Marché de travaux pour la réhabilitation du casier 2 de l'installation de stockage de déchets non dangereux de Saint-Diery (63)

Valtom

Voir les articles 1 et 2 du règlement de consultation (RC).

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-11-24. L'appel d'offres a été publié le 2014-10-27.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2014-10-27 Avis de marché
Avis de marché (2014-10-27)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de fouille et de terrassement
Quantité ou étendue: Voir les articles 1 et 2 du règlement de consultation (RC).
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de fouille et de terrassement 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Nom du pouvoir adjudicateur: Valtom
Adresse postale: 1 chemin des Domaines de Beaulieu
Code postal: 63000
Commune postale: Clermont-Ferrand
Contact
Courrier électronique: ffavoro@valtom63.fr 📧
Téléphone: +33 473442424 📞
Fax: +33 473442420 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-10-27 📅
Date limite de soumission: 2014-11-24 📅
Date de publication: 2014-10-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 209-369519
Numéro JO-S: 209
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info Critères d'attributions: voir l'article 4 du règlement de consultation (RC). Dépôt par porteur: Accueil du Valtom Unité monétaire utilisée, l'euro. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 27.10.2014.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Voir les articles 1 et 2 du règlement de consultation (RC).
Durée de l'accord: 2 mois
Numéro de référence: 14 10 019

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: Voir les articles 3 et 4 du règlement de consultation (RC).
Situation économique et financière: Voir les articles 3 et 4 du règlement de consultation (RC).
Capacité technique et professionnelle: Voir les articles 3 et 4 du règlement de consultation (RC).
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Il n'y a pas de cautionnement et de garanties exigés.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent: Virement administratif dans les délais impartis.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Toute forme autorisée par le code des marchés publics en vigueur.

Procédure
Période de validité de l'offre: 90 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations % (50)
2. Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique % (30)
3. Délai d'exécution % (20)
Langues
Langue: français 🗣️
Conditions d’ouverture des offres
Adresse: Clermont-Ferrand

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 25630267000037
Contact
Point de contact: M. le président
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-publics.info 🌏
Nom: Valtom: Renault Mélanie et Favoro François

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 14 10 019
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info
Critères d'attributions: voir l'article 4 du règlement de consultation (RC).
Dépôt par porteur: Accueil du Valtom
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 27.10.2014.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Adresse postale: 6 cours Sablon
Commune postale: Clermont-Ferrand Cedex 01
Code postal: 63033
Courrier électronique: greffe.ta-clermont-ferrand@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 473146100 📞
Fax: +33 473146122 📠
Source: OJS 2014/S 209-369519 (2014-10-27)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de fouille et de terrassement Travaux d'aménagement paysager Travaux d'aménagement paysager... Travaux de construction complète ou... Ouvrages d'art et de génie civil Travaux de construction d'ouvrages de... Travaux de construction d'usines de...