Reconstruction du collège Louis Pasteur à Sermaize-les-Bains – lots 1 et 2

Conseil général de la Marne

Reconstruction du collège Louis Pasteur à Sermaize-les-Bains – lots 1 et 2.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-12-15. L'appel d'offres a été publié le 2014-11-04.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Ent. Eiffage travaux publics
• Ent. Viellard

Qui ?

• Conseil général de la Marne

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Marne

Historique des marchés publics

Date	Document
2014-11-04	Avis de marché
2015-02-04	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2014-11-04)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments scolaires
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments scolaires 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général de la Marne
Adresse postale: 2 bis rue de Jessaint, CS 30454
Code postal: 51038
Commune postale: Châlons-en-Champagne Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.cg51.fr 🌏
Courrier électronique: marchespublics@cg51.fr 📧
Téléphone: +33 326694968 📞
Fax: +33 326695129 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-11-04 📅
Date limite de soumission: 2014-12-15 📅
Date de publication: 2014-11-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 215-380062
Se réfère à l'avis: 2014/S 123-218407
Numéro JO-S: 215
Informations complémentaires

Ces 2 lots ont été déclarés infructueux lors d'un précédent appel d'offres. Le délai d'exécution des travaux de l'ensemble des lots est de 36 mois (période de préparation incluse). À titre indicatif, la période de préparation pour cette opération débutera à compter de novembre 2014 pour une fin de chantier prévue en novembre 2017. Les travaux se décomposent en 4 phases décrites dans le cahier des charges et seront réalisés en site occupé. Les critères de sélection des candidatures sont les capacités professionnelles, techniques et financières. Une visite sur site est conseillée. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 4.11.2014.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Reconstruction du collège Louis Pasteur à Sermaize-les-Bains – lots 1 et 2.
Numéro du lot: 1
Brève description: VRD
Numéro du lot: 2
Brève description: Démolition – désamiantage.
Les variantes sont acceptées ✅
Numéro de référence: COLLSERMAIZE-1-2
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 7 rue du Docteur Fristch, 51250 Sermaize-les-Bains.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,

— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics,

— renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L.5212-1 à 4 du code du travail,

— se référer au règlement de consultation.

Situation économique et financière:

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles,

— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels,

— se référer au règlement de consultation.

Capacité technique et professionnelle:

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,

— liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,

— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature.

Les certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats sont en particulier: pour le lot 2: Qualibat 1112 et 1552 – chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence (qualification similaire ou références importantes dans des opérations similaires). Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine.

Se référer au règlement de consultation.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Une Retenue de garantie de 5 % du montant du marché sera constituée (augmentée le cas échéant du montant des avenants). Elle sera prélevée sur le montant de chaque acompte.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Financement: ressources propres, budget de la collectivité. Paiement: articles 86 à 100 du code des marchés publics, virement, paiement à 30 jours, possibilité de versement d'une avance sous réserve de la constitution d'une garantie à première demande, les prix sont révisables.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire.

Procédure
Période de validité de l'offre: 150 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique des prestations (60)
2. Prix (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. Savary René-Paul, président du Conseil général
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-marne.fr 🌏
Nom: Conseil général de la Marne
Point de contact: Service des études et travaux de bâtiment
M. Eric Roussel
Téléphone: +33 326621525 📞
Point de contact: Service marchés publics
URL des documents: http://www.marches-marne.fr 🌏
Point de contact: Service des marchés publics
URL pour la participation: http://www.marches-marne.fr 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr 📧

Référence
Dates
Date de publication: 2014-07-01 📅
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: COLLSERMAIZE-1-2
Numéro de l'avis au JO S: 2014/S 123-218407
Informations complémentaires

Ces 2 lots ont été déclarés infructueux lors d'un précédent appel d'offres.

Le délai d'exécution des travaux de l'ensemble des lots est de 36 mois (période de préparation incluse).

À titre indicatif, la période de préparation pour cette opération débutera à compter de novembre 2014 pour une fin de chantier prévue en novembre 2017.

Les travaux se décomposent en 4 phases décrites dans le cahier des charges et seront réalisés en site occupé. Les critères de sélection des candidatures sont les capacités professionnelles, techniques et financières. Une visite sur site est conseillée.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 4.11.2014.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 25 rue du Lycée
Commune postale: Châlons-en-Champagne Cedex
Code postal: 51036
Courrier électronique: greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 326668687 📞
Adresse Internet: http://chalons-en-champagne.tribunal-administratif.fr 🌏
Fax: +33 326210187 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2014/S 215-380062 (2014-11-04)

Avis d'attribution de marché (2015-02-04)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 1 396 967,57 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-02-04 📅
Date de publication: 2015-02-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 027-044592
Se réfère à l'avis: 2014/S 215-380062
Numéro JO-S: 27
Informations complémentaires

Références de l'avis initial paru au BOAMP: Parution nº 215 A, annonce nº 105 du 7.11.2014. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 4.2.2015.

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-01-28 📅
Nom: Ent. Eiffage travaux publics
Adresse postale: rue Bois Guillaume, BP 240
Commune postale: Vitry-le-Francois Cedex
Code postal: 51361
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Nom: Ent. Viellard
Adresse postale: chemin des Granges, BP 15
Commune postale: Bazancourt
Code postal: 51110

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. Savary René-Paul, président du conseil général
Source: OJS 2015/S 027-044592 (2015-02-04)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)

Travaux de construction d'établissements d'enseignement et de centres de recherche (12)

Travaux de construction de bâtiments scolaires (9)