Réhabilitation - extension des bâtiments et mise aux normes accessibilités du lycée Antoine de Saint Exupery aux Avirons

Conseil régional de La Reunion

rehabilitation - extension des batiments et mise aux normes accessibilites du lycée Antoine de Saint Exupery aux Avirons
L'Opération est divisée en 3 volets :
Volet A : les bâtiments du lycée
Volet B : la cuisine centrale + Satellite
Volet C : Internat

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-11-06. L'appel d'offres a été publié le 2014-09-23.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Conseil régional de La Reunion

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Réunion

Historique des marchés publics

Date	Document
2014-09-23	Avis de marché
2015-06-19	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2014-09-23)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de démolition
Quantité ou étendue:

les travaux portent sur l'ensemble de l'établissement et concernent, entre autres :- la mise aux normes de l'accessibilité vis-à -vis des dernières règlementaitons en vigueur,- la modification des sanitaires pour mise en conformité PMR,- la création d'un cheminement accessible permettant le déplacement sur l'ensemble du site des personnes dont la mobilité est réduite,- des extensions comprenant des salles de classe, des bureaux, des vestiaires / sanitaires et un bâtiment de sport,- la mise en conformité de la cuisine- l'aménagement d'un foyer élèves dans le bâtiment de l'internat,- la création de rampes et cheminements accessibles pour mise en conformité ...- la mise en place d'une signalisatique adaptée sur tout le site,- la mise aux normes des portes et dégagements, signalétiques de sorties,- la mise au normes des circulations intérieures, signalisation des éléments non repérés,- la transformation sanitaires et vestiaires et mise en conformité accessibilité,- la modification de l'emplacement et de l'organisation des mobiliers des salles de classe pour l'accessibilité

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de démolition 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil régional de la Réunion
Adresse postale: Hôtel de Région Pierre Lagourgue, avenue René Cassin, BP 67190
Code postal: 97801
Commune postale: Saint-Denis Cedex 9
Contact
Adresse Internet: http://www.region.reunion.com 🌏
Courrier électronique: marches@cr-reunion.fr 📧

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-09-23 📅
Date limite de soumission: 2014-11-06 📅
Date de publication: 2014-09-26 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 185-325566
Numéro JO-S: 185
Informations complémentaires

seul, le lot 1 est concerné par une variante. Pour les lots 2 à 15, les variantes ne sont pas autorisées. Les lots 2 - 4 -9 et 12 sont concernés par des PSE (prestations supplémentaires éventuelles). Cette opération est cofinancée par l'union Européenne (au titre du programme opérationnel FEDER 2014 -2021). Pour la date limite de remise des offres, l'heure s'entend "Heure locale" - ile de la Réunion. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 23.9.2014.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

rehabilitation - extension des batiments et mise aux normes accessibilites du lycée Antoine de Saint Exupery aux Avirons

L'Opération est divisée en 3 volets :

Volet A : les bâtiments du lycée

Volet B : la cuisine centrale + Satellite

Volet C : Internat

Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: equipements de restauration
Brève description:

Il s'agit d'une réhabilitation de la cuisine centrale avec l'agrandissement du local " retour bacs ", la création de vestiaires…

… sanitaires,,le remplacement de certaines chambres froides , le bouchage des parties hautes de certains locaux et la réhabilitation de la hotte sur la cuisson.Dans la laverie du restaurant de l'établissement., création d'un local vaisselle propre, d'un local déboitage ainsi que la modification de la machine à laver ...Voir détails au CCTP

… sanitaires,,

le remplacement de certaines chambres froides , le bouchage des parties hautes de certains locaux et la réhabilitation de la hotte sur la cuisson.

Dans la laverie du restaurant de l'établissement., création d'un local vaisselle propre, d'un local déboitage ainsi que la modification de la machine à laver ...

Voir détails au CCTP

Informations complémentaires sur les lots: Pour la durée du lot, se référer au planning d'exécution des travaux
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: vrd
Brève description:

Les travaux de VRD se décomposent comme suit : Terrassements généraux en pleine masse - nettoyage des emprises - démolition des extérieurs et bâtiment réservoir AEP - voirie - maçonnerie - clôtures - assainissement (eaux pluviales - eaux usées) - alimentation eau potable/incendie - eclairage extérieur - fourreaux - plantations - arrosage…

… automatique.Voir détails au CCTP

… automatique.

Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: démolition - gros oeuvre - déménagement - stockage
Brève description:

L'Ensemble des prestations à réaliser est constitué principalement de : Travaux d'extension par création des nouveaux blocs de bâtiments (salles de classes, sanitaires, à l'est des bâtiments existants E et…

… B2)Travaux de construction du bâtiment pour salle de sporttravaux de reprises des désordres sur tous les bâtiments existantstravaux de mise aux normes (PMR, sécurité incendies, etc.) des bâtiments existantstravaux d'aménagement spécifiques pour bâtiment e, f et mur d'escaladestravaux de démolition et travaux de création d'ouvrages en maçonnerie d'agglos et en BaDans l'emprise des existants, comprenant enduits, ragréages et finitions. ...Voir détails au CCTP

… B2)

Travaux de construction du bâtiment pour salle de sport

travaux de reprises des désordres sur tous les bâtiments existants

travaux de mise aux normes (PMR, sécurité incendies, etc.) des bâtiments existantstravaux d'aménagement spécifiques pour bâtiment e, f et mur d'escalades

travaux de démolition et travaux de création d'ouvrages en maçonnerie d'agglos et en Ba

Dans l'emprise des existants, comprenant enduits, ragréages et finitions. ...Voir détails au CCTP

Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: charpente - couverture - bardage
Brève description:

Les travaux consistent entre autre :- charpente couverture pour la création de blocs de bâtiments pour salles de classes et pour sanitaires à créer à l'est des bâtiments existants E et B2.- Charpente et couverture pour mur d'escalade.- Charpente, couverture de la jonction entre bâtiment E et le nouveau bâtiment à créer (sanitaire)- charpente couverture pour bâtiment Salle des Sports à créer à l'ouest du bâtiment A,C1- reprise de désordre sur charpentes couvertures des bâtiments existants- travaux spécifiques pour Bâtiment E et F.- Prestations supplémentaires éventuelles (bardage pour salle de sport et modification du type de protection des aciers des éléments protégés). Voir détails au CCTP

Les travaux consistent entre autre :

- charpente couverture pour la création de blocs de bâtiments pour salles de classes et pour sanitaires à créer à l'est des bâtiments existants E et B2.

- Charpente et couverture pour mur d'escalade.

- Charpente, couverture de la jonction entre bâtiment E et le nouveau bâtiment à créer (sanitaire)

- charpente couverture pour bâtiment Salle des Sports à créer à l'ouest du bâtiment A,C1

- reprise de désordre sur charpentes couvertures des bâtiments existants

- travaux spécifiques pour Bâtiment E et F.

- Prestations supplémentaires éventuelles (bardage pour salle de sport et modification du type de protection des aciers des éléments protégés). Voir détails au CCTP

Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: etanchéité - peinture extérieure
Brève description:

Les prestations comprennent principalement et de façon non exhaustive :

- la reconnaissance et la préparation des subjectiles

- l'élimination des parties écaillées et non adhérentes

- le dépoussiérage

- le dégraissage

- le nettoyage haute pression ou le lessivage des supports, selon cas

- la mise en oeuvre d'un ratissage à l'enduit fin, dont le nombre de couche donnera une surface parfaitement

lisse et exempte de tout défaut

voir détails au CCTP

Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: cloisons - faux-Plafonds
Brève description:

Les prestations comprennent entre autre, la pose des huisseries pour cloisons à barrettes de fixation du lot…

… "Menuiseries bois " ainsi que le traitement au mastic acrylique autour des lèvres débordantes des huisseries etles sujétions de pose des appareils des lots " électricité " et " plomberie " renforts de barres " handicapés ",D'Une manière générale tout élément qui y sont fixés, ainsi que le traitement des joints entre cloisons et mursen maçonnerie ou béton.Voir détails au CCTP

… "

Menuiseries bois " ainsi que le traitement au mastic acrylique autour des lèvres débordantes des huisseries et

les sujétions de pose des appareils des lots " électricité " et " plomberie " renforts de barres " handicapés ",

D'Une manière générale tout élément qui y sont fixés, ainsi que le traitement des joints entre cloisons et murs

en maçonnerie ou béton.

Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: peinture intérieure - revêtement de sol souple
Brève description:

Les prestations comprennent principalement et de façon non exhaustive :- la reconnaissance et la préparation des subjectiles- l'élimination des parties écaillées et non adhérentes- le dépoussiérage- le dégraissage- le nettoyage haute pression ou le lessivage des supports, selon cas- la mise en oeuvre d'un ratissage à l'enduit fin, dont le nombre de couche donnera une surface parfaitement lisse et exempte de tout défaut- les couches d'accrochage et d'impression du présent lot (les lots Serrurerie et Menuiseries Extérieures livrentdes prestations déjà revêtues d'un primaire, ou d'un revêtement anticorrosion).- la réalisation des échantillons, selon demandes de la maîtrise d'oeuvre. Voir détails au CCTP;

- la mise en oeuvre d'un ratissage à l'enduit fin, dont le nombre de couche donnera une surface parfaitement lisse et exempte de tout défaut

- les couches d'accrochage et d'impression du présent lot (les lots Serrurerie et Menuiseries Extérieures livrent

des prestations déjà revêtues d'un primaire, ou d'un revêtement anticorrosion).

- la réalisation des échantillons, selon demandes de la maîtrise d'oeuvre. Voir détails au CCTP;

Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: revêtements durs
Brève description:

Les travaux consistent entre autres :- la dépose des revêtements de sols carrelés, plinthes et faïences- le retrait des colles et éléments non adhérents.- les éléments non adhérents seront soigneusement piqués et éliminés.- la reprise de la pente vers un siphon si présent ou vers la sortie pour éviter la stagnation d'eau aprèsnettoyage- la reprise de surface ponctuelle (éventuel) par auto lissant ou microchape selon état avant étanchéité liquidevoir détails au CCTP

Les travaux consistent entre autres :

- la dépose des revêtements de sols carrelés, plinthes et faïences

- le retrait des colles et éléments non adhérents.

- les éléments non adhérents seront soigneusement piqués et éliminés.

- la reprise de la pente vers un siphon si présent ou vers la sortie pour éviter la stagnation d'eau après

nettoyage

- la reprise de surface ponctuelle (éventuel) par auto lissant ou microchape selon état avant étanchéité liquide

Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: menuiserie Métallerie - ferronnerie
Brève description:

Les travaux comprennent principalement et de façon non exhaustive :- les PAC, études, plans de détails de mise en oeuvre, synthèse avec les autres lots...- Toutes les informations nécessaires au lot menuiseries bois afin que celui ci puisse fabriquer le tableau des clés- la présentation d'échantillons fixés sur présentoir.- La présentation d'ouvrages témoins- les essais d'étanchéité et de résistance de ses ouvrages- le traitement anticorrosion ... Voir détails au CCTP

Les travaux comprennent principalement et de façon non exhaustive :

- les PAC, études, plans de détails de mise en oeuvre, synthèse avec les autres lots...

- Toutes les informations nécessaires au lot menuiseries bois afin que celui ci puisse fabriquer le tableau des clés

- la présentation d'échantillons fixés sur présentoir.

- La présentation d'ouvrages témoins

- les essais d'étanchéité et de résistance de ses ouvrages

- le traitement anticorrosion ... Voir détails au CCTP

Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: menuiserie Bois / Mobilier de premier équipement, internat et restauration
Brève description:

La prestation comprend entre autre :- la dépose de l'ouvrant- la dépose des scellements- l'enlèvement des déblais jusqu'à la benne à ordures- le nettoyagevoir détails au CCTP

La prestation comprend entre autre :

- la dépose de l'ouvrant

- la dépose des scellements

- l'enlèvement des déblais jusqu'à la benne à ordures

- le nettoyage

Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: menuiserie Alu / pvc
Brève description:

Les travaux comprennent principalement et de façon non exhaustive :- les PAC, études, cahier de réservations, plans de détails de mise en oeuvre, notes de calcul, synthèse avecles autres lots... Et d'une manière générale tout document aidant à la parfaite compréhension des ouvrages.- toutes les informations nécessaires au lot menuiseries bois, afin que celui-ci puisse procéder à la rédactionde l'organigramme, la commande groupée des cylindres, et dimensionner le tableau de clés à remettre en finde projet.- La présentation d'échantillons fixés sur présentoir.- La présentation d'ouvrages témoinsvoir détail au CCTP

- les PAC, études, cahier de réservations, plans de détails de mise en oeuvre, notes de calcul, synthèse avec

les autres lots... Et d'une manière générale tout document aidant à la parfaite compréhension des ouvrages.

