Le marché consiste en la construction de l'école primaire Pierre-Joigneaux à Bois-Colombes

Commune de Bois-Colombes

La commune a décidé la reconstruction de l'actuelle école maternelle Pierre-Joigneaux (8 classes) en une école primaire de 19 classes (8 maternelles, 11 élémentaires) avec restauration scolaire, espaces dédiés à l'accueil de loisirs maternel, aux activités périscolaires. L'équipement sera également doté d'une salle de motricité, d'une salle de sports, d'une salle polyvalente et d'un logement pour le gardien. Le projet comprend également des espaces de récréation et la réalisation d'une venelle entre la rue Pierre-Joigneaux et l'avenue Sylvestre. Cette opération s'inscrit dans une démarche avec certification HQE avec notamment une production de chauffage et d'eau chaude sanitaire par géothermie sur nappe, des objectifs haute performance énergétique et haute qualité d'usage. L'opération implique un phasage rigoureux permettant l'usage de l'école existante pendant la durée des travaux. Cet équipement est implanté en site urbain dense à dominante pavillonnaire, ce qui induit un chantier à faible impact environnemental et des contraintes importantes d'accès et de réalisation des travaux.
Les travaux devraient débuter en juillet 2014 et se dérouler en 2 phases de 12 mois maximum, avec superposition partielle.
La démolition de l'école existante aura lieu à la fin de la phase 1.
Le marché comprend également les études d'exécution, la synthèse et la mission OPC.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-05-27. L'appel d'offres a été publié le 2014-04-04.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2014-04-04 Avis de marché
2014-07-11 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2014-04-04)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments
Quantité ou étendue:
La superficie du terrain est d'environ 3.800 mètres carrés, celle de la construction sera de 4.598 mètres carrés répartis sur trois niveaux sur sous-sol partiel.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Commune de Bois-Colombes
Adresse postale: 15 rue Charles-Duflos
Code postal: 92277
Commune postale: Bois-Colombes Cedex
Contact
Courrier électronique: juridique@bois-colombes.com 📧
Téléphone: +33 171078105 📞
Fax: +33 141198326 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-04-04 📅
Date limite de soumission: 2014-05-27 📅
Date de publication: 2014-04-09 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 070-119835
Numéro JO-S: 70
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info Renseignements administratifs: Ville de Bois-Colombes, direction des affaires juridiques et de l'achat public, 15 rue Charles Duflos 92277 Bois-Colombes Cedex Fax +33 141198326 mel : juridique@bois-colombes.com Renseignements techniques: Ville de Bois-Colombes, direction de la construction 92277 Bois-Colombes Cedex Fax +33 141198319 mel : juridique@bois-colombes.com Unité monétaire utilisée, l'euro. Le délai d'exécution est fixé à 760 jours à compter de la date de démarrage qui figurera dans l'ordre de service. Le critère de jugement des offres «Valeur technique» est détaillé en sous-critères dans le règlement de la consultation. Le règlement de la consultation précise également les règles de présentation des sous-traitants éventuels et le contenu des offres à remettre. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 4.4.2014.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La commune a décidé la reconstruction de l'actuelle école maternelle Pierre-Joigneaux (8 classes) en une école primaire de 19 classes (8 maternelles, 11 élémentaires) avec restauration scolaire, espaces dédiés à l'accueil de loisirs maternel, aux activités périscolaires. L'équipement sera également doté d'une salle de motricité, d'une salle de sports, d'une salle polyvalente et d'un logement pour le gardien. Le projet comprend également des espaces de récréation et la réalisation d'une venelle entre la rue Pierre-Joigneaux et l'avenue Sylvestre. Cette opération s'inscrit dans une démarche avec certification HQE avec notamment une production de chauffage et d'eau chaude sanitaire par géothermie sur nappe, des objectifs haute performance énergétique et haute qualité d'usage. L'opération implique un phasage rigoureux permettant l'usage de l'école existante pendant la durée des travaux. Cet équipement est implanté en site urbain dense à dominante pavillonnaire, ce qui induit un chantier à faible impact environnemental et des contraintes importantes d'accès et de réalisation des travaux.
Afficher plus
Les travaux devraient débuter en juillet 2014 et se dérouler en 2 phases de 12 mois maximum, avec superposition partielle.
La démolition de l'école existante aura lieu à la fin de la phase 1.
Le marché comprend également les études d'exécution, la synthèse et la mission OPC.
Numéro de référence: 14FT-0203-F

