Ordonnancement, pilotage, coordination (OPC) pour les travaux de reconstruction du lycée Jean-Louis Étienne et extension du lycée Claude Nougaro à Caussade (Opération nº 50064)

SPL Midi-Pyrénées Construction

Le projet porte sur le transfert du lycée d'enseignement Professionnel Jean-Louis Étienne de Caussade sur le site du lycée Général et Technologique Claude Nougaro. Ce dernier, qui deviendra lycée polyvalent, accueillera 1 116 élèves répartis dans 36 divisions. Les bâtiments existants (4 195 mètres carrés SU environ) devront être restructurés pour une réorganisation des différentes unités (CDI, vie scolaire, administration, service de restauration, etc.) et des bâtiments neufs, d'une surface utile totale d'environ 6 300 m², devront être créés (internats, ateliers, logements de fonction, etc.). Les travaux devraient être réalisés en 5 phases. Ils sont évalués à ce jour à environ 11 300 000 EUR HT et comportent à titre prévisionnel 18 lots séparés.
La mission relève des dispositions du décret 93-1268 du 29 novembre 1993, complété par l'arrêté du 21.12.1993.
L'OPC interviendra au cours des phases suivantes :
- phase de conception
- phase de préparation du chantier
- phase d'exécution des travaux
- phase de réception des travaux et de parfait achèvement
a titre indicatif le début de l'intervention de l'OPC est prévu pour le mois de juillet 2014.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-05-28. L'appel d'offres a été publié le 2014-04-17.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2014-04-17 Avis de marché
2014-11-10 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2014-04-17)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services de conduite de chantier
Quantité ou étendue: 80 000120 000
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services de conduite de chantier 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: SPL Midi-Pyrénées Construction
Adresse postale: Mandataire agissant au nom et pour le compte de la région Midi-Pyrénées, 11 avenue Parmentier, Central Parc 2, 3ème étage, BP 22414
Code postal: 31086
Commune postale: Toulouse Cedex 02
Contact
Adresse Internet: http://www.cogemip.fr 🌏
Courrier électronique: stephanie.pailhas@cogemip.fr 📧
Téléphone: +33 562727100 📞
Fax: +33 561572313 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-04-17 📅
Date limite de soumission: 2014-05-28 📅
Date de publication: 2014-04-19 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 078-136634
Numéro JO-S: 78
Informations complémentaires
- les documents de la consultation peuvent être téléchargés gratuitement et librement sur le site http://splmpc.achatpublic.com (cf. Manuel entreprises téléchargeable sans identification préalable à cette adresse à la rubrique "Outils"). Ils ne seront pas envoyés ou adressés sous la forme d'un support "Papier" ou sous la forme d'un support physique électronique ; -les offres pourront être transmises soit sur "Support papier" soit par voie électronique sur le site http://splmpc.achatpublic.com (cf. Manuel entreprises) ; -la sélection des candidats s'effectuera conformément aux dispositions de l'article 52-1 du code des marchés publics soit selon les critères suivants : capacités professionnelles, techniques et financières des candidats ; -la durée du marché mentionnée ci-dessus qui s'entend pour la totalité des tranches, n'est qu'une durée prévisionnelle donnée à titre indicatif, ne prenant pas en compte la période relative à la garantie de parfait achèvement . Elle court à compter de l'ordre de service prescrivant de commencer l'exécution des prestations (contrairement aux indications stipulées à la rubrique "Durée du marché ou délai d'exécution") ; -autres renseignements : voir le règlement de la consultation ; Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 17.4.2014.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le projet porte sur le transfert du lycée d'enseignement Professionnel Jean-Louis Étienne de Caussade sur le site du lycée Général et Technologique Claude Nougaro. Ce dernier, qui deviendra lycée polyvalent, accueillera 1 116 élèves répartis dans 36 divisions. Les bâtiments existants (4 195 mètres carrés SU environ) devront être restructurés pour une réorganisation des différentes unités (CDI, vie scolaire, administration, service de restauration, etc.) et des bâtiments neufs, d'une surface utile totale d'environ 6 300 m², devront être créés (internats, ateliers, logements de fonction, etc.). Les travaux devraient être réalisés en 5 phases. Ils sont évalués à ce jour à environ 11 300 000 EUR HT et comportent à titre prévisionnel 18 lots séparés.
Afficher plus
La mission relève des dispositions du décret 93-1268 du 29 novembre 1993, complété par l'arrêté du 21.12.1993.
L'OPC interviendra au cours des phases suivantes :
- phase de conception
- phase de préparation du chantier
- phase d'exécution des travaux
- phase de réception des travaux et de parfait achèvement
a titre indicatif le début de l'intervention de l'OPC est prévu pour le mois de juillet 2014.
Valeur estimée hors TVA: 80 000 💰
120 000 💰
Durée de l'accord: 36 mois
Numéro de référence: 14S0059
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Lycée Claude Nougaro - 376 avenue des Lumières, 82300 Monteils

