annuellement par tacite reconduction sans que sa durée ne puisse excéder quatre ans. Pour le lot 9 relatif aux lots " électricité courant faible ", Le marché prend effet à compterdu 8 janvier 2015 ou à compter de la date de notification du marché si celle-ci est postérieure. Il est conclu pour une durée d'un an et sera ensuite renouvelable annuellement par tacite reconduction sans que sa durée ne puisse excéder quatre ans. Pour les lots 3.1, 6.1, 6.3 et 7.3, Le marché prend effet à compter du 27.1.2015 ou à compter de la date de notification du marché si celle-ci est postérieure. Il est conclu pour une durée d'un an et sera ensuite renouvelable annuellement par tacite reconduction sans que sa durée ne puisse excéder deux ans. Dans l'hypothèse où le pouvoir adjudicateur déciderait de ne pas reconduire un marché, le titulaire en sera informé trois mois avant l'échéance du marché. Concernant les critères d'attribution, pour chacun des critères : Pour chacun des critères, il sera donné une note de 1 à 10 multipliée par le coefficient de pondération attribué à chaque critère. Le classement final se fera en fonction de la somme des notes attribuées pour chacun des critères de la plus grande à la plus petite. Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui seraient nécessaires au cours de l'étude du dossier de consultation et l'élaboration des offres, les candidats devront faire parvenir, au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres, leur demande soit par la biais de la plateforme à l'adresse suivante http://www.achats-hopitaux.com , soit par télécopie au 04.91.38.11.47, soit par email à l'adresse suivante : dtst-marches@ap-hm.fr ; ou par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse suivante : assistance publique - hôpitaux de Marseille Direction des travaux et des services techniques Bureau 229, 2 étage 80 rue Brochier 13354 Marseille Cedex 05 La demande de renseignements complémentaires devra faire apparaître le numéro et l'intitulé de la procédure. Les renseignements devront être adressés aux personnes suivantes : Les renseignements complémentaires apportés par l'AP-HM, en réponse aux demandes reçues des candidats, seront communiquées simultanément en temps utile à tous les candidats ayant retiré le dossier de consultation. En cas de report de la date limite de remise des offres, les dispositions du présent article sont applicables en fonction de la nouvelle date retenue. Pour la date de remise des candidatures et des offres, le fuseau horaire de référence est le gmt/utc+2 Le numéro du dossier à rechercher pour le téléchargement est : 141005. Les documents du DCE no 140844 sont soit communicables sur support papier soit téléchargeable à l'adresse Internet suivante : http://www.achats-hopitaux.com. La transmission des dossiers ( fichier candidature et fichier offre) peut s'effectuer, au choix du candidat, soit par voie électronique soit sur support papier ( avec dans ce dernier cas faculté d'utiliser un support physique électronique). Au jour et à l'heure limite de réception des dossiers, seul sera pris en compte, en cas de transmission multiple, le dernier dossier reçu (candidature + offre) qu'il soit transmis par voie électronique, ou sur support papier. Pour les documents pour lesquels l'offre est volumineuse leur transmission complète doit être intervenue avant la date et l'heure limite de réception. Dans l'immédiat, la mise en œuvre au niveau de l'AP-HM de la dématérialisation de la procédure de passation des marchés s'arrête au stade de la réception des dossiers de candidature et d'offre ; ces dossiers font l'objet d'une opération de re-matérialisation à cette échéance et les candidats s'engagent donc à accepter l'éventuelle signature manuscrite d'un marché papier. Le règlement de la consultation fournit des informations complémentaires au sujet des dossiers transmis et reçus par voie électronique. Envoi des documents : Les documents seront transmis soit par voie électronique à l'adresse