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Lettre de candidature: imprimé Dc1
Tout document destiné à prouver la capacité des signataires à engager la société.
Si, pour pouvoir exécuter des travaux similaires à ceux du marché, le candidat doit dans son pays d'origine avoir une autorisation spécifique ou doit être membre d'une organisation spécifique, le pouvoir adjudicateur lui demandera de prouver qu'il possède effectivement cette autorisation ou qu'il appartienne bien à cette organisation.
Afficher plus
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Situation économique et financière:
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles;
bilan ou extraits de bilan, concernant les 3 dernières années des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire.
Capacité technique et professionnelle:
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années.
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
Présentation de certificats de qualification et/ou de références accompagnées de justificatifs selon les indications figurant en annexe au règlement de la consultation.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Retenue de garantie de 5 % du montant des travaux pendant une durée d'un an pouvant être remplacée par une garantie à première demande.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Les dépenses seront financées par les fonds propres de la Commune. Le délai de paiement est de 30 jours, versement le cas échéant d'intérêts moratoires conformément à la règlementation en vigueur. Le marché est traité à prix global et forfaitaire révisable.
Afficher plus
Versement d'une avance dans les conditions de l'article 87 du code des marchés publics.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Groupement solidaire ou groupement conjoint avec mandataire solidaire.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique % (55)
2. Prix % (45)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21920009400015
Contact
Point de contact: Révillon Yves, M. le maire
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-publics.info 🌏
Nom: Ville de Bois-Colombes: direction de la construction
Adresse postale: 15 rue Charles Duflos
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 14FT-0203-F
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info
Renseignements administratifs:
Ville de Bois-Colombes, direction des affaires juridiques et de l'achat public, 15 rue Charles Duflos
92277 Bois-Colombes Cedex
Fax +33 141198326
Renseignements techniques:
Ville de Bois-Colombes, direction de la construction
Fax +33 141198319
Unité monétaire utilisée, l'euro. Le délai d'exécution est fixé à 760 jours à compter de la date de démarrage qui figurera dans l'ordre de service.
Le critère de jugement des offres «Valeur technique» est détaillé en sous-critères dans le règlement de la consultation. Le règlement de la consultation précise également les règles de présentation des sous-traitants éventuels et le contenu des offres à remettre.
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 4.4.2014.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise: greffe
Adresse postale: 2-4 bd de l'Hautil, BP 30322
Commune postale: Cergy-Pontoise
Code postal: 95027
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 130173400 📞
Fax: +33 130173459 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2014/S 070-119835 (2014-04-04)
Avis d'attribution de marché (2014-07-11)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 10 850 000 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-07-11 📅
Date de publication: 2014-07-16 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 134-239916
Se réfère à l'avis: 2014/S 70-119835
Numéro JO-S: 134
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral sur http://www.marches-publics.info Aucune enchère électronique n'a été utilisée. Aucune offre n'a été reçue par voie électronique. Coordonnées de l'attributaire: Téléphone: 01 41 76 09 10 - Télécopie: 01 41 76 09 70- site internet: http://www.demathieu-bard.com La date d'attribution mentionnée dans le présent avis correspond à la date de notification Références de l'avis initial paru au BOAMP Parution no : 70 A, annonce no 162 du 9 avril 2014. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 11 juillet 2014.
Afficher plus

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique (55)
2. Prix (45)

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2014-07-10 📅
Nom: demathieu et BARD Bâtiments Ile-De-France
Adresse postale: 50 avenue de la république
Commune postale: Chevilly-Larue
Code postal: 94550
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 10

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Cergy-Pontoise : Greffe
Adresse postale: 2-4 bd de l'hautil BP 30322
Commune postale: Cergy Pontoise
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2014/S 134-239916 (2014-07-11)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Hauts-de-Seine
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de bâtiments