Réalisation d'ouvrages d'infrastructure dans le cadre du PAE de la Miolane – élargissement du boulevard de la Litorne – dévoiement du réseau EU avenue Maréchal Juin

Ville de Saint-Cyr-sur-Mer

Travaux de voirie et réseaux divers, éclairage public, espaces verts, réseaux d'eau et d'assainissement, et pose de mobilier urbain.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-05-16. L'appel d'offres a été publié le 2014-03-27.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2014-03-27 Avis de marché
Avis de marché (2014-03-27)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux routiers
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Non spécifié
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux routiers 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Saint-Cyr-sur-Mer
Adresse postale: Hôtel de Ville, place Estienne d'Orves
Code postal: 83270
Commune postale: Saint-Cyr-sur-Mer
Contact
Téléphone: +33 494262622 📞
Fax: +33 494321091 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-03-27 📅
Date limite de soumission: 2014-05-16 📅
Date de publication: 2014-04-01 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 064-108372
Numéro JO-S: 64
Informations complémentaires
Délai global d'exécution de l'ensemble des travaux allotis: 10 mois y compris la période de préparation de 1 mois maximum. Délai d'exécution de chaque lot: fixé au sein du délai global d'exécution selon le calendrier prévisionnel confirmé au cours de la période de préparation et précisant les dates d'intervention de chaque lot. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 27.3.2014.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Travaux de voirie et réseaux divers, éclairage public, espaces verts, réseaux d'eau et d'assainissement, et pose de mobilier urbain.
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Voirie réseaux divers (VRD)
Brève description:
Terrassement, réseaux divers, réseaux d'eau et assainissement, bassin de rétention, borduration, revêtement de chaussée.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Éclairage public
Brève description:
Installation d'appareils d'éclairage public et de signalisation électrique avec canalisations et alimentation, raccordements, branchements aériens et souterrains.
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Espaces verts
Brève description:
Abattage et débroussaillage, tranchées, réseau d'arrosage, dallage drainant, sol en grave naturelle et dalle béton, terre végétale et plantations.
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Signalisation – mobilier urbain
Brève description: Signalisation routière horizontale et verticale, mobilier urbain.
Numéro de référence: ST/2014/02
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Saint-Cyr-sur-Mer, 83270 Saint-Cyr-sur-Mer

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Les dépenses seront financées par la section d'investissement du budget principal de la Commune et des budgets annexes de l'assainissement et de l'eau.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique (60)
2. Prix (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.achatpublic.com 🌏
Nom: Mairie de Saint-Cyr-sur-Mer
Adresse postale: 2 avenue des Lecques
Point de contact: Direction des services techniques – cellule des marchés publics
Téléphone: +33 494320021 📞
Courrier électronique: marches.st@saintcyrsurmer.fr 📧
Fax: +33 494261972 📠
Nom: Profil d'acheteur de la Commune de Saint-Cyr-sur-Mer
Adresse postale: Site internet www.achatpublic.com
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2014_7VWuZCTl_P&v=1&selected=0 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-toulon@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: ST/2014/02
Informations complémentaires
Délai global d'exécution de l'ensemble des travaux allotis: 10 mois y compris la période de préparation de 1 mois maximum.
Délai d'exécution de chaque lot: fixé au sein du délai global d'exécution selon le calendrier prévisionnel confirmé au cours de la période de préparation et précisant les dates d'intervention de chaque lot.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 27.3.2014.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulon
Adresse postale: 5 rue Jean Racine, BP 40510
Commune postale: Toulon Cedex 9
Code postal: 83041
Téléphone: +33 494427930 📞
Adresse Internet: http://www.toulon.tribunal-administratif.fr 🌏
Fax: +33 494427989 📠
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: place Félix Barret, CS 80001
Commune postale: Marseille
Code postal: 13282
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Service du greffe du tribunal administratif de Toulon
Source: OJS 2014/S 064-108372 (2014-03-27)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de fouille et de terrassement Travaux d'aménagement paysager Travaux d'aménagement paysager... Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de pipelines, de... Travaux de construction, de fondation et... Travaux de construction d'autoroutes,...