http://www.achats-hopitaux.com selon les modalités décrites à l'article XIV du règlement de consultation,soit sur support papier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou remis contre récépissé, à l'adresse suivante : assistance publique hopitaux de marseille-direction des travaux et des services techniques-cellule marches et achats -Bureaux 229 au 2ème étage-80, Rue Brochier-13354 Marseille Cedex 05 avant la date et heures limites de réception des offres fixées sur le présent avis de publicité, aux heures d'ouverture du bureau de 8:30 à 16:30. Les candidats peuvent se procurer les documents ci-dessous auprès de l'imprimerie nationale (BP 514 - 59505 Douai - tél. : +33 327937090) ou sur le site Internet du ministère en charge des finances http://www.minefe.gouv.fr. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 24.10.2014.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La présente consultation porte sur les travaux d'entretien et d'aménagement du patrimoine hospitalier de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille.
Ce patrimoine immobilier est composé :
Des établissements d'accueil des malades, de consultations, d'investigations et de soins, des bâtiments administratifs, des établissements de recherche, d'enseignement, de formation, les crèches, les centres médicaux psychologiques, et autres bâtiments ou locaux nécessaires à l'exercice de la mission hospitalo-universitaire.
Afficher plus
Les travaux objets des bons de commande seront exécutés autour de quatre secteurs géographiques regroupant plusieurs bâtiments et locaux (hospitaliers, administratifs...) organisés autour d'un établissement de soins. L'intégration ou la suppression (vente, destruction...) de bâtiments pourront modifier le périmètre d'intervention des travaux. Ces modifications feront l'objet d'avenants.
Afficher plus
Secteur Timone : Hôpital de la Timone, Ecole d'infirmières de la Capelette, laboratoires installés à la Faculté de médecine - secteur centre.
Secteur Conception : Hôpital de la Conception, bâtiment psychiatrie - dIR, Centres médico-psychologiques rattachés au site, Administration Centrale - 80 rue Brochier - 13005 Marseille.
Secteur Sud : Hôpital de Sainte-Marguerite, Hôpital Salvator, Centres médico-psychologiques.
Secteur Nord : Hôpital Nord, Laboratoires installés à la Faculté, Houphouët Boigny.
Numéro du lot: 1
Brève description: Lot 3.1 Menuiseries intérieures et extérieures bois.
Numéro du lot: 2
Brève description: Lot 6.1 Revêtements de sol souples.
Numéro du lot: 3
Brève description:
Lot 1.2 Gros œuvre / maçonnerie / carrelage / plâtrerie / cloisons minces / couverture tuile.
Numéro du lot: 4
Brève description: Lot 2.2 Métallerie / serrurerie.
Numéro du lot: 5
Brève description: Lot 3.2 Menuiseries intérieures et extérieures bois / aménagement mobilier.
Numéro du lot: 6
Brève description: Lot 4.2 Faux plafonds.
Numéro du lot: 7
Brève description: Lot 5.2 Revêtements de sol souples.
Numéro du lot: 8
Brève description:
Lot 6.2 Peintures extérieures&intérieures / peinture de sol / résines / revêtements muraux.
Numéro du lot: 9
Brève description: Lot 6.3 Revêtements de sol souples.
Numéro du lot: 10
Brève description:
Lot 7.3 Peintures extérieures&intérieures / peinture de sol / résines / revêtements muraux.
Numéro du lot: 11
Brève description:
Lot 1.4 Gros œuvre / maçonnerie / carrelage / plâtrerie / cloisons minces / couverture tuile
Numéro du lot: 12
Brève description: Lot 2.4 Métallerie / serrurerie
Numéro du lot: 13
Brève description: Lot 3.4 Menuiseries intérieures et extérieures bois / aménagement mobilier
Numéro du lot: 14
Brève description: Lot 4.4 Faux plafonds
Numéro du lot: 15
Brève description: Lot 5.4 Revêtements de sol souples
Numéro du lot: 16
Brève description:
Lot 6.4 Peintures extérieures&intérieures / peinture de sol / résines / revêtements muraux
Numéro du lot: 17
Brève description: Lot 9 Électricité courant faible - tous sites
Nombre de reconductions possibles: 3
Numéro de référence: DTST141005

