Requalification et prolongement de la rue de la Garenne, ZAC du Vert Galant à Saint-Ouen l'Aumône (95)

SPLA Cergy-Pontoise aménagement

Les travaux consistent principalement en :
- les installations de chantier,
- les ouvrages et travaux* (fournitures, mise en oeuvre, etc.) de voirie et réseaux divers,
- les ouvrages et travaux d'éclairage public,
- les travaux relatifs aux espaces verts.
Cette opération de travaux est divisée en 3 lots.
Les lots 1 et 3 sont découpés en une tranche ferme et 1 tranche conditionnelle définies comme suit :
Tranche ferme : aménagement de la rue de la Garenne.
Tranche conditionnelle 1 : réalisation du talus entre le lot F1 et le chemin de Vaux.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-02-18. L'appel d'offres a été publié le 2014-01-27.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2014-01-27 Avis de marché
2014-04-29 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2014-01-27)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage
Quantité ou étendue:
- lot principal (lot n° 1) : Vrd.Les installations de chantier et fournitures de documents divers.Les déposes et démolitions.Les travaux de terrassements.Les travaux de voirie.- lot n° 2 : éclairage public.Les travaux d'éclairage public.- lot n° 3 : espaces verts.Les travaux de plantations.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: SPLA Cergy-Pontoise Aménagement
Adresse postale: immeuble le Verger, rue de la Gare
Code postal: 95000
Commune postale: Cergy
Contact
Téléphone: +33 134201970 📞
Fax: +33 134201989 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-01-27 📅
Date limite de soumission: 2014-02-18 📅
Date de publication: 2014-01-31 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 022-033710
Numéro JO-S: 22
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info Marché à tranches conditionnelles. Critères d'attributions : la valeur technique sera évaluée sur la base des sous-critères suivants : - délai d'exécution et planning prévisionnel avec enchaînement des tâches : 20 %, - moyens humains et matériels mis à disposition du chantier pour garantir les délais d'exécution : 10 %, - organisation, méthodologie et mode opératoire par type de travaux : 20 %, - démarche environnementale et plus précisément : sites d'approvisionnement pour les différents matériaux, dispositif mis en œuvre pour récupérer et traiter les déchets, utilisation des matériaux recyclés, diminution des nuisances sonores : 10 %. L'offre économiquement la plus avantageuse sera choisie, après classement des offres, par la personne ou l'organe compétent. Unité monétaire utilisée, l'euro. Horaires d'ouverture des locaux: du lundi au vendredi de : 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00, sauf les samedis, dimanches et jours fériés. À titre indicatif, il est prévu que les travaux commenceront au mois de : mai 2014. Le dossier de consultation des entreprises est disponible sur support physique électronique et sur support dématérialisé : http://marches-publics.info/accueil.htm Pour information, les entreprises téléchargeant le DCE reçoivent automatiquement l'ensemble des messages déjà envoyés (questions-réponses) sous réserve de s'identifier sur la plateforme. Les questions-réponses ne sont pas transmises en cas de téléchargement anonyme. La procédure mise en œuvre est une procédure adaptée ouverte en une seule phase sans négociation. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 27.1.2014.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Les travaux consistent principalement en :
- les installations de chantier,
- les ouvrages et travaux* (fournitures, mise en oeuvre, etc.) de voirie et réseaux divers,
- les ouvrages et travaux d'éclairage public,
- les travaux relatifs aux espaces verts.
Cette opération de travaux est divisée en 3 lots.
Les lots 1 et 3 sont découpés en une tranche ferme et 1 tranche conditionnelle définies comme suit :
Tranche ferme : aménagement de la rue de la Garenne.
Tranche conditionnelle 1 : réalisation du talus entre le lot F1 et le chemin de Vaux.
Numéro du lot: 1
Brève description:
Vrd- lot principal (lot n° 1) : Vrd,- les installations de chantier et fournitures de documents divers,- les déposes et démolitions,- les travaux de terrassements,- les travaux de voirie.
Vrd
- lot principal (lot n° 1) : Vrd,
- les installations de chantier et fournitures de documents divers,
- les déposes et démolitions,
- les travaux de terrassements,
- les travaux de voirie.
Quantité ou étendue: rue de la Garenne, ZAC du Vert Galant à Saint-Ouen l'Aumône (95).
Durée de l'accord: 8 mois
Numéro du lot: 2
Brève description:
Éclairage public.La dépose des candélabres existants ;L'implantation des ouvrages et appareils d'éclairage et le piquetage des réseaux conformément aux plans fournis et éventuellement, en cas d'impossibilité majeure ou d'imprécision, conformément aux indications de la maîtrise d'oeuvre.Tous les réglages, notamment électriques et photométriques, essais et mise à la terre.La fourniture et la mise en œuvre de tous les matériaux conformes aux prescriptions du CCTP. Lot n° 2 nécessaires à la création de l'ensemble des réseaux d'éclairage public.la fourniture et la mise en œuvre de l'ensemble des matériaux et matériels nécessaires à la protection et à l'alimentation des différents matériels d'éclairage.
Afficher plus
Éclairage public.
La dépose des candélabres existants ;
L'implantation des ouvrages et appareils d'éclairage et le piquetage des réseaux conformément aux plans fournis et éventuellement, en cas d'impossibilité majeure ou d'imprécision, conformément aux indications de la maîtrise d'oeuvre.
Tous les réglages, notamment électriques et photométriques, essais et mise à la terre.
La fourniture et la mise en œuvre de tous les matériaux conformes aux prescriptions du CCTP. Lot n° 2 nécessaires à la création de l'ensemble des réseaux d'éclairage public.
la fourniture et la mise en œuvre de l'ensemble des matériaux et matériels nécessaires à la protection et à l'alimentation des différents matériels d'éclairage.
Numéro du lot: 3
Brève description:
Espaces verts.Le terrassement des fosses de plantation.La fourniture et la mise en oeuvre de terre végétale ; La fourniture et la plantation des arbres cépées.La fourniture et le semi des mélanges prairie fleurie.
Espaces verts.
Le terrassement des fosses de plantation.
La fourniture et la mise en oeuvre de terre végétale ; La fourniture et la plantation des arbres cépées.
La fourniture et le semi des mélanges prairie fleurie.
Quantité ou étendue:
- lot principal (lot n° 1) : Vrd.
Les installations de chantier et fournitures de documents divers.
Les déposes et démolitions.
Les travaux de terrassements.
Les travaux de voirie.
- lot n° 2 : éclairage public.
Les travaux d'éclairage public.
- lot n° 3 : espaces verts.
Les travaux de plantations.
Durée de l'accord: 10 mois
Numéro de référence: spla2014