- toutes les informations nécessaires au lot menuiseries bois, afin que celui-ci puisse procéder à la rédaction

de l'organigramme, la commande groupée des cylindres, et dimensionner le tableau de clés à remettre en fin

de projet.

- La présentation d'échantillons fixés sur présentoir.

voir détail au CCTP

Numéro du lot: 12
Intitulé du lot: electricité Cf/Cf / Contrôle d'accès / ssi
Brève description:

Les prestations comprendront principalement et de façon non exhaustive, la fourniture, la pose et…

… leraccordement, conformément aux plans joints, des installations suivantes :- courant Fort :Le remplacement du poste de transformation de 800 kva intégré au bâtiment poste transfo.Acements ou dans les gaines prévues à cet effet, à l'exception du TGBT- la mise en oeuvre de l'éclairage normal et la distribution associée pour les nouveaux bâtiments- la fourniture et la pose des prises de courant et la distribution associée. (détails au Cctp)Courant faible :Les systèmes de sécurité incendie, à raison d'un type A pour l'internat, et d'un type B à minima pour le restede l'établissement.De classe... Voir détail au CCTP

… le

raccordement, conformément aux plans joints, des installations suivantes :

- courant Fort :

Le remplacement du poste de transformation de 800 kva intégré au bâtiment poste transfo.

Acements ou dans les gaines prévues à cet effet, à l'exception du TGBT

- la mise en oeuvre de l'éclairage normal et la distribution associée pour les nouveaux bâtiments

- la fourniture et la pose des prises de courant et la distribution associée. (détails au Cctp)

Courant faible :

Les systèmes de sécurité incendie, à raison d'un type A pour l'internat, et d'un type B à minima pour le reste

de l'établissement.

De classe... Voir détail au CCTP

Numéro du lot: 13
Intitulé du lot: plomberie - sanitaires - eau chaude
Brève description:

Le présent document a pour objet la définition de l'ensemble des travaux de plomberie sanitaire, de protection incendie et de…

… l'ecs;- dépose de l'ensemble des installations pour les zones réhabilitées selon plans.Alimentation de chantier :- alimentation par bâtiment depuis le réseau existant du site.Alimentation principale en eau potable :- la refonte de l'alimentation principale en eau potable de chaque bâtiment depuis les attentes PEHD créées par le Vrd.Production d'eau chaude sanitaire :- révision des installations existantes.- Production instantanée électrique (neuf).- Production mixte : solaire et appoint électrique (neuf). Voir détails au CCTP

… l'ecs;

- dépose de l'ensemble des installations pour les zones réhabilitées selon plans.

Alimentation de chantier :

- alimentation par bâtiment depuis le réseau existant du site.

Alimentation principale en eau potable :

- la refonte de l'alimentation principale en eau potable de chaque bâtiment depuis les attentes PEHD créées par le Vrd.

Production d'eau chaude sanitaire :

- révision des installations existantes.

- Production instantanée électrique (neuf).

- Production mixte : solaire et appoint électrique (neuf). Voir détails au CCTP

Numéro du lot: 14
Intitulé du lot: ventilation / Climatisation
Brève description:

Les prestations comprendront principalement et de façon non exhaustive, la fourniture, la pose et le raccordement, conformément aux plans joints, des installations suivantes :Climatisation / Dépose : Révision des splits systèmes fonctionnant au R22.Production de froid : Remplacement ou révision des Split système,? Installation de groupe de climatisation type Vrv.Distribution : Réalisation de la distribution de fluide frigorigène par tube de cuivre qualité frigorifique : en gaine technique, en faux plafond, sur chemin de câble.Ventilation / Dépose de l'ensemble des installations de VMC du bâtiment E (Cuisine). Air neuf : Grilles d'amenées d'air extérieur - caisson d'air neuf - réseaux aérauliques - bouches d'insufflation. Voir détails au CctpVoir détails au CCTP

Les prestations comprendront principalement et de façon non exhaustive, la fourniture, la pose et le raccordement, conformément aux plans joints, des installations suivantes :

Climatisation / Dépose : Révision des splits systèmes fonctionnant au R22.

