Marché de travaux d'entretien, de grosses réparations et de rénovation dans les bâtiments communaux pour le corps d'état gros-oeuvre, maçonnerie, plâtrerie, carrelage, cloisons amovibles

Ville d'Épinay-sur-Seine

Marché de travaux d'entretien, de grosses réparations et de rénovation dans les bâtiments communaux pour le corps d'état gros-oeuvre, maçonnerie, plâtrerie, carrelage, cloisons amovibles.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-10-13. L'appel d'offres a été publié le 2014-08-29.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2014-08-29 Avis de marché
Avis de marché (2014-08-29)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments
Quantité ou étendue:
À titre d'information, le montant estimatif annuel des commandes est de 375 000 EUR HT.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville d'Épinay-sur-seine
Adresse postale: 1-3 rue Quétigny
Code postal: 93806
Commune postale: Épinay-sur-Seine

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-08-29 📅
Date limite de soumission: 2014-10-13 📅
Date de publication: 2014-09-02 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 167-297284
Numéro JO-S: 167
Informations complémentaires
Le dossier de consultation peut être téléchargé à l'adresse URL: http://www.maximilien.fr ; transmis par courrier après demande par télécopie au: +33 149714203 ; retiré au service marchés, Hôtel de Ville, 1-3 rue Quétigny 93806 Épinay-sur-Seine, de 8:45 à 12:00 et de 13:30 à 17:30, vendredi 16:00. Les plis peuvent être transmis par voie électronique à l'adresse URL: http://www.maximilien.fr ; transmis par envoi RAR , remis contre récépissé au service marchés. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 29.8.2014.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Marché de travaux d'entretien, de grosses réparations et de rénovation dans les bâtiments communaux pour le corps d'état gros-oeuvre, maçonnerie, plâtrerie, carrelage, cloisons amovibles.
Nombre de reconductions possibles: 3
Durée de l'accord: 12 mois
Numéro de référence: TRAV/2014/2710
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Ville d'Épinay-sur-Seine – bâtiments communaux, 93800 Épinay-sur-Seine.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: imprimé Dc1 et imprimé Dc2 disponibles à l'adresse : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires .
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Si le candidat est en redressement judiciaire(ou procédure étrangère équivalente), copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
Situation économique et financière:
Chiffre d'affaires global et chiffre d'affaires concernant les travaux auxquels se réfère le marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices.
Capacité technique et professionnelle:
Effectifs du candidat et importance du personnel d'encadrement, pour chacune des trois dernières années.
Liste des travaux se rapportant à l'objet du présent marché en cours d'exécution ou exécutés au cours des cinq dernières années, indiquant notamment le montant, la date et la nature, en précisant d'une manière lisible les travaux d'entretien, de grosses réparations et de rénovation effectués pour une collectivité locale, dans le cadre de marchés à bons de commande.
Afficher plus
Outillage, matériel et équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
Certificats de qualification professionnelle adaptés aux travaux faisant l'objet du marché, ou références de travaux attestant de la compétence du candidat.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Garantie à première demande en cas de versement de l'avance pour les bons de commande supérieurs à 50 000 EUR HT.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Financement: budget communal.
Délai de paiement maximum de 30 jours.
Les conditions de mise en œuvre du délai maximum de paiement sont celles énoncées dans le décret nº 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.

Procédure
Durée de l’accord-cadre en mois: 48
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique (60)
2. Prix (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Service marchés
Adresse du profil d'acheteur: http://www.maximilien.fr 🌏
Nom: Ville-d'Epinay-sur-Seine
Commune postale: Epinay-sur-Seine
Point de contact: Direction des bâtiments
Téléphone: +33 149719891 📞
Fax: +33 148235881 📠
URL pour informations complémentaires: http://www.maximilien.fr 🌏
Nom: Ville d'Épinay-sur-Seine
Téléphone: +33 149719867 📞
Fax: +33 149714203 📠
URL des documents: http://www.maximilien.fr 🌏
URL pour la participation: http://www.maximilien.fr 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: TRAV/2014/2710
Informations complémentaires
Le dossier de consultation peut être téléchargé à l'adresse URL: http://www.maximilien.fr ; transmis par courrier après demande par télécopie au: +33 149714203 ; retiré au service marchés, Hôtel de Ville, 1-3 rue Quétigny 93806 Épinay-sur-Seine, de 8:45 à 12:00 et de 13:30 à 17:30, vendredi 16:00.
Afficher plus
Les plis peuvent être transmis par voie électronique à l'adresse URL: http://www.maximilien.fr ; transmis par envoi RAR , remis contre récépissé au service marchés.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 29.8.2014.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Montreuil
Adresse postale: 7 rue Catherine Puig
Commune postale: Montreuil Cedex
Code postal: 93558
Téléphone: +33 149202030 📞
Fax: +33 149202099 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Montreuil
Source: OJS 2014/S 167-297284 (2014-08-29)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Seine-Saint-Denis
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de bâtiments