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
- une lettre de candidature (Dc1 ou équivalent),
- une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner,
- le candidat en redressement judiciaire devra produire copie du ou des jugements prononcés à cet effet,
- un document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat,
- l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle.
Situation économique et financière:
- déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles,
- le candidat pourra prouver sa capacité financière par tout autre document considéré comme équivalent par le maître de l'ouvrage s'il est objectivement dans l'impossibilité de produire l'un des renseignements demandés relatifs à sa capacité financière.
Afficher plus
Capacité technique et professionnelle:
Capacités techniques :
- déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,
- déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
Capacités professionnelles :
- certificats de qualifications professionnelles. Le pouvoir adjudicateur dans ce cas précise que la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
Afficher plus
Expérience :
Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
Afficher plus
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur chaque acompte. Elle couvrira les réserves à la réception des travaux, ainsi que celles qui seraient formulées pendant le délai de garantie.
Le titulaire peut fournir une garantie à première demande remplaçant l'application de la retenue de garantie.
Il n'est pas autorisé à fournir une caution personnelle et solidaire en remplacement de la retenue de garantie.
Il est prévu le versement d'une avance (5 %).
Le titulaire aura à produire une garantie d'un montant équivalent à la dite avance sous forme d'une garantie à première demande.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Le délai maximum de paiement de l'avance est de 45 jours, à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- demande du titulaire comportant la garantie dans les conditions et limites fixées à l'article 6.1 du CCAP,
- date de fourniture de la garantie.
Le délai de paiement des acomptes est de 45 jours, à compter de la réception de la demande d'acompte par le maître d'oeuvre.
Par dérogation à l'article 13.4.4 du CCAG, le délai maximum de paiement du solde est de 45 jours, à compter de la date de réception du décompte général et définitif par le maître d'ouvrage.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Le marché sera conclu soit en entreprise générale, soit en entreprises groupées solidaire.
Dans le cas où il ne revêtirait pas cette forme, lors du dépôt de son offre, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de contraindre le groupement attributaire à revêtir la forme d'un groupement conjoint avec mandataire solidaire.
Possibilité de présenter une offre pour l'ensemble des lots.
Possibilité de présenter pour les lots 1, 2 et 3, plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou de plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements : non.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique de l'offre % (60)
2. Prix % (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 48090254300010
Contact
Point de contact: Le directeur
Nom: SPLA Cergy-Pontoise Aménagement : M. le directeur
Code postal: 95015
Courrier électronique: spla@cergypontoise-amenagement.fr 📧
Adresse postale: immeuble le Verger,rue de la Gare