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Les candidats (ou l'ensemble des membres composant le groupement) produisent les documents suivants :
-Imprimé intitulé Dc1 "Lettre de candidature - habilitation du mandataire par ses cotraitants" dûment complétée dans toutes ses rubriques, datée et signée.
-Indication des personnes habilitées à engager le candidat.
-Copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire.
-Voir précisions complémentaires dans le règlement de la consultation.
L'Imprimé référencé Dc2 (déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement) peut être utilisé.
Situation économique et financière:
Les candidats (ou l'ensemble des membres composant le groupement) produisent les documents suivants permettant d'évaluer leur capacité financière :
-chiffre d'affaires global et chiffre d'affaires concernant les prestations objets du marché, des 3 derniers exercices disposnibles (ou équivalent).
-attestations détaillées d'assurance responsabilités civile professionnelle et décennale en cours de validité.
-voir précisions complémentaires dans le règlement de la consultation.
Capacité technique et professionnelle:
Les candidats (ou l'ensemble des membres composant le groupement) produisent les documents suivants permettant d'évaluer leur capacité professionnelle et technique:
-déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement.
-description de l'équipement technique dont dispose le candidat pour la réalisation de marchés de même nature.
-liste de références d'opérations effectuées au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
-titres d'études et professionnels du ou des responsables de la prestation objet du marché.
-voir précisions complémentaires dans le règlement de la consultation.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Versement de l'avance subordonné à la production d'une garantie à première demande en garantissant le remboursement.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Paiement par virement bancaire.
Délai de paiement : 30 jours.
Avance prévue au taux de 5 %.
Forme du prix : révisable.
Financement des prestations assuré par le budget investissement de la collectivité.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Pas de forme imposée.
En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles.
Noms et qualifications professionnelles du personnel ✅

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Qualité de l'offre (temps d'intervention, méthodologie et organisation). (60)
2. Prix des prestations (40)
Langues
Langue: français 🗣️
Autres langues: Néant

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Région Midi-Pyrénées
Adresse postale: 22 boulevard du Maréchal Juin
Commune postale: Toulouse Cedex 6
Code postal: 31406
Contact
Point de contact: Stéphanie Pailhas
Adresse du profil d'acheteur: http://splmpc.achatpublic.com 🌏
URL pour la participation: http://splmpc.achatpublic.com 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-toulouse@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 14S0059
Informations complémentaires
- les documents de la consultation peuvent être téléchargés gratuitement et librement sur le site http://splmpc.achatpublic.com (cf. Manuel entreprises téléchargeable sans identification préalable à cette adresse à la rubrique "Outils"). Ils ne seront pas envoyés ou adressés sous la forme d'un support "Papier" ou sous la forme d'un support physique électronique ;
Afficher plus
-les offres pourront être transmises soit sur "Support papier" soit par voie électronique sur le site http://splmpc.achatpublic.com (cf. Manuel entreprises) ;
-la sélection des candidats s'effectuera conformément aux dispositions de l'article 52-1 du code des marchés publics soit selon les critères suivants : capacités professionnelles, techniques et financières des candidats ;
-la durée du marché mentionnée ci-dessus qui s'entend pour la totalité des tranches, n'est qu'une durée prévisionnelle donnée à titre indicatif, ne prenant pas en compte la période relative à la garantie de parfait achèvement . Elle court à compter de l'ordre de service prescrivant de commencer l'exécution des prestations (contrairement aux indications stipulées à la rubrique "Durée du marché ou délai d'exécution") ;
Afficher plus
-autres renseignements : voir le règlement de la consultation ;
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 17.4.2014.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulouse
Adresse postale: 68 rue Raymond IV, BP 7007
Commune postale: Toulouse Cedex 07
Code postal: 31068
Courrier électronique: greffe.ta-toulouse@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 0562735757 📞
Adresse Internet: http://toulouse.tribunal-administratif.fr 🌏
Fax: +33 562735740 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Toulouse
Téléphone: +33 562735757 📞
Source: OJS 2014/S 078-136634 (2014-04-17)
Avis d'attribution de marché (2014-11-10)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 84 700 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-11-10 📅
Date de publication: 2014-11-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 218-386072
Se réfère à l'avis: 2014/S 78-136634
Numéro JO-S: 218
Informations complémentaires
Cet avis est publié en application des articles 85 et 85-1 du code des marchés publics. Il est précisé que ce présent contrat a été conclu et qu'il est consultable dans le respect des secrets protégés par la loi à la SPL Midi-Pyrénées construction. Du lundi au jeudi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00, et le vendredi de 9:00 à12:00 et de 14:00 à 17:30. Références de l'avis initial paru au BOAMP: Parution n°: 79 B, annonce n° 232 du 23.4.2014. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 10.11.2014.
Afficher plus

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Lycée Claude Nougaro – 376 avenue des Lumières, 82300 Monteils.

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2014-10-23 📅
Nom: Idet
Adresse postale: 115 chemin des Crouzettes
Commune postale: Labarthe-sur-Lèze
Code postal: 31860
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: idet-idet@bbox.fr 📧
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 19

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 22 boulevard du Marechal Juin

Informations complémentaires
Organe de révision
68 rue Raymond IV – BP 7007
Téléphone: +33 562735757 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Adresse postale: 68 rue Raymond IV – BP 707
Source: OJS 2014/S 218-386072 (2014-11-10)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Services d'architecture, services de... Services relatifs à la construction Services de conduite des travaux Services de conduite de chantier