Production de froid : Remplacement ou révision des Split système,

? Installation de groupe de climatisation type Vrv.

Distribution : Réalisation de la distribution de fluide frigorigène par tube de cuivre qualité frigorifique : en gaine technique, en faux plafond, sur chemin de câble.

Ventilation / Dépose de l'ensemble des installations de VMC du bâtiment E (Cuisine). Air neuf : Grilles d'amenées d'air extérieur - caisson d'air neuf - réseaux aérauliques - bouches d'insufflation. Voir détails au Cctp

Numéro du lot: 15
Intitulé du lot: ascenseur
Brève description:

Font notamment partie de la fourniture :- la fourniture et la mise en place d'ascenseurs aux normes handicapés de 630 kg ne nécessitant pas de local machinerie (machinerie en partie haute des gaines), pour desservir les différents niveaux des bâtiments :- aSC 1 existant (niv.rdc-r+1-r+2-r+3)- aSC 3 Cuisine existant (niv.r+2-r+3)- aSC 2 Extension salle de sport (niv.rdc-r+1)- aSC 4 Extension salles de classes (niv.rdc-r+1)- la dépose du monte-charge situé dans la cuisine ainsi que de l'ascenseur situé entre les bâtiments B et D- la fourniture des ensembles de commande,- les échelons d'accès à la fosse et crosses amovibles,- les dispositifs d'insonorisation d'une manière générale,voir détails au CCTP

Font notamment partie de la fourniture :

- la fourniture et la mise en place d'ascenseurs aux normes handicapés de 630 kg ne nécessitant pas de local machinerie (machinerie en partie haute des gaines), pour desservir les différents niveaux des bâtiments :

- aSC 1 existant (niv.rdc-r+1-r+2-r+3)

- aSC 3 Cuisine existant (niv.r+2-r+3)

- aSC 2 Extension salle de sport (niv.rdc-r+1)

- aSC 4 Extension salles de classes (niv.rdc-r+1)

- la dépose du monte-charge situé dans la cuisine ainsi que de l'ascenseur situé entre les bâtiments B et D

- la fourniture des ensembles de commande,

- les échelons d'accès à la fosse et crosses amovibles,

- les dispositifs d'insonorisation d'une manière générale,

Les variantes sont acceptées ✅
Quantité ou étendue:

les travaux portent sur l'ensemble de l'établissement et concernent, entre autres :

- la mise aux normes de l'accessibilité vis-à -vis des dernières règlementaitons en vigueur,

- la modification des sanitaires pour mise en conformité PMR,

- la création d'un cheminement accessible permettant le déplacement sur l'ensemble du site des personnes dont la mobilité est réduite,

- des extensions comprenant des salles de classe, des bureaux, des vestiaires / sanitaires et un bâtiment de sport,

- la mise en conformité de la cuisine

- l'aménagement d'un foyer élèves dans le bâtiment de l'internat,

- la création de rampes et cheminements accessibles pour mise en conformité ...

- la mise en place d'une signalisatique adaptée sur tout le site,

- la mise aux normes des portes et dégagements, signalétiques de sorties,

- la mise au normes des circulations intérieures, signalisation des éléments non repérés,

- la transformation sanitaires et vestiaires et mise en conformité accessibilité,

- la modification de l'emplacement et de l'organisation des mobiliers des salles de classe pour l'accessibilité

Durée de l'accord: 16 mois
Numéro de référence: 20140211
Nom du projet ou programme financé par l’UE: programme opérationnel FEDER 2014 - 2021
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: lycée Antoine de Saint-Exupéry - les AVIRONS, 97425 Les Avirons