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:
Le candidat produira une déclaration concernant son chiffre d'affaires global et son chiffre d'affaires concernant les prestations auxquelles se réfère le marché, réalisées au cours de chacune des 3 dernières années ; si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire, pour justifier de sa capacité financière, l'un des renseignements ou documents demandés, il pourra prouver sa capacité par tout autre document permettant d'en attester de manière équivalente.
Afficher plus
Capacité technique et professionnelle:
Le candidat produira une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels dont il dispose.
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent: Le mode de financement est celui du budget de l'AP-HM - budget H
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
En application de l'article 51 du code des marchés publics, les opérateurs économiques sont autorisés à se porter candidats sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des règles de la concurrence.
En cas d'attribution du marché, le pouvoir adjudicateur exige que le groupement, s'il n'est pas constitué sous cette forme, soit solidaire, pour la bonne exécution des prestations.

Procédure
Période de validité de l'offre: 90 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix :Le critère prix sera noté de la façon suivante : La note 10 est attribuée à l'offre conforme moins-disant (Offremd). La note attribuée aux autres offres (Offrex) est fonction de leur écart avec l'offre moins-disant :La formule suivante est appliquée : Note " Prix des prestations " = (Offremd / Offrex) x 10. Ensuite la note obtenue sera pondérée à 50%.afin d'analyser, les prix des prestations, il sera procédé à une valorisation des prix de l'intégralité du bordereau ou sur la base de devis type. Les candidats sont informés que cette valorisation ne leur sera pas communiquée. (50)
2. Valeur technique, note A : Le critère valeur technique (Note A) sera évalué de la façon suivante : Noté sur 10, il sera apprécié sur la base des éléments fournis par le candidat suivant ce qui est demandé au paragraphe B de l'article 9.3 du réglement de la consultation. Notation de la valeur technique : Sous-Critère 1 - Organisation de chantier / installation de chantier / modalités d'intervention dans les zones à risque noté sur 3. Sous-Critère 2 - Moyens en personnel : nombre de personnes sur le chantier, Organigramme du chantier avec nom et CV noté sur 2. Sous-Critère 3 - Moyens en matériels noté sur 2. Références hospitalières significatives et certificat de capacité / 3 dernières années noté sur 3. Ensuite la note obtenue sera pondérée à 40%. (40)
3. Valeur environnement, note B :Le critère valeur environnement (Note B) sera évalué de la façon suivante : Noté sur 10, il sera apprécié sur la base des éléments fournis par le candidat suivant ce qui est demandé au paragraphe B de l'article 9.3 du réglement de la consultation. Notation de la valeur environnement :Sous-Critère 1 - Moyens de l'entreprise pour mettre en oeuvre la prise en charge et l'évacuation des déchets de chantier ainsi que leur traçabilité noté sur 5. Sous-Critère 2 - Moyens pour éviter toutes nuisances sonores, émission de poussières, vibrations... afin de garantir la continuité des services avoisinant le chantier noté sur 5.la note attribuée sera égale à 10 si le soumissionnaire apporte la ou les preuves de participation au développement durable. La note sera égale à zéro en l'absence de preuve. Ensuite la note obtenue sera pondérée à 10%. (10)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le directeur – Direction des travaux et des services techniques
Nom: Ap-hm
Adresse postale: direction des travaux et des services techniques, cellule des marchés et achats, 80 rue Brochier
Point de contact: Bureau 229
M. Nourdin Thierry
Courrier électronique: dtst-marches@ap-hm.fr 📧
Fax: +33 0491381147 📠
Adresse postale: direction des travaux et des services techniques, cellule marchés et achats, 80 rue Brochier
Point de contact: Bureau nº 229
Téléphone: +33 491382718 📞
Point de contact: Bureaux nº 229