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: spla2014
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info
Marché à tranches conditionnelles.
Critères d'attributions : la valeur technique sera évaluée sur la base des sous-critères suivants :
- délai d'exécution et planning prévisionnel avec enchaînement des tâches : 20 %,
- moyens humains et matériels mis à disposition du chantier pour garantir les délais d'exécution : 10 %,
- organisation, méthodologie et mode opératoire par type de travaux : 20 %,
- démarche environnementale et plus précisément : sites d'approvisionnement pour les différents matériaux, dispositif mis en œuvre pour récupérer et traiter les déchets, utilisation des matériaux recyclés, diminution des nuisances sonores : 10 %.
L'offre économiquement la plus avantageuse sera choisie, après classement des offres, par la personne ou l'organe compétent.
Unité monétaire utilisée, l'euro. Horaires d'ouverture des locaux: du lundi au vendredi de : 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00, sauf les samedis, dimanches et jours fériés.
À titre indicatif, il est prévu que les travaux commenceront au mois de : mai 2014.
Le dossier de consultation des entreprises est disponible sur support physique électronique et sur support dématérialisé : http://marches-publics.info/accueil.htm
Pour information, les entreprises téléchargeant le DCE reçoivent automatiquement l'ensemble des messages déjà envoyés (questions-réponses) sous réserve de s'identifier sur la plateforme.
Les questions-réponses ne sont pas transmises en cas de téléchargement anonyme.
La procédure mise en œuvre est une procédure adaptée ouverte en une seule phase sans négociation.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 27.1.2014.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Cergy-Pontoise
Adresse postale: Cité judiciaire, 3 rue Victor Hugo, BP 50220
Commune postale: Cergy-Pontoise
Code postal: 95302
Téléphone: +33 172587000 📞
Adresse Internet: http://www.tgi-pontoise.justice.fr/ 🌏
Fax: +33 172587379 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2014/S 022-033710 (2014-01-27)
Avis d'attribution de marché (2014-04-29)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 628 832,25 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: SPLA Cergy-Pontoise aménagement

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-04-29 📅
Date de publication: 2014-05-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 086-149105
Se réfère à l'avis: 2014/S 22-033710
Numéro JO-S: 86
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral sur http://www.marches-publics.info Références de l'avis initial paru au BOAMP. Parution nº : 21 A, annonce nº 129 du 30.1.2014. Parution nº : 21 B, annonce nº 204 du 30.1.2014. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 29 avril 2014.
Afficher plus

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique de l'offre (60)
2. Prix (40)

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-04-02 📅
Nom: Cochery IDF
Adresse postale: chemin du Parc
Commune postale: Pierrelaye
Code postal: 95480

2️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-04-10 📅
Nom: Spie
Adresse postale: 27-29 avenue du Gros Chêne - BP 40080
Commune postale: Cergy-Pontoise Cedex
Code postal: 95612

3️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-04-11 📅
Nom: Loiseleur paysage
Adresse postale: 44 rue Aristide Briand - BP 80003
Commune postale: Rieux Cedex
Code postal: 60872
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
9
10
Source: OJS 2014/S 086-149105 (2014-04-29)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Val-d’Oise
Fournisseurs:
Cochery IDF Loiseleur Paysage Spie
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de démolition, travaux de... Travaux de fouille et de terrassement Travaux de terrassement Travaux d'aménagement paysager Travaux d'aménagement paysager... Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de pipelines, de...