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

- Lettre de candidature ou Dc1 indiquant les noms et les pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat ainsi que les coordonnées du candidat, et en cas de groupement, la forme du groupement, la désignation du mandataire, ainsi que les habilitations nécessaires pour représenter les candidats membres du groupement si l'offre n'est pas signée par l'ensemble des membres qui le compose;

- les pouvoirs de la personne habilitée à engager les candidatures ;

- la copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire ;

- une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée que le candidat ne fait pas l'objet des interdictions de concourir mentionnées à l'article 43 du CMP et respecte les dispositions relatives à l'emploi des travailleurs handicapés (cf imprimé Dc2)

Situation économique et financière:

- Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations auxquelles se réfère le marché, réalisées au cours des trois (3) derniers exercices (cf. Imprimé Dc2);

- pour les entreprises créées après le 1er janvier de l'année de lancement de la consultation le récépissé du dépôt de déclaration auprès du Centre de Formalité des Entreprises justifiera l'absence de déclaration concernant le chiffre d'affaires. Dans ce cas, l'entreprise est autorisée à justifier sa capacité financière par tous moyens, notamment par une déclaration appropriée de banques.

Capacité technique et professionnelle:

- Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour les trois (3) dernières années (cf. DC 2);

- la présentation d'une liste des prestations de mêmes nature effectuées au cours des trois (3) dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.

Les prestations effectuées sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'entreprise (cf.imprimé DC 2).si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature, il est tenu de produire d'une part pour chacun de ces opérateurs les mêmes documents qui sont exigés du candidat pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières et d'autre part un engagement écrit de chacun de ces opérateurs justifiant que le candidat dispose de leurs capacités pour l'exécution du marché.

- une description de l'équipement technique de son entreprise;

si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature, il est tenu de produire pour chacun de ces opérateurs les mêmes documents qui sont exigés du candidat pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières et production d'un engagement écrit de chacun de ces opérateurs justifiant que le candidat dispose de leurs capacités pour l'exécution du marché.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

une retenue de garantie de 5 % est appliquée sur chaque acompte et sur le solde dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Cette retenue de garantie peut être remplacée par une garantie à première demande. Le maître d'ouvrage n'accepte pas qu'une caution personnelle et solidaire remplace la garantie à première demande.

une avance de 30 % est accordée au titulaire du marché sans besoin de constituer de garantie à première demande

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

l'Opération est co-financée par le FEDER et par la Région Réunion sur les fonds propres du budget du Conseil Régional de la Réunion (chapitre budgétaire d'imputation 902).

Les sommes dues au titre du présent marché sont payées par mandat administratif dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures correctement émises et après vérification du service fait, au compte ouvert au nom du titulaire dont les coordonnées figurent dans l'acte d'engagement.

pour la Région, le comptable assignataire est M. le Payeur Régional.

Conformément au décret 2013-269 du 29 mars 2013, en cas de retard de paiement, le titulaire du marché a droit, sans qu'il ait à les demander, au versement d'une indemnité forfaitaire de 40 euro(s) pour frais de recouvrement ainsi qu'au paiement des intérêts moratoires. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse. Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de l'acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et après application des clauses d'actualisation, de révision et de pénalisation

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

le marché sera conclu :

- soit avec un prestataire unique,

- soit avec des prestataires groupés conjoint avec mandataire solidaire.

il est rappelé qu'un même prestataire ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché.

Un même prestataire pourra être membre de plusieurs groupements mais ne pourra pas dans ce cas se présenter comme mandataire de l'un de ces groupements, ni se présenter comme prestataire individuel.

conformément aux dispositions de l'article 51 du code des Marchés Publics, les candidats peuvent choisir de constituer un groupement d'entreprises conjoints, cependant, lors de l'attribution du marché, ils seront contraints d'assurer la transformation de leur groupement dans la forme exigée par le pouvoir adjudicateur

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. prix des prestations (60)
2. valeur technique des prestations (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: region reunion
Contact
Point de contact: Direction des affaires juridiques et des marchés
Adresse du profil d'acheteur: http://marches-publics.region.reunion.com 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-st-denis-de-la-reunion@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 20140211
Informations complémentaires

seul, le lot 1 est concerné par une variante. Pour les lots 2 à 15, les variantes ne sont pas autorisées.