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: DTST141005
Informations complémentaires
La consultation est passée selon la procédure de l'appel d'offres ouvert en application des articles 57 à 59 du code des marchés publics.
Il s'agit d'un marché public de travaux à bons de commande en application de l'article 77 du code des marchés publics.
Ce marché est conclu sans montant minimum, ni maximum.
Il n'est pas prévu le recours ultérieur à la procédure négociée sans publicité et sans mise en concurrence préalable pour la réalisation de prestations similaires (article 35-II-6 du code des marchés publics).
Pour les lots nº 1.2 à 7.2 ainsi que les lots 1.4 à 7.4,
Le marché prendra effet à compter du 21.12.2014 ou à compter de la date de notification du marché si celle-ci est postérieure.
Il est conclu pour une durée d'un an et sera ensuite renouvelable annuellement par tacite reconduction sans que sa durée ne puisse excéder quatre ans.
Pour le lot 9 relatif aux lots " électricité courant faible ",
Le marché prend effet à compterdu 8 janvier 2015 ou à compter de la date de notification du marché si celle-ci est postérieure.
Pour les lots 3.1, 6.1, 6.3 et 7.3,
Le marché prend effet à compter du 27.1.2015 ou à compter de la date de notification du marché si celle-ci est postérieure.
Il est conclu pour une durée d'un an et sera ensuite renouvelable annuellement par tacite reconduction sans que sa durée ne puisse excéder deux ans.
Dans l'hypothèse où le pouvoir adjudicateur déciderait de ne pas reconduire un marché, le titulaire en sera informé trois mois avant l'échéance du marché.
Concernant les critères d'attribution, pour chacun des critères :
Pour chacun des critères, il sera donné une note de 1 à 10 multipliée par le coefficient de pondération attribué à chaque critère. Le classement final se fera en fonction de la somme des notes attribuées pour chacun des critères de la plus grande à la plus petite.
Afficher plus
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui seraient nécessaires au cours de l'étude du dossier de consultation et l'élaboration des offres, les candidats devront faire parvenir, au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres, leur demande soit par la biais de la plateforme à l'adresse suivante http://www.achats-hopitaux.com , soit par télécopie au 04.91.38.11.47, soit par email à l'adresse suivante : dtst-marches@ap-hm.fr ; ou par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse suivante : assistance publique - hôpitaux de Marseille
Afficher plus
Direction des travaux et des services techniques
Bureau 229, 2 étage
80 rue Brochier
13354 Marseille Cedex 05
La demande de renseignements complémentaires devra faire apparaître le numéro et l'intitulé de la procédure.
Les renseignements devront être adressés aux personnes suivantes :
Les renseignements complémentaires apportés par l'AP-HM, en réponse aux demandes reçues des candidats, seront communiquées simultanément en temps utile à tous les candidats ayant retiré le dossier de consultation.
En cas de report de la date limite de remise des offres, les dispositions du présent article sont applicables en fonction de la nouvelle date retenue.
Pour la date de remise des candidatures et des offres, le fuseau horaire de référence est le gmt/utc+2
Le numéro du dossier à rechercher pour le téléchargement est : 141005.
Les documents du DCE no 140844 sont soit communicables sur support papier soit téléchargeable à l'adresse Internet suivante : http://www.achats-hopitaux.com. La transmission des dossiers ( fichier candidature et fichier offre) peut s'effectuer, au choix du candidat, soit par voie électronique soit sur support papier ( avec dans ce dernier cas faculté d'utiliser un support physique électronique). Au jour et à l'heure limite de réception des dossiers, seul sera pris en compte, en cas de transmission multiple, le dernier dossier reçu (candidature + offre) qu'il soit transmis par voie électronique, ou sur support papier. Pour les documents pour lesquels l'offre est volumineuse leur transmission complète doit être intervenue avant la date et l'heure limite de réception. Dans l'immédiat, la mise en œuvre au niveau de l'AP-HM de la dématérialisation de la procédure de passation des marchés s'arrête au stade de la réception des dossiers de candidature et d'offre ; ces dossiers font l'objet d'une opération de re-matérialisation à cette échéance et les candidats s'engagent donc à accepter l'éventuelle signature manuscrite d'un marché papier. Le règlement de la consultation fournit des informations complémentaires au sujet des dossiers transmis et reçus par voie électronique.
Afficher plus
Envoi des documents : Les documents seront transmis soit par voie électronique à l'adresse http://www.achats-hopitaux.com selon les modalités décrites à l'article XIV du règlement de consultation,soit sur support papier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou remis contre récépissé, à l'adresse suivante : assistance publique hopitaux de marseille-direction des travaux et des services techniques-cellule marches et achats -Bureaux 229 au 2ème étage-80, Rue Brochier-13354 Marseille Cedex 05 avant la date et heures limites de réception des offres fixées sur le présent avis de publicité, aux heures d'ouverture du bureau de 8:30 à 16:30.
Afficher plus
Les candidats peuvent se procurer les documents ci-dessous auprès de l'imprimerie nationale (BP 514 - 59505 Douai - tél. : +33 327937090) ou sur le site Internet du ministère en charge des finances http://www.minefe.gouv.fr.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 24.10.2014.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22-24 rue Breteuil
Commune postale: Marseille
Code postal: 13281
Téléphone: +33 491134833 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Marseille ou comité consultatif de règlement amiable des litiges
Adresse postale: bd Paul Peytral
Code postal: 13282
Téléphone: +33 491156374 📞
Source: OJS 2014/S 208-367873 (2014-10-24)
Informations complémentaires (2014-11-25)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-11-25 📅
Date limite de soumission: 2014-12-08 📅
Date de publication: 2014-11-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 229-403420
Se réfère à l'avis: 2014/S 208-367873
Numéro JO-S: 229
Source: OJS 2014/S 229-403420 (2014-11-25)
Avis d'attribution de marché (2015-02-12)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Union européenne

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Pôle équipements travaux, services

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-02-12 📅
Date de publication: 2015-02-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 033-055518
Numéro JO-S: 33
Informations complémentaires
Les marchés sont conclus sans montant minimum, ni montant maximum Références de l'avis initial paru au BOAMP Parution nº: 208 A, annonce nº 146 du 29.10.2014. Parution nº: 208 B, annonce nº 216 du 29.10.2014. Références de publication rectificative Parution nº: 228 A, annonce nº 90 du 27.11.2014. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 12.2.2015.
Afficher plus

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix :Le critère prix sera noté de la façon suivante: la note 10 est attribuée à l'offre conforme moins-disant (Offremd). La note attribuée aux autres offres (Offrex) est fonction de leur écart avec l'offre moins-disant: la formule suivante est appliquée: note «prix des prestations» = (Offremd/Offrex) x 10. Ensuite la note obtenue sera pondérée à 50 %.afin d'analyser, les prix des prestations, il sera procédé à une valorisation des prix de l'intégralité du bordereau ou sur la base de devis type. Les candidats sont informés que cette valorisation ne leur sera pas communiquée (50)
2. Valeur technique, note A: le critère valeur technique (note A) sera évalué de la façon suivante: Noté sur 10, il sera apprécié sur la base des éléments fournis par le candidat suivant ce qui est demandé au paragraphe B de l'article 9.3 du règlement de la consultation. Notation de la valeur technique: sous-critère 1 — organisation de chantier / installation de chantier / modalités d'intervention dans les zones à risque noté sur 3. Sous-critère 2 - moyens en personnel: nombre de personnes sur le chantier, Organigramme du chantier avec nom et CV noté sur 2. Sous-critère 3 — moyens en matériels noté sur 2. Références hospitalières significatives et certificat de capacité/3 dernières années noté sur 3. Ensuite la note obtenue sera pondérée à 40 % (40)
3. Valeur environnement, note B: le critère valeur environnement (note B) sera évalué de la façon suivante: noté sur 10, il sera apprécié sur la base des éléments fournis par le candidat suivant ce qui est demandé au paragraphe B de l'article 9.3 du règlement de la consultation. Notation de la valeur environnement: sous-critère 1 — moyens de l'entreprise pour mettre en œuvre la prise en charge et l'évacuation des déchets de chantier ainsi que leur traçabilité noté sur 5. Sous-critère 2 — moyens pour éviter toutes nuisances sonores, émission de poussières, vibrations, etc. afin de garantir la continuité des services avoisinant le chantier noté sur 5.la note attribuée sera égale à 10 si le soumissionnaire apporte la ou les preuves de participation au développement durable. La note sera égale à zéro en l'absence de preuve. Ensuite la note obtenue sera pondérée à 10 % (10)

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-01-27 📅
Nom: Menuiserie du Pharo
Adresse postale: 310 Traverse de la Bourgade — ZI Saint-Mitre
Commune postale: Aubagne
Code postal: 13400

2️⃣
Nom: Scpa
Adresse postale: 32 rue Montolieu
Commune postale: Marseille
Code postal: 13002

3️⃣
Nom: Team BTP
Adresse postale: 196 boulevard Mireille Lauze
Code postal: 13010

4️⃣
Nom: société ECOM
Adresse postale: 4 rue Auger
Code postal: 13004

5️⃣

6️⃣
Nom: Société Bertea
Adresse postale: 22 rue de la Bonneterie

7️⃣
Nom: Must Industrie
Adresse postale: 5 rue des Allumettes
Commune postale: Aix-en-Provence
Code postal: 13090

8️⃣
Nom: Société PMB
Adresse postale: 3 boulevard Baudelaire
Code postal: 13005

9️⃣

1️⃣0️⃣

1️⃣1️⃣

1️⃣2️⃣
Nom: Société ECAM
Adresse postale: 35b rue Cité des Platanes

1️⃣3️⃣

1️⃣4️⃣

1️⃣5️⃣

1️⃣6️⃣

1️⃣7️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-01-20 📅
Nom: Santerne Marseille
Adresse postale: 1 avenue Paul Héroult
Code postal: 13015

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le directeur direction des travaux et des services techniques
Source: OJS 2015/S 033-055518 (2015-02-12)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
Menuiserie du Pharo Must Industrie Santerne Marseille SCPA Société Bertea Société ECAM société ECOM Société PMB TEAM BTP
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de parachèvement de bâtiment Autres travaux de parachèvement de bâtiment Travaux de remise en état et de remise à neuf Travaux de remise en état Travaux de restructuration Travaux de réfection