Les lots 2 - 4 -9 et 12 sont concernés par des PSE (prestations supplémentaires éventuelles).

Cette opération est cofinancée par l'union Européenne (au titre du programme opérationnel FEDER 2014 -2021).

Pour la date limite de remise des offres, l'heure s'entend "Heure locale" - ile de la Réunion.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 23.9.2014.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion
Adresse postale: 27 rue Félix Guyon, CS 61107
Commune postale: Saint-Denis
Code postal: 97404
Courrier électronique: greffe.ta-st-denis-de-la-reunion@juradm.fr 📧
Téléphone: +262 262924360 📞
Fax: +262 262924362 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Adresse postale: 27, rue Félix Guyon CS 61107
Source: OJS 2014/S 185-325566 (2014-09-23)

Avis d'attribution de marché (2015-06-19)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 252 189,60 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-06-19 📅
Date de publication: 2015-06-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 119-216608
Se réfère à l'avis: 2014/S 185-325566
Numéro JO-S: 119
Informations complémentaires

Les marchés peuvent être consultés à l'adresse suivante: Région Réunion Hôtel de Région Pierre Lagourgue avenue René Cassin Direction des affaires juridiques et des marchés (DAJM) 97490 Sainte-Clotilde Références de l'avis initial paru au BOAMP Parution no: 185 A, annonce no 191 du 26.9.2014. Parution no: 185 B, annonce no 351 du 26.9.2014. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 19.6.2015.

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Lycée Antoine de Saint-Exupéry — les AVRIONS, 97425 Les Avirons.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations (60)
2. Valeur technique des prestations (40)

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-05-07 📅
Nom: Société Promonet
Adresse postale: ZI nº 2, 142 chemin Stéphane Rebecca
Commune postale: Saint-Pierre Cedex
Code postal: 97452

2️⃣
Nom: Société aménagement travaux terrassement transport nettoyage — A3TN
Adresse postale: 2 chemin Piment
Commune postale: La Rivière-Saint-Louis
Code postal: 97421

3️⃣
Nom: Société SBTPC
Adresse postale: ZIC nº 2, BP 2013, 28 rue Jules Verne
Commune postale: Le Port Cedex
Code postal: 97824

4️⃣
Nom: Le lot 4 a été déclaré infructueux et fait l'objet d'une nouvelle consultation

5️⃣
Nom: New Concept Inov Sud
Adresse postale: 62 ter rue Albert Fréjaville
Commune postale: Le Tampon
Code postal: 97430

6️⃣
Nom: EURL Batico
Adresse postale: 123 CE 5 Creve Cœur
Commune postale: Saint-Paul
Code postal: 97460

7️⃣
Nom: EURL Alexandre
Adresse postale: 15 rue Madrid Le Gol
Commune postale: Saint-Louis
Code postal: 97450

8️⃣
Adresse postale: 123 CD 5 Creve Cœur

9️⃣
Nom: SARL Run Metal
Adresse postale: 131 bis chemin Entre Deux — Canots
Commune postale: Étang-Salé les Hauts
Code postal: 97427

1️⃣0️⃣
Nom: Société Parbat
Adresse postale: 1 ruelle des Glycines

1️⃣1️⃣
Nom: Le lot 11 a été déclaré infructueux et fait l'objet d'une nouvelle consultation

1️⃣2️⃣
Nom: Atexia SAS
Adresse postale: ZAC Ravine à Marquet, 17 rue Gustave Eiffel
Commune postale: La Possession
Code postal: 97419

1️⃣3️⃣
Nom: SARL Pro2air Régulation
Adresse postale: ZI nº 1, 2 rue Stevenson
Commune postale: Le Port
Code postal: 97420

1️⃣4️⃣
Nom: le lot 14 a été déclaré infructueux et fait l'objet d'une nouvelle consultation

1️⃣5️⃣
Nom: Société Cegelec Réunion
Adresse postale: ZAC 2000, avenue Théodore Drouhet, BP 94
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
7
4
3
5

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Région Réunion

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Adresse postale: 27 rue Félix Guyon, CS 61107
Source: OJS 2015/S 119-216608 (2015-06-19)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement (>20)

Